2(2024版)城市地下综合管廊建设合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2(2024版)城市地下综合管廊建设合同本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1合同双方1.2综合管廊1.3建设范围1.4工程内容1.5施工期限1.6质量标准1.7工程造价1.8付款方式1.9违约责任1.10争议解决第二条合同文件的组成2.1合同协议书2.2中标通知书2.3投标文件2.4合同专用条款2.5合同通用条款2.6技术标准和要求2.7设计文件2.8施工图纸2.9工程量清单2.10其他文件第三条合同的生效、变更与解除3.1合同生效条件3.2合同变更程序3.3合同解除条件第四条建设单位的义务与责任4.1提供施工场地4.2办理施工许可4.3支付合同价款4.4组织验收第五条施工单位的义务与责任5.1施工准备5.2施工组织与管理5.3工程质量与安全5.4材料与设备5.5工程进度与交付第六条工程质量保修6.1保修范围6.2保修期限6.3保修责任第七条合同价款与支付7.1合同总价7.2预付款7.3进度付款7.4竣工结算7.5付款凭证第八条违约责任8.1建设单位违约8.2施工单位违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径第十条合同的履行与监督10.1合同履行监督10.2合同变更监督10.3合同解除监督第十一条合同的终止与解除11.1合同终止条件11.2合同解除程序第十二条法律适用与争议解决12.1适用法律12.2争议解决方式第十三条其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4合同的保管第十四条合同的签署与生效14.1签署程序14.2合同生效时间14.3合同份数与保管第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1合同双方甲方：指2(2024版)城市地下综合管廊建设单位。乙方：指依法成立并具有相应资质的施工单位。1.2综合管廊指在城市地下用于集中布置电力、通讯、给排水、燃气、热力等市政管线的构筑物。1.3建设范围本合同约定的建设范围包括：综合管廊本体工程、附属设施工程、施工临时设施工程等。1.4工程内容本合同约定的工程内容包括：土建工程、安装工程、装饰工程、绿化工程等。1.5施工期限本合同约定的施工期限为自合同签订之日起至工程验收合格之日止。1.6质量标准本合同约定的质量标准符合国家及行业相关规范和标准，包括但不限于《城市综合管廊工程技术规范》（GB508382015）等。1.7工程造价本合同约定的工程造价为人民币【】元整（大写：【】元整），具体金额以双方确认的工程量清单为准。1.8付款方式本合同付款方式分为预付款、进度付款和竣工结算三种。具体付款方式和比例按照双方确认的工程量清单和合同条款执行。1.9违约责任双方违反合同约定，导致合同不能履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。具体违约责任按照合同条款和相关法律法规执行。1.10争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第二条合同文件的组成2.1合同协议书本合同协议书是合同的重要组成部分，明确了双方的权利和义务。2.2中标通知书中标通知书是乙方取得合同权利的依据。2.3投标文件投标文件是乙方对工程项目的报价和施工方案的说明。2.4合同专用条款合同专用条款是双方对合同履行过程中具体事项的约定。2.5合同通用条款合同通用条款是双方根据国家法律法规和行业规范，对合同履行过程中的一般性事项进行约定。2.6技术标准和要求技术标准和要求是双方对工程质量、安全、进度等方面的具体要求。2.7设计文件设计文件是工程实施的依据，包括施工图纸、工程量清单等。2.8施工图纸施工图纸是工程实施的具体指导文件。2.9工程量清单工程量清单是双方确认工程内容和造价的依据。2.10其他文件其他文件包括但不限于施工组织设计、安全生产措施、环境保护措施等。第三条合同的生效、变更与解除3.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。3.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。3.3合同解除条件合同解除应符合国家法律法规和行业规范的相关规定，并经双方协商一致。第四条建设单位的义务与责任4.1提供施工场地建设单位应按照合同约定，向乙方提供具备施工条件的场地。4.2办理施工许可建设单位应依法办理施工许可等相关手续，确保工程顺利实施。4.3支付合同价款建设单位按照合同约定，及时支付合同价款。4.4组织验收建设单位应按照合同约定，组织工程验收。第五条施工单位的义务与责任5.1施工准备乙方应按照合同约定，做好施工前的准备工作。5.2施工组织与管理乙方应按照合同约定，组织和管理施工现场，确保工程质量和进度。5.3工程质量与安全乙方应按照国家法律法规和行业规范，确保工程质量和安全生产。5.4材料与设备乙方应按照合同约定，采购和使用合格的材料和设备。5.5工程进度与交付乙方应按照合同约定，确保工程进度和交付。第六条工程质量保修6.1保修范围本合同约定的保修范围包括工程本体、附属设施等。6.2保修期限本合同约定的保修期限为工程验收合格之日起【】第八条违约责任8.1建设单位违约建设单位违反合同约定，导致合同不能履行或者造成乙方损失的，应承担违约责任。具体违约责任按照合同条款和相关法律法规执行。8.2施工单位违约乙方违反合同约定，导致合同不能履行或者造成建设单位损失的，应承担违约责任。具体违约责任按照合同条款和相关法律法规执行。8.3违约赔偿违约方应赔偿对方因违约所造成的损失，包括直接损失和间接损失。具体赔偿金额按照合同条款和双方协商确定。第九条争议解决9.1协商解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2调解解决协商不成的，可以向合同签订地的人民法院申请调解。9.3仲裁解决双方可以约定仲裁条款，如：“任何争议均提交北京仲裁委员会仲裁。”9.4法律途径如双方未约定仲裁，则可通过法律途径解决争议，包括但不限于向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的履行与监督10.1合同履行监督双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，并相互监督对方履行情况。10.2合同变更监督如合同内容发生变更，双方应签订书面变更协议，并相互监督协议的履行。10.3合同解除监督如合同解除，双方应按照合同约定和国家法律法规办理相关手续，并相互监督解除手续的履行。第十一条合同的终止与解除11.1合同终止条件合同终止条件按照合同约定和国家法律法规执行。11.2合同解除程序合同解除程序按照合同约定和国家法律法规执行。第十二条法律适用与争议解决12.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式争议解决方式按照合同约定和国家法律法规执行。第十三条其他条款13.1保密条款双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。13.2知识产权保护双方应尊重对方在合同履行过程中产生的知识产权，未经对方同意不得侵犯对方的知识产权。13.3不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。如发生不可抗力，双方应立即协商处理。13.4合同的保管本合同及其附件、补充协议等文件，由双方共同保管。第十四条合同的签署与生效14.1签署程序本合同由双方授权代表签署，并加盖公章。14.2合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同份数与保管本合同一式【】份，甲乙双方各执【】份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方之外，涉及到的其他各方，包括但不限于监理单位、设计单位、施工分包单位、材料供应商、设备供应商、检测机构、政府部门等。1.2第三方范围第三方范围包括但不限于与甲乙方有合同关系的单位或个人，以及与合同履行相关联的单位或个人。第二条第三方介入的责任与义务2.1第三方责任第三方应按照合同约定和国家法律法规，履行各自的责任和义务，确保合同顺利履行。2.2第三方义务第三方应遵守合同约定，协助甲乙方完成合同履行，并接受甲乙方的监督。2.3第三方权利第三方在合同约定范围内，享有合同赋予的权利。第三条第三方介入的协调与管理3.1第三方协调3.2第三方管理甲乙方应加强对第三方的管理，确保第三方按照合同约定履行义务。第四条第三方介入的变更与解除4.1第三方变更如第三方发生变更，甲乙方应签订书面变更协议，并明确变更后的第三方责任。4.2第三方解除如第三方解除合同，甲乙方应按照合同约定和国家法律法规处理解除事宜。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额第三方对甲乙方的赔偿责任限额，按照合同约定和第三方与甲乙方的协议确定。5.2第三方责任限制第三方在合同约定范围内的责任限制，按照合同约定和第三方与甲乙方的协议确定。第六条第三方介入的争议解决6.1第三方争议解决第三方与甲乙方之间的争议，应通过友好协商解决。6.2第三方调解解决协商不成的，可以向合同签订地的人民法院申请调解。6.3第三方仲裁解决双方可以约定仲裁条款，如：“任何争议均提交北京仲裁委员会仲裁。”6.4第三方法律途径如双方未约定仲裁，则可通过法律途径解决争议，包括但不限于向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条第三方介入的履行与监督7.1第三方履行监督甲乙方应监督第三方按照合同约定履行义务，并相互监督合同的履行。7.2第三方变更监督如第三方内容发生变更，甲乙方应签订书面变更协议，并相互监督协议的履行。7.3第三方解除监督如第三方解除合同，甲乙方应按照合同约定和国家法律法规处理解除事宜，并相互监督解除手续的履行。第八条第三方介入的终止与解除8.1第三方终止条件第三方终止条件按照合同约定和国家法律法规执行。8.2第三方解除程序第三方解除程序按照合同约定和国家法律法规执行。第九条第三方介入的法律适用与争议解决9.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。9.2争议解决方式争议解决方式按照合同约定和国家法律法规执行。第十条第三方介入的其他条款10.1保密条款第三方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，未经甲乙方同意不得向第三方披露。10.2知识产权保护第三方应尊重甲乙方在合同履行过程中产生的知识产权，未经甲乙方同意不得侵犯甲乙方的知识产权。10.3不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。如发生不可抗力，第三方应立即通知甲乙方，并协商处理。10.4合同的保管本合同及其附件、补充协议等文件，由甲乙方和第三方共同保管。第十一条第三方介入的签署与生效11.1签署程序本合同由甲乙方和第三方授权代表签署，并加盖公章。11.2合同生效时间本合同自甲乙方和第三方签字盖章之日起生效。11.3合同份数与保管本合同一式【】份，甲乙方和第三方各执【】份，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同协议书附件二：中标通知书附件三：投标文件附件四：合同专用条款附件五：合同通用条款附件六：技术标准和要求附件七：设计文件附件八：施工图纸附件九：工程量清单附件十：其他文件附件一：合同协议书附件一的详细要求包括：双方的权利和义务工程范围、内容、质量标准、保修期限等合同价款、付款方式及进度违约责任及争议解决方式附件二：中标通知书附件二的详细要求包括：中标单位名称、中标金额、中标工期等中标单位的投标报价、施工方案等附件三：投标文件附件三的详细要求包括：投标单位的资质证明、法定代表人证明等投标报价、施工方案、工程量清单等附件四：合同专用条款附件四的详细要求包括：双方的特殊要求、约定及补充条款工程变更、解除及终止的条件和程序附件五：合同通用条款附件五的详细要求包括：双方的权利和义务、责任限制等不可抗力、保密、知识产权保护等附件六：技术标准和要求附件六的详细要求包括：工程质量、安全、进度等方面的具体要求材料、设备的技术标准和要求附件七：设计文件附件七的详细要求包括：施工图纸、工程量清单等设计文件设计变更、修改及补充的要求附件八：施工图纸附件八的详细要求包括：施工图纸的编制、审核及批准程序施工图纸的修改、变更及补充要求附件九：工程量清单附件九的详细要求包括：工程量清单的编制、审核及批准程序工程量清单的修改、变更及补充要求附件十：其他文件附件十的详细要求包括：施工组织设计、安全生产措施、环境保护措施等合同履行过程中的其他相关文件说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：未按合同约定履行义务工程质量不达标、安全事故、进度延误等违反合同约定的保密义务、知识产权保护等违约的责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括直接损失和间接损失违约责任的赔偿金额应根据违约程度和合同约定确定严重违约可能导致合同解除，并承担相应的违约责任示例说明：如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违