2024年工业厂房建设工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工业厂房建设工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3甲方与乙方之间的合同关系第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误及延长第五条施工质量标准5.1工程质量要求5.2质量检验与验收5.3质量争议的处理第六条施工材料与设备6.1乙方提供的材料与设备6.2甲方提供的材料与设备6.3材料与设备的管理与使用第七条施工安全7.1乙方施工安全责任7.2安全防护措施7.3安全事故的处理第八条环境保护8.1环保要求8.2环保措施8.3环保验收第九条知识产权保护9.1知识产权归属9.2侵权责任第十条违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2诉讼或仲裁地点第十二条合同的变更与解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件第十三条合同的终止与验收13.1合同终止条件13.2工程验收第十四条其他条款14.1合同的生效与解除14.2保密条款14.3法律适用14.4合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××工业厂房开发有限公司地址：×××市×××区×××路×××号1.2乙方名称：×××建筑工程有限公司地址：×××市×××区×××路×××号1.3本合同甲方为工业厂房的所有者，乙方为施工方。双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订本合同，共同完成甲方所委托的工业厂房建设任务。第二条工程概况2.1工程名称：×××工业厂房建设工程2.2工程地点：×××市×××区×××路×××号2.3工程规模：占地面积×××平方米，总建筑面积×××平方米，包括厂房、办公楼、宿舍楼等建筑物及附属设施。2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、绿化工程及附属设施的建设。第三条合同价格3.1本合同总价为一亿伍仟万元整（￥150,000,000），乙方应按照合同约定的工程内容、工程量和质量标准完成施工。3.2价格调整机制：如遇材料价格波动、政策调整等因素，双方可协商调整合同价格。3.3预付款：合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价的三分之一作为预付款。3.4进度付款：按照工程进度，甲方按实际完成工程量的80%进行付款。3.5竣工结算：工程竣工验收合格后，乙方按照合同约定的工程量、质量标准进行结算。第四条合同工期4.1开工日期：本合同签订后一个月内。4.2竣工日期：工程预计工期为一年。4.3工期延误及延长：如遇不可抗力等因素导致工期延误，双方可协商延长工期。若非不可抗力因素导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第五条施工质量标准5.1工程质量要求：符合国家现行相关法律法规、行业标准及甲方要求。5.2质量检验与验收：工程验收分为中间验收和竣工验收。中间验收由甲方、乙方和监理单位共同进行，竣工验收由甲方组织。5.3质量争议的处理：如对工程质量有争议，双方可协商解决。协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条施工材料与设备6.1乙方提供的材料与设备：乙方应按照合同约定的品牌、型号、质量标准提供材料与设备。6.2甲方提供的材料与设备：甲方应按照合同约定的品牌、型号、质量标准提供材料与设备。6.3材料与设备的管理与使用：乙方应妥善保管甲方提供的材料与设备，确保其安全、完整。如因乙方原因导致材料与设备损坏，乙方应承担相应责任。第八条环境保护8.1环保要求：乙方在施工过程中应遵守国家及地方环保法规，确保施工活动不对周边环境造成污染。8.2环保措施：乙方应采取有效措施控制施工过程中的粉尘、噪音、废水等污染物的排放，严格按照环保要求进行施工。8.3环保验收：工程竣工后，乙方应配合甲方进行环保验收，如环保验收不合格，乙方应承担相应责任。第九条知识产权保护9.1知识产权归属：工程设计、施工过程中形成的知识产权归双方共同所有。未经对方同意，任何一方不得单独使用或转让给第三方。9.2侵权责任：如乙方在施工过程中侵犯第三方知识产权，乙方应承担全部责任。第十条违约责任10.1甲方违约责任：如甲方未按合同约定支付预付款、进度付款或竣工结算，甲方应支付违约金，违约金为应付款的1%乘以逾期天数。10.2乙方违约责任：如乙方未按合同约定完成工程，乙方应支付违约金，违约金为合同总价的1%乘以逾期天数。第十一条争议解决11.1争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2诉讼或仲裁地点：本合同争议的诉讼或仲裁地点为合同签订地。第十二条合同的变更与解除12.1合同变更条件：合同履行过程中，如因客观原因导致工程内容、工程量、工程周期等发生变化，双方可协商变更合同。12.2合同解除条件：合同履行过程中，如发生不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同。第十三条合同的终止与验收13.1合同终止条件：合同履行完成后，本合同自行终止。13.2工程验收：工程竣工后，甲方应组织验收。乙方应按合同约定的质量标准完成工程，确保工程验收合格。第十四条其他条款14.1合同的生效与解除：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同履行完成后，双方签署解除合同协议，本合同解除。14.2保密条款：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密和机密信息，应予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。14.3法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.4合同附件：本合同附件包括工程设计文件、施工图纸、技术要求等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1第三方定义：本合同中所称第三方，包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、设备供应商、检测机构等与本合同工程相关的单位及个人。1.2第三方职责：第三方应按照合同约定及国家相关法律法规的要求，履行其职责，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。第二条第三方选择与委托2.2乙方配合：乙方应协助甲方进行第三方的选择，并提供相关资料和信息。第三条第三方支付3.1甲方支付：甲方根据合同约定和第三方实际提供的服务内容，向第三方支付相应的费用。3.2乙方支付：如乙方负责协调第三方的服务，乙方应向第三方支付相应的费用。第四条第三方责任4.1第三方责任限制：第三方在其职责范围内，对工程质量、安全、进度等承担相应责任。但第三方对超出其职责范围的事项不承担责任。4.2第三方责任限额：甲方和乙方同意，第三方对工程质量、安全、进度等方面的责任限额为第三方收取的费用总额的若干倍，具体倍数由双方在合同中约定。第五条第三方管理与协调5.1甲方管理：甲方应负责对第三方进行管理和协调，确保第三方按照合同约定履行义务。5.2乙方协助：乙方应协助甲方对第三方进行管理和协调，确保工程顺利进行。第六条第三方违约处理6.1第三方违约：如第三方未按照合同约定履行义务，甲方有权按合同约定和法律法规要求追究第三方的责任。6.2第三方违约处理：如第三方违约，甲方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于违约金、赔偿金等。第七条第三方与甲乙方的关系7.1第三方与甲方关系：第三方应视为甲方的委托人，按照甲方的要求履行合同义务。7.2第三方与乙方关系：第三方应视为乙方的合作伙伴，按照乙方的要求提供服务。第八条第三方介入的变更与解除8.1变更条件：如因工程需要或其他客观原因，需要变更第三方单位或解除第三方委托，甲方和乙方应协商确定。8.2解除条件：如第三方严重违约或发生不可抗力因素，甲方和乙方有权解除与第三方的合同。第九条第三方介入的验收与评估9.1验收标准：第三方提供的服务应按照合同约定的质量标准进行验收。9.2评估机制：甲方和乙方应建立第三方服务评估机制，对第三方的服务进行定期评估。第十条第三方介入的保密与知识产权保护10.1保密义务：第三方应对其在合同履行过程中获取的甲方和乙方的商业秘密和机密信息，予以保密，不得泄露给第三方。10.2知识产权保护：第三方应尊重并保护甲方和乙方的知识产权，不得侵犯任何一方的知识产权。第十一条第三方介入的争议解决11.1争议解决方式：如第三方与甲方或乙方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2诉讼或仲裁地点：本合同争议的诉讼或仲裁地点为合同签订地。第十二条第三方介入的其他条款12.1第三方资料提供：第三方应向甲方和乙方提供其资质证明、业绩证明等相关资料。12.2第三方服务期限：第三方应按照合同约定的服务期限提供服务。本部分修正条款与原合同具有同等法律效力，原合同与本部分修正条款发生冲突的，以本部分修正条款为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件附件2：施工图纸附件3：技术要求附件4：材料供应商名录附件5：设备供应商名录附件6：监理单位资质证明附件7：设计单位资质证明附件8：施工单位资质证明附件9：安全评估报告附件10：环保评估报告附件11：工程量清单附件12：材料和设备采购合同附件13：施工合同附件14：监理合同附件1工程设计文件：包括工程项目的总体设计、施工图设计、施工组织设计等，需符合国家相关标准和甲方要求。附件2施工图纸：包括建筑施工图纸、结构施工图纸、电气施工图纸等，需详细标注施工细节。附件3技术要求：包括工程质量标准、施工工艺要求、材料要求等，需明确各项技术指标。附件4材料供应商名录：列出甲方指定的材料供应商名单，包括供应商名称、地址、联系方式等信息。附件5设备供应商名录：列出甲方指定的设备供应商名单，包括供应商名称、地址、联系方式等信息。附件6监理单位资质证明：监理单位的资质证书复印件，证明其具备相应资质。附件7设计单位资质证明：设计单位的资质证书复印件，证明其具备相应资质。附件8施工单位资质证明：施工单位的资质证书复印件，证明其具备相应资质。附件9安全评估报告：第三方机构出具的安全评估报告，评估工程安全性能。附件10环保评估报告：第三方机构出具的环保评估报告，评估工程环保性能。附件11工程量清单：详细列出工程项目的各项工程量，包括工程名称、工程内容、工程量、单位等。附件12材料和设备采购合同：甲方与材料、设备供应商签订的采购合同副本。附件13施工合同：甲方与施工单位签订的施工合同副本。附件14监理合同：甲方与监理单位签订的监理合同副本。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按合同约定支付预付款、进度付款或竣工结算。2.乙方未按合同约定完成工程。3.第三方未按合同约定履行义务。4.任何一方泄露对方商业秘密和机密信息。5.任何一方侵犯对方知识产权。违约责任认定标准：1.违约金：违约方应支付合同总价的一定比例作为违约金。2.赔偿金：如因违约导致损失，违约方应赔偿对方因此遭受的损失。3.延长工期：如因违约导致工期延误，违约方应承担相应的工期延长责任。4.解除合同：严重违约方将被解除合同，并承担相应的法律责任。示例说明：说明三：法律名词及解释：1.甲方：指×××工业厂房开发有限公司。2.乙方：指×××建筑工程有限公司。3.第三方：指与本合同工程相