施工合同终止条件

合同编号：__________施工合同终止条件地址：_______联系人：_______联系电话：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______第一条施工合同的终止1.1在合同约定的施工期限内，如乙方完成施工任务，并经甲方验收合格，主合同自行终止。1.2在合同约定的施工期限内，如乙方未能完成施工任务，且双方协商一致同意提前终止合同，主合同可提前终止。1.3在合同约定的施工期限内，如乙方未能完成施工任务，且甲方要求提前终止合同，甲方应提前书面通知乙方。通知到达乙方后，主合同即行终止。第二条合同终止后的处理2.1合同终止后，乙方应立即停止施工，向甲方交付已完成的工程及施工场地。2.2合同终止后，甲方应按照主合同的约定支付乙方已完成的工程价款。2.3合同终止后，双方应对合同终止的原因、责任及损失进行协商，并承担相应的法律责任。第三条保密条款3.1合同终止后，乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经甲方同意不得向第三方披露。3.2合同终止后，甲方应对在合同执行过程中获得的乙方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经乙方同意不得向第三方披露。第四条法律适用及争议解决4.1本合同的签订、履行、终止、解除及争议解决均适用中华人民共和国法律。4.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第五条其他约定5.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。5.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同终止条件成就之日失效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：_______年_______月_______日日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.合同终止条件：在合同约定的施工期限内，如乙方完成施工任务并经甲方验收合格，或双方协商一致同意提前终止合同，或甲方要求提前终止合同且通知到达乙方后，主合同可自行终止或提前终止。2.合同终止后的处理：乙方应立即停止施工，向甲方交付已完成的工程及施工场地。甲方应按照主合同的约定支付乙方已完成的工程价款。双方应对合同终止的原因、责任及损失进行协商，并承担相应的法律责任。3.保密条款：合同终止后，乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经甲方同意不得向第三方披露。甲方应对在合同执行过程中获得的乙方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经乙方同意不得向第三方披露。4.法律适用及争议解决：本合同的签订、履行、终止、解除及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.施工合同：指甲方作为发包人，乙方作为承包人，双方就乙方进行工程建设、安装、维修等工作达成的一致协议。2.终止条件：指合同约定的在特定条件下合同效力消灭的事由。3.验收合格：指工程、产品或服务符合合同约定及国家、行业相关标准和规范的要求。4.商业秘密：指不为公众所知悉，具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等。5.技术秘密：指不为公众所知悉，具有实用性并经权利人采取相应保密措施的技术信息。6.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。特殊应用场合及补充条款：1.不可抗力：如果因为自然灾害（如地震、洪水）或其他无法预见、无法克服且对履行合同造成重大影响的客观情况，导致施工无法正常进行，双方可协商延长合同履行期限或终止合同，并免除相应责任。2.设计变更：如施工过程中，甲方根据实际需要对设计方案进行变更，导致工程量增减或施工周期延长，双方应协商调整合同价款和履行期限。3.材料供应：如果甲方提供的施工材料存在质量问题或供应不及时，导致施工进度受到影响，乙方有权要求甲方承担相应责任。4.工程验收：如甲方在验收过程中提出异议，乙方应根据甲方要求及时整改，直至达到甲方满意的标准。5.保密信息：合同双方在履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等信息，应予以严格保密，不得泄露给第三