建办公楼合同模板

建办公楼合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方在乙方处建设办公楼事宜，经友好协商达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________办公楼

1.2建设地点：__________

1.3建设规模：__________

1.4建设周期：__________

1.5预算：__________

二、合同双方权利义务

2.1甲方权利义务

2.1.1甲方负责提供项目建设用地，确保项目建设合法合规。

2.1.2甲方负责办理项目建设所需的各种手续，包括但不限于土地证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等。

2.1.3甲方负责按照合同约定的时间、地点，向乙方提供项目建设所需的各项资料。

2.1.4甲方负责按照合同约定，向乙方支付工程款。

2.2乙方权利义务

2.2.1乙方负责按照甲方要求，在规定的时间内完成办公楼的建设。

2.2.2乙方负责按照国家相关法律法规和行业标准，确保项目建设质量、安全、环保。

2.2.3乙方负责在项目建设过程中，按照甲方要求，提供必要的施工图纸、技术资料等。

2.2.4乙方负责按照合同约定，接受甲方对项目建设过程的监督检查。

三、工程款支付方式

3.1工程款支付比例为：__________

3.2甲方按以下节点支付工程款：

3.2.1签订合同后，支付合同总价款的________%作为预付款；

3.2.2主体结构封顶后，支付合同总价款的________%；

3.2.3验收合格后，支付合同总价款的________%；

3.2.4工程保修期满后，支付合同总价款的________%。

四、工期延误及违约责任

4.1由于甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方支付相应的违约金，违约金计算方式为：每日按合同总价款的________%计算。

4.2由于乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

五、质量保证

5.1乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准，确保项目建设质量。

5.2甲方有权对项目建设过程进行监督检查，乙方应积极配合。

5.3工程保修期为：__________，保修期内，乙方应负责对项目建设质量进行保修。

六、合同解除及终止

6.1任何一方违反本合同约定，致使合同无法履行时，另一方有权解除合同。

6.2合同解除后，双方应按照本合同约定，处理剩余工程款项及有关事宜。

六、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同有效期为：__________，合同期满后自动终止。

八、其他

9.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

9.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目用地证明文件

2.建设工程规划许可证

3.建筑工程施工许可证

4.施工图纸及技术资料

5.合同双方身份证复印件

6.其他相关文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为满足自身发展需求，决定在乙方（以下简称“乙方”）处建设办公楼。为明确各方的权利义务，保障甲方的合法权益，经甲乙双方及第三方（以下简称“丙方”）友好协商，特订立本合同。

一、项目概况

1.1项目名称：__________办公楼

1.2建设地点：__________

1.3建设规模：__________

1.4建设周期：__________

1.5预算：__________

二、合同主体及权利义务

2.1甲方

2.1.1甲方负责提供项目建设用地，确保项目建设合法合规。

2.1.2甲方负责办理项目建设所需的各种手续，包括但不限于土地证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等。

2.1.3甲方负责按照合同约定的时间、地点，向乙方提供项目建设所需的各项资料。

2.1.4甲方有权对项目建设过程进行监督检查，乙方应积极配合。

2.1.5甲方有权要求乙方在项目建设过程中，按照甲方要求，提供必要的施工图纸、技术资料等。

2.1.6甲方有权要求乙方在工程保修期内，负责对项目建设质量进行保修。

2.2乙方

2.2.1乙方负责按照甲方要求，在规定的时间内完成办公楼的建设。

2.2.2乙方负责按照国家相关法律法规和行业标准，确保项目建设质量、安全、环保。

2.2.3乙方负责在项目建设过程中，按照甲方要求，提供必要的施工图纸、技术资料等。

2.2.4乙方负责按照合同约定，接受甲方对项目建设过程的监督检查。

2.2.5乙方在项目建设过程中，如需变更设计、施工方案等，应征得甲方同意。

2.3丙方

2.3.1丙方作为项目监管方，负责对项目建设全过程进行监督和管理。

2.3.2丙方有权要求乙方按照甲方要求，提供项目建设进度、质量、安全等方面的报告。

2.3.3丙方有权要求乙方在项目建设过程中，对甲方提出的合理要求予以配合。

2.3.4丙方有权对乙方违反合同约定的行为进行制止，并要求乙方承担相应责任。

三、工程款支付方式

3.1工程款支付比例为：__________

3.2甲方按以下节点支付工程款：

3.2.1签订合同后，支付合同总价款的________%作为预付款；

3.2.2主体结构封顶后，支付合同总价款的________%；

3.2.3验收合格后，支付合同总价款的________%；

3.2.4工程保修期满后，支付合同总价款的________%。

四、工期延误及违约责任

4.1由于甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方支付相应的违约金，违约金计算方式为：每日按合同总价款的________%计算。

4.2由于乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

4.3丙方有权要求乙方对工期延误的原因进行调查，并根据调查结果要求乙方承担相应责任。

五、质量保证

5.1乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准，确保项目建设质量。

5.2甲方有权对项目建设过程进行监督检查，乙方应积极配合。

5.3工程保修期为：__________，保修期内，乙方应负责对项目建设质量进行保修。

六、合同解除及终止

6.1任何一方违反本合同约定，致使合同无法履行时，另一方有权解除合同。

6.2合同解除后，双方应按照本合同约定，处理剩余工程款项及有关事宜。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同有效期为：__________，合同期满后自动终止。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

9.2本合同一式两份，甲方、乙方、丙方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目用地证明文件

2.建设工程规划许可证

3.建筑工程施工许可证

4.施工图纸及技术资料

5.合同双方身份证复印件

6.其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

1.保障甲方权益：丙方作为项目监管方，可确保乙方严格按照合同约定履行义务，维护甲方的合法权益。

2.提高项目管理水平：丙方具备丰富的项目管理经验，可协助甲方提高项目管理水平，降低项目风险。

甲方为主导的目的和意义：

1.控制项目进度：甲方作为项目发起方，有权对项目进度进行控制，确保项目按期完成。

2.确保项目质量：甲方有权对项目建设过程进行监督检查，确保项目质量符合要求。

3.保障自身利益：甲方通过主导合同签订，可确保自身利益得到充分保障。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为满足自身办公需求，决定委托乙方（以下简称“乙方”）进行办公楼的建设。为确保乙方权益，提高项目建设效率，特引入第三方（以下简称“丙方”）作为项目管理方，经甲乙双方及丙方协商一致，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________办公楼

1.2建设地点：__________

1.3建设规模：__________

1.4建设周期：__________

1.5预算：__________

二、合同主体及权利义务

2.1甲方

2.1.1甲方负责提供项目建设用地，确保项目建设合法合规。

2.1.2甲方负责办理项目建设所需的各种手续，包括但不限于土地证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等。

2.1.3甲方负责按照合同约定的时间、地点，向乙方提供项目建设所需的各项资料。

2.1.4甲方应按照合同约定，及时支付工程款。

2.1.5甲方应配合乙方及丙方对项目建设过程的监督检查。

2.2乙方

2.2.1乙方负责按照甲方要求，在规定的时间内完成办公楼的建设。

2.2.2乙方负责按照国家相关法律法规和行业标准，确保项目建设质量、安全、环保。

2.2.3乙方有权要求甲方按照合同约定，提供必要的施工图纸、技术资料等。

2.2.4乙方有权要求甲方在项目建设过程中，对乙方提出的合理要求予以配合。

2.2.5乙方在项目建设过程中，如需变更设计、施工方案等，应征得甲方及丙方同意。

2.3丙方

2.3.1丙方作为项目管理方，负责对项目建设全过程进行监督和管理。

2.3.2丙方有权要求乙方按照甲方要求，提供项目建设进度、质量、安全等方面的报告。

2.3.3丙方有权要求甲方按照合同约定，及时支付工程款。

2.3.4丙方有权对乙方违反合同约定的行为进行制止，并要求乙方承担相应责任。

三、工程款支付方式

3.1工程款支付比例为：__________

3.2甲方按以下节点支付工程款：

3.2.1签订合同后，支付合同总价款的________%作为预付款；

3.2.2主体结构封顶后，支付合同总价款的________%；

3.2.3验收合格后，支付合同总价款的________%；

3.2.4工程保修期满后，支付合同总价款的________%。

四、工期延误及违约责任

4.1由于甲方原因导致工期延误，甲方应按照每日按合同总价款的________%支付违约金。

4.2由于乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

4.3丙方有权要求乙方对工期延误的原因进行调查，并根据调查结果要求乙方承担相应责任。

五、质量保证

5.1乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准，确保项目建设质量。

5.2甲方有权对项目建设过程进行监督检查，乙方应积极配合。

5.3工程保修期为：__________，保修期内，乙方应负责对项目建设质量进行保修。

六、合同解除及终止

6.1任何一方违反本合同约定，致使合同无法履行时，另一方有权解除合同。

6.2合同解除后，双方应按照本合同约定，处理剩余工程款项及有关事宜。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同有效期为：__________，合同期满后自动终止。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

9.2本合同一式两份，甲方、乙方、丙方各执一份，具有同等法律效力。

乙方为主导的目的和意义：

1.保障乙方权益：乙方作为建设方，通过