2024年工程总包索赔条款定制协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程总包索赔条款定制协议本合同目录一览1.定义与术语解释1.1工程概述1.2索赔条款1.3定制协议2.双方权益与义务2.1工程总包方的权益与义务2.2索赔方权益与义务3.索赔条件与范围3.1索赔条件3.2索赔范围4.索赔流程与程序4.1索赔通知4.2索赔文件提交4.3索赔审理与鉴定5.索赔金额计算与赔偿5.1索赔金额计算方法5.2赔偿方式与支付6.争议解决方式6.1协商解决6.2调解解决6.3仲裁解决6.4法律诉讼7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约保密条款8.合同的生效与终止8.1合同生效条件8.2合同终止条件9.不可抗力因素9.1不可抗力定义9.2不可抗力后果处理10.一般性规定10.1法律法规10.2合同修改与补充10.3合同解除11.违约责任11.1违约定义11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议类型12.2解决途径与方法13.附件13.1工程图纸13.2技术文件13.3相关资质证明14.其他约定14.1双方其他约定事项14.2约定生效方式与时间第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1工程概述本合同所述工程为【工程名称】，工程地点位于【工程地点】，工程内容包括【工程内容】。工程总包方为【总包方名称】，索赔方为【索赔方名称】。1.2索赔条款本合同所述索赔指在工程实施过程中，由于【索赔原因】导致的损失和额外费用。索赔包括但不限于延期索赔、成本索赔、质量索赔和信誉损失索赔。1.3定制协议本合同为双方根据工程实际情况，为解决工程实施过程中可能发生的索赔问题，经协商一致而制定的定制协议。第二条双方权益与义务2.1工程总包方的权益与义务工程总包方有权按照合同约定收取工程款项，并按照合同约定完成工程。工程总包方应承担由于自身原因导致的索赔责任。2.2索赔方权益与义务索赔方有权在合同约定的条件下提出索赔，并按照合同约定提供相关证据。索赔方应承担由于自身原因导致的索赔责任。第三条索赔条件与范围3.1索赔条件（1）工程总包方未能按照合同约定的时间、质量、成本完成工程；（2）工程总包方未能按照合同约定履行义务；（3）不可抗力因素导致工程进度、质量、成本发生变化。3.2索赔范围索赔范围包括因索赔原因导致的直接损失和额外费用，具体包括但不限于：（1）工程延期导致的损失；（2）成本增加导致的损失；（3）质量问题导致的损失；（4）信誉损失导致的损失。第四条索赔流程与程序4.1索赔通知索赔方应在知道或应当知道索赔事件发生后【通知时间】内，向工程总包方发出书面索赔通知。4.2索赔文件提交索赔方在发出索赔通知后【提交时间】内，应向工程总包方提交完整的索赔文件，包括索赔事件的相关证据、计算书等。4.3索赔审理与鉴定工程总包方应在收到索赔文件后【审理时间】内对索赔进行审理，并将审理结果通知索赔方。如双方对审理结果有异议，可协商确定独立的第三方进行鉴定。第五条索赔金额计算与赔偿5.1索赔金额计算方法索赔金额根据索赔事件的性质、损失程度和合同约定进行计算。具体计算方法由双方协商确定。5.2赔偿方式与支付赔偿金额的支付方式为【支付方式】，如银行转账、现金等。赔偿金额支付至索赔方指定的账户。第六条争议解决方式6.1协商解决双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。6.2调解解决如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。6.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向合同签订地或有管辖权的仲裁委员会申请仲裁。6.4法律诉讼如仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条一般性规定8.1法律法规双方应遵守中华人民共和国相关法律法规，执行政府批准的工程建设标准、规范和规定。8.2合同修改与补充合同的修改和补充须经双方协商一致，并以书面形式签订。8.3合同解除在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同。合同解除后的赔偿责任按双方约定和法律法规规定执行。第九条违约责任9.1违约定义9.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括赔偿对方因此造成的损失和支付违约金。具体违约责任按合同约定和法律法规规定执行。第十条争议解决10.1争议类型合同履行过程中的争议包括合同条款解释、工程质量、工程进度、工程造价等。10.2解决途径与方法（1）调解：向合同签订地的人民调解委员会申请调解。（2）仲裁：向合同签订地或有管辖权的仲裁委员会申请仲裁。（3）诉讼：向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条附件11.1工程图纸合同附件包括工程图纸、设计文件等技术资料。11.2技术文件技术文件包括工程标准、施工方案、验收标准等。11.3相关资质证明双方应提供合同签订所需的资质证明文件，包括但不限于营业执照、资质证书等。第十二条其他约定12.1双方其他约定事项双方在其他事项上的约定如下：（1）保密条款：双方应对合同内容和工程实施过程中的商业秘密予以保密，违者承担违约责任。（2）知识产权：工程实施过程中产生的知识产权归【知识产权归属方】所有。（3）不可抗力：不可抗力事件发生后，双方应立即协商解决措施，减轻损失。第十三条合同的生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同终止条件如下：（1）工程全部完成后，合同自然终止。（2）双方协商一致解除合同。（3）依法应当终止的其他情况。第十四条附则14.1合同文本本合同一式【份数】份，双方各执一份。14.2合同修改本合同的任何修改和补充均须以书面形式进行，经双方签字盖章后与合同具有同等法律效力。14.3合同解释本合同的解释权归【解释权归属方】。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的条件与范围1.1第三方介入的条件本合同涉及的第三方介入条件如下：（1）当甲乙双方在合同履行过程中发生争议，且双方无法通过协商解决时；（2）当甲乙双方认为有必要对合同履行过程中的某些事项进行独立评估或鉴定时；（3）当甲乙双方同意由第三方承担合同中约定的特定义务或责任时。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于：（1）争议调解；（2）工程质量、进度、成本等方面的鉴定；（3）合同履行过程中的监督和检查；（4）合同中约定的其他第三方义务或责任。第二条第三方介入的程序2.1甲乙双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。（1）甲乙双方同意共同选择第三方；（2）甲乙双方各自选择第三方，并协商确定共同的第三方；（3）甲乙双方同意由政府相关部门或行业协会推荐第三方。2.3第三方介入的具体程序如下：（1）甲乙双方书面同意第三方介入；（2）第三方介入前，甲乙双方应向第三方提供必要的合同文件和相关信息；（3）第三方根据介入条件进行评估、鉴定或监督，并给出结论或建议；（4）甲乙双方根据第三方的结论或建议采取相应措施，以解决合同争议或履行合同义务。第三条第三方的作用与责任3.1第三方的作用第三方作为介入方，其主要作用是协助甲乙双方解决合同履行过程中的争议，确保合同的顺利履行。3.2第三方的责任第三方应根据合同约定和法律法规规定，客观、公正地进行评估、鉴定或监督。第三方对甲乙双方的合同履行结果不承担直接责任。3.3第三方的不当行为如第三方在介入过程中存在不当行为，如滥用职权、索取贿赂等，甲乙双方有权向相关机构投诉或举报。第四条第三方介入的费用4.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定承担。4.2第三方介入的费用包括第三方的工作费用、差旅费用等。具体费用标准由甲乙双方与第三方协商确定。第五条第三方介入的结果5.2甲乙双方应根据第三方介入的结果，协商确定后续措施，以保证合同的顺利履行。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲乙双方的关系第三方作为介入方，与甲乙双方不存在合同关系。第三方仅根据合同约定和法律法规规定，协助甲乙双方解决合同争议。6.2第三方与工程总包方的关系第三方在介入过程中，应保持独立公正，不偏袒任何一方。第三方对工程总包方的工程质量、进度、成本等方面的评价，不构成工程总包方的违约。6.3第三方与索赔方的关系第三方在介入过程中，应保持独立公正，不偏袒任何一方。第三方对索赔方的索赔请求的评估，不构成索赔方的违约。第七条第三方责任限额7.1第三方对甲乙双方的合同履行结果不承担直接责任。7.2第三方在介入过程中的不当行为，如滥用职权、索取贿赂等，由第三方自行承担法律责任。7.3第三方对甲乙双方的损失赔偿责任，以其介入费用为限。超过该限额的部分，由第三方自行承担。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入的终止条件第三方介入的终止条件如下：（1）甲乙双方达成一致，同意终止第三方介入；（2）第三方完成介入任务，并提交结论或建议；（3）法律法规规定的其他终止条件。8.2第三方介入的终止程序甲乙双方书面同意终止第三方介入后，第三方应立即停止介入工作。甲乙双方应根据第三方的结论或建议，采取相应措施，以解决合同争议或履行合同义务。第九条附加条款9.1甲乙双方应遵守本合同及第三方介入后的修正条款。9.2本合同及第三方介入后的修正条款未尽事宜，由甲乙双方协商确定。9.3本合同及第三方介入后的修正条款的修改和补充，须经甲第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸详细描述：包含工程的整体设计图纸、详细施工图纸及相关技术图纸。图纸应符合国家相关标准和规定，并加盖设计单位公章。附件2：技术文件详细描述：包括工程的标准、施工方案、验收标准、操作手册等。文件应清晰明确，便于施工人员理解和执行。附件3：相关资质证明详细描述：甲乙双方的营业执照、资质证书、税务登记证、组织机构代码证等。证明文件应真实有效，未经授权不得泄露给第三方。附件4：工程进度计划详细描述：工程的总体施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间及关键节点。计划应合理可行，确保工程按时完成。附件5：工程质量保修书详细描述：工程质量保修书应包括保修范围、保修期限、保修责任等内容。保修书应由甲乙双方签字盖章，具有法律效力。附件6：合同履行过程中产生的其他文件详细描述：如会议纪要、变更订单、补充协议等。文件应真实记录合同履行过程中的重要事项。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙双方未按照合同约定履行义务，如延期交付工程、工程质量不符合约定等。2.甲乙双方未按照合同约定进行支付，如延迟支付工程款项、少付工程款项等。3.甲乙双方未按照合同约定进行协调、配合，导致工程进度受阻、质量问题等。4.甲乙双方未按照合同约定保护对方的商业秘密，导致对方利益受损。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行，双方应协商解除合同，并按照合同约定承担违约责任。2.违约行为导致合同履行困难，双方应协商解决，并按照合同约定承担违约责任。3.违约行为导致对方损失，违约方应按照合同约定和法律法规规定承担赔偿责任。示例说明：如甲方未按照合同约定按时交付工程，导致乙方无法按计划进行后续工作，乙方可要求甲方支付违约金，并赔偿因违约导致的损失。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲乙双方为完成特定工程，明确双方权利义务的书面协议。3.第三方：第三