2024年城市绿化项目设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年城市绿化项目设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1设计方1.2施工方1.3甲方（委托方）第二条合同范围2.1设计范围2.2施工范围第三条合同金额3.1设计费用3.2施工费用第四条合同期限4.1设计期限4.2施工期限第五条设计要求5.1设计标准5.2设计内容第六条施工要求6.1施工标准6.2施工内容第七条质量保证7.1设计质量7.2施工质量第八条变更处理8.1设计变更8.2施工变更第九条违约责任9.1设计方违约9.2施工方违约第十条争议解决10.1争议协商10.2争议调解10.3争议诉讼第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条知识产权保护13.1设计知识产权13.2施工知识产权第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1设计方1.1.1名称：X景观设计有限公司1.1.2法人代表：X1.1.3注册资本：人民币X万元1.1.4地址：市区路号1.2施工方1.2.1名称：X园林建设有限公司1.2.2法人代表：X1.2.3注册资本：人民币X万元1.2.4地址：市区路号1.3甲方（委托方）1.3.1名称：X城市绿化管理办公室1.3.2法人代表：X1.3.3注册资本：人民币X万元1.3.4地址：市区路号第二条合同范围2.1设计范围2.1.1项目整体规划设计2.1.2绿化配置设计2.1.3景观设施设计2.1.4施工图设计2.2施工范围2.2.1绿化植物栽植2.2.2景观设施施工2.2.3施工过程中的设计调整2.2.4施工验收及保修第三条合同金额3.1设计费用3.1.1设计费：人民币X万元3.1.2支付方式：分三次支付，合同签订后支付30%，设计过程中支付30%，设计完成支付40%3.2施工费用3.2.1施工费：人民币X万元3.2.2支付方式：按照施工进度分阶段支付，每完成一个阶段支付相应的施工费用第四条合同期限4.1设计期限4.1.1整体规划设计：自合同签订之日起X个月完成4.1.2施工图设计：自整体规划设计批准之日起X个月完成4.2施工期限4.2.1绿化植物栽植：自施工图设计批准之日起X个月完成4.2.2景观设施施工：自施工图设计批准之日起X个月完成4.2.3施工验收及保修：自施工完成之日起X个月进行验收，验收合格后进入保修期，保修期为X个月第五条设计要求5.1设计标准5.1.1符合国家及地方相关法律法规和标准5.1.2满足甲方提出的绿化面积、景观效果等要求5.1.3兼顾美观、环保、经济、可持续性等因素5.2设计内容5.2.1项目整体规划设计：包括项目定位、总体布局、景观风格、绿化配置等5.2.2绿化配置设计：包括植物种类选择、种植密度、景观搭配等5.2.3景观设施设计：包括景观小品、休闲设施、照明系统等5.2.4施工图设计：包括平面图、立面图、剖面图、节点详图等第六条施工要求6.1施工标准6.1.1符合国家及地方相关法律法规和标准6.1.2按照设计图纸和施工规范进行施工6.1.3保证施工质量和进度6.2施工内容6.2.1绿化植物栽植：按照设计图纸要求进行植物栽植，保证植物成活率6.2.2景观设施施工：按照设计图纸要求进行景观设施的施工，保证施工质量6.2.3施工过程中的设计调整：如遇特殊情况，需与设计方沟通协商，取得甲方同意后进行调整6.2.4施工验收及保修：按照验收标准进行施工验收，验收合格后进入保修期，保修期内如有问题及时进行维修第八条变更处理8.1设计变更8.1.1设计方应在变更发生前向甲方提交变更方案，并取得甲方书面同意。8.1.2设计变更导致的额外费用由甲方承担。8.2施工变更8.2.1施工方应在变更发生前向甲方提交变更方案，并取得甲方书面同意。8.2.2施工变更导致的额外费用由甲方承担。第九条违约责任9.1设计方违约9.1.1设计方未按约定时间完成设计任务，每延迟一天，应向甲方支付违约金人民币元。9.1.2设计方设计质量不符合约定标准，甲方有权要求设计方重新设计，设计方应承担重新设计的费用。9.2施工方违约9.2.1施工方未按约定时间完成施工任务，每延迟一天，应向甲方支付违约金人民币元。9.2.2施工方施工质量不符合约定标准，甲方有权要求施工方重新施工，施工方应承担重新施工的费用。第十条争议解决10.1争议协商10.1.1双方应在争议发生之日起个工作日内通过友好协商解决。10.2争议调解10.2.1如协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民调解委员会申请调解。10.3争议诉讼10.3.1如调解不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2甲方支付设计费用和施工费用的30%作为合同定金。11.2合同变更11.2.1合同变更应书面签订，并经双方同意。11.2.2合同变更不得影响甲方的权益。11.3合同解除11.3.1双方同意解除合同的，应书面签订解除协议。11.3.2合同解除后，乙方应按照甲方要求完成剩余工作，并承担因解除合同产生的损失。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限12.2.1双方对保密内容的保密期限为合同履行完毕之日起年。第十三条知识产权保护13.1设计知识产权13.1.1设计方对设计成果拥有知识产权，未经设计方同意，甲方不得复制、传播或用于其他项目。13.2施工知识产权13.2.1施工方对施工过程中的创新技术、工艺等拥有知识产权，未经施工方同意，甲方不得复制、传播或用于其他项目。第十四条其他条款14.1不可抗力14.1.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担责任。14.2法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件14.3.1本合同附件包括设计方案、施工图纸、费用明细等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所述第三方指除甲乙方之外，参与本项目的其他单位或个人。1.2第三方包括但不限于中介方、咨询方、监理方、材料供应商、施工分包商等。第二条第三方介入的方式和条件2.1第三方介入需经甲乙方共同协商确定，并签订书面协议。2.2第三方介入的条件包括但不限于：专业技能要求、项目进度需求、质量安全要求等。第三条第三方责任3.1第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规标准，完成其分内工作，并对其工作成果负责。3.2第三方应承担因其自身原因导致的一切损失和责任，与甲乙方无关。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方为本项目的委托关系，第三方应服从甲方的管理和监督。4.2第三方与乙方为本项目的合作关系，第三方应按照乙方的要求完成工作。第五条第三方介入后的合同变更5.1甲乙方应与第三方协商一致，就第三方介入后的合同内容进行变更。5.2合同变更应书面签订，并经甲乙方和第三方共同认可。第六条第三方介入后的费用和支付6.1第三方介入所需费用应在合同中明确，并根据实际工作量进行调整。6.2第三方费用的支付方式、时间和条件应在合同中约定。第七条第三方介入后的质量管理和验收7.1第三方应按照合同约定的质量标准进行工作，并接受甲乙方的监督和检查。7.2第三方的工作成果应纳入项目的整体验收范围，第三方应配合甲方进行验收。第八条第三方介入后的争议解决8.1甲乙方与第三方之间发生的争议，应通过协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。第九条第三方责任限额9.1第三方应就其分内工作承担有限责任，其责任限额应在合同中明确。9.2第三方责任限额包括但不限于：赔偿金额、赔偿范围、赔偿方式等。第十条第三方介入对合同其他条款的影响10.1第三方介入不影响本合同其他条款的效力。10.2本合同其他条款对甲乙方和第三方的权利义务仍具有约束力。第十一条第三方退出11.1第三方因故需退出项目，应提前书面通知甲乙方。11.2第三方退出后，应处理好其分内工作的交接事宜，并承担因未处理好交接事宜而产生的损失。第十二条第三方介入的合同附件12.1第三方介入的合同附件应包括第三方的资质证明、工作成果、费用明细等。12.2附件与合同具有同等法律效力。第十三条法律适用和争议解决13.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2因第三方介入产生的争议，按照本合同争议解决条款进行解决。第十四条合同的生效、变更与解除14.1本合同自甲乙方和第三方签字盖章之日起生效。14.2合同的变更和解除应符合本合同第十条的规定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：设计方案附件二：施工图纸附件三：费用明细表附件四：第三方资质证明附件五：工作成果展示附件六：合同履行过程中的变更协议附件七：违约行为记录附件八：争议解决过程中的调解书或判决书附件九：项目验收报告附件十：保修条款附件一：设计方案的详细要求1.设计方案应包括项目整体规划设计、绿化配置设计、景观设施设计等内容。2.设计方案应符合国家及地方相关法律法规和标准。3.设计方案应满足甲方提出的绿化面积、景观效果等要求。附件二：施工图纸的详细要求1.施工图纸应包括平面图、立面图、剖面图、节点详图等内容。2.施工图纸应符合国家及地方相关法律法规和标准。3.施工图纸应清晰、准确，易于施工人员理解和操作。附件三：费用明细表的详细要求1.费用明细表应详细列出设计费用和施工费用的各项明细。2.费用明细表应包括费用名称、费用金额、费用支付方式等信息。3.费用明细表应经过甲乙方双方确认后方可执行。附件四：第三方资质证明的详细要求1.第三方资质证明应包括第三方单位的营业执照、资质证书等相关文件。2.第三方资质证明应真实、有效，未经甲方同意不得伪造或篡改。附件五：工作成果展示的详细要求1.工作成果展示应包括设计方案的效果图、施工过程中的照片等。2.工作成果展示应客观反映项目的实际进展和成果。附件六：合同履行过程中的变更协议的详细要求1.变更协议应详细记录合同履行过程中的变更事项、变更原因、变更费用等。2.变更协议应经过甲乙方双方签字盖章后生效。附件七：违约行为记录的详细要求1.违约行为记录应详细记录甲乙方及第三方的违约行为、违约时间、违约后果等。2.违约行为记录应客观、公正，不得篡改或删除。附件八：争议解决过程中的调解书或判决书的详细要求1.调解书或判决书应包括争议事项、争议解决结果、双方的权利义务等。2.调解书或判决书应具有法律效力，甲乙方均应遵守。附件九：项目验收报告的详细要求1.项目验收报告应包括项目名称、项目地点、项目规模等基本信息。2.项目验收报告应详细记录项目的施工质量、工程进度、存在问题等。附件十：保修条款的详细要求1.保修条款应明确保修期限、保修范围、保修责任等。2.保修条款应包括保修过程中双方的权利义务。说明二：违约行为及责任认定：1.设计方未按约定时间完成设计任务。2.设计方设计质量不符合约定标准。3.施工方未按约定时间完成施工任务。4.施工方施工质量不符合约定标准。5.第三方未按约定完成分内工作。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行，甲方有权解除合同。2.违约行为导致项目进度延迟，违约方应承担相应的违约金。3.违约行为导致项目质量问题，违约方应承担修复费用和赔偿损失。示例说明：1.若设计方未按约定时间完成设计任务，甲方有权解除合同，并要求设计方支付违约金。2