公路桥梁施工合同

公路桥梁施工合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为公路桥梁工程的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，以及相关行业标准和技术规范，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方承建公路桥梁工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________公路桥梁工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：符合国家及行业相关标准和技术规范。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价包括但不限于：人工费、材料费、设备费、施工机具费、管理费、利润等。2.3合同价款支付方式：（1）甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到约定的比例后，甲方支付相应进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的95%；（4）剩余5%作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起一年内无质量问题，甲方一次性支付给乙方。三、合同履行3.1乙方应按照合同约定的工程内容、规模、质量标准和技术规范进行施工。3.2乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。3.3乙方应保证工程质量，如出现质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。3.4甲方应按照合同约定支付乙方合同价款，如有拖欠，应承担相应的违约责任。3.5甲方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施，并确保施工场地符合安全生产要求。四、合同变更和解除4.1合同履行过程中，如需变更或解除合同，必须经双方协商一致，并签订书面变更或解除协议。4.2合同变更或解除后，乙方已完成的工程量按照合同约定支付。五、违约责任5.1双方违反合同约定的，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。5.2乙方未按照合同约定完成工程的，甲方有权按照约定扣除质量保证金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.工程量清单3.乙方资质证明文件4.合同价款支付证明文件5.工程进度报告6.工程质量检验报告7.变更或解除合同的书面协议8.法院判决书或仲裁裁决书二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，视为违约。2.甲方未按照合同约定支付价款，视为违约。3.甲方未提供施工所需基础设施，视为违约。4.乙方工程质量不符合约定，视为违约。5.双方未协商一致变更或解除合同，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方，负责提供工程设计图纸、技术规范、支付价款等。2.乙方：指合同中的施工方，负责按照设计图纸和规范进行施工、保证工程质量等。3.合同价款：指双方约定的工程总价款，包括人工费、材料费、设备费等。4.质量保证金：为确保工程质量，乙方预留的一部分价款。5.违约责任：指合同一方未履行合同义务，应承担的赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，并向甲方支付违约金。2.工程质量问题：乙方应及时修复，并承担修复费用。3.甲方支付价款延误：甲方应按时支付，逾期支付的，应支付滞纳金。4.施工场地不符合要求：甲方应协调相关部门解决，确保施工顺利进行。5.变更或解除合同争议：双方协商解决，无法解决的，可向法院起诉。五、所有应用场景：1.甲方为公路桥梁工程的业主，乙方为具有相应资质的施工单位。2.甲方委托乙方进行公路桥梁工程施工。3.双方签订合同，明确工程内容、规模、质量标准、合