2024年基础设施建设施工监督管理协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年基础设施建设施工监督管理协议本合同目录一览第一条定义与术语1.1合同双方1.2施工项目1.3监督管理机构1.4施工单位1.5工程质量1.6工程进度第二条施工监督管理的范围与职责2.1监督管理的范围2.2监督管理的职责2.3施工过程中的协调2.4工程变更的处理第三条施工单位的要求3.1施工单位的资质要求3.2施工单位的施工计划3.3施工单位的安全管理3.4施工单位的质量控制第四条监督管理机构的要求4.1监督管理机构的职责4.2监督管理机构的监督方式4.3监督管理机构的报告制度4.4监督管理机构的决策权第五条工程质量的保障5.1施工单位的质量责任5.2监督管理机构的质量监督5.3质量问题的处理5.4质量验收标准第六条工程进度的控制6.1施工单位的进度计划6.2监督管理机构的进度监督6.3进度变更的处理6.4进度延误的责任第七条合同的履行与支付7.1施工单位的合同履行7.2监督管理机构的合同履行7.3支付方式与时间7.4支付的条件与要求第八条合同的变更与终止8.1合同变更的条件8.2合同变更的程序8.3合同终止的条件8.4合同终止的程序第九条违约责任9.1施工单位的违约责任9.2监督管理机构的违约责任9.3违约赔偿的计算与支付第十条争议解决10.1争议的解决方式10.2争议的调解程序10.3争议的诉讼管辖第十一条保密条款11.1保密信息的定义11.2保密信息的保护期限11.3保密信息的泄露责任第十二条法律适用与争议解决12.1合同的适用法律12.2争议的解决方式第十三条其他条款13.1合同的附件13.2合同的签字盖章13.3合同的生效时间13.4合同的续签条件第十四条合同的完整性14.1合同的组成部分14.2合同的修改与补充14.3合同的有效性确认第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.1合同双方本合同双方分别为：1.2施工项目1.3监督管理机构1.4施工单位1.5工程质量本合同所称工程质量，是指符合国家及行业标准、规范、设计文件和合同要求的工程质量。1.6工程进度本合同所称工程进度，是指按照合同约定的工期要求，完成本项目各项施工任务的时间安排。第二条施工监督管理的范围与职责2.1监督管理的范围监督管理机构对施工单位在本项目施工过程中的质量、安全、进度等方面进行全面监督管理。2.2监督管理的职责监督管理机构负责对施工单位的施工过程进行日常监督，确保施工单位按照合同约定和国家及行业标准完成本项目。2.3施工过程中的协调监督管理机构应协调解决本项目施工过程中出现的各类问题，确保项目顺利进行。2.4工程变更的处理工程变更应按照合同约定的程序进行，监督管理机构负责对变更事项进行审核、审批。第三条施工单位的要求3.1施工单位的资质要求乙方应具备国家规定的相关施工资质，并在有效期内。3.2施工单位的施工计划乙方应按照合同约定的工期要求，制定详细的施工计划，并报监督管理机构备案。3.3施工单位的安全管理乙方应建立健全安全生产责任制，确保本项目施工过程中的安全。3.4施工单位的质量控制乙方应按照设计文件和合同要求，采取有效措施保证工程质量。第四条监督管理机构的要求4.1监督管理机构的职责监督管理机构应按照合同约定和国家及行业标准，对乙方的施工过程进行监督管理。4.2监督管理机构的监督方式监督管理机构通过现场检查、资料审查等方式，对乙方的施工过程进行监督。4.3监督管理机构的报告制度监督管理机构应定期向甲方报告本项目施工情况，对重大问题应及时报告甲方。4.4监督管理机构的决策权监督管理机构在本项目施工过程中，对涉及质量、安全、进度等方面的问题具有决策权。第五条工程质量的保障5.1施工单位的质量责任乙方应按照设计文件和合同要求，保证工程质量，对施工过程中的质量问题及时整改。5.2监督管理机构的质量监督监督管理机构应加强对乙方施工过程的质量监督，确保工程质量符合国家及行业标准。5.3质量问题的处理质量问题应按照合同约定的程序进行处理，监督管理机构负责对处理结果进行审核。5.4质量验收标准本项目的质量验收标准应符合国家及行业规定，并由监督管理机构组织实施。第六条工程进度的控制6.1施工单位的进度计划乙方应按照合同约定的工期要求，制定详细的施工进度计划，并报监督管理机构备案。6.2监督管理机构的进度监督监督管理机构应加强对乙方施工进度的监督，确保项目按期完成。6.3进度变更的处理进度变更应按照合同约定的程序进行，监督管理机构负责对变更事项进行审核、审批。6.4进度延误的责任因乙方原因导致工程进度延误的，乙方应承担相应的违约责任。第七条合同的履行与支付7.1施工单位的合同履行乙方应按照合同约定，完成本项目施工任务，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。7.2监督管理机构的合同履行监督管理机构应按照合同约定，对乙方的施工过程进行监督管理，确保项目顺利进行。7.3支付方式与时间甲方应按照合同约定的支付方式和时间，向乙方支付工程款。7.4支付的条件与要求乙方完成合同约定的工程内容，并经监督管理机构验收合格后，甲方按约定支付工程款。第八条合同的变更与终止8.1合同变更的条件（1）合同双方书面同意；（2）因国家政策、法律法规变化导致合同内容需要变更；（3）因项目实际情况发生变化，影响合同的正常履行；（4）其他经合同双方协商一致的变更事项。8.2合同变更的程序（1）合同双方提出变更申请，并说明变更的依据和理由；（2）合同双方就变更内容进行协商，达成一致意见；（3）合同双方签订书面变更协议，作为本合同的附件；（4）监督管理机构对变更协议进行审核，确认变更的有效性。8.3合同终止的条件（1）合同双方书面同意终止合同；（2）合同到期，双方无争议；（3）因不可抗力因素导致合同无法履行；（4）其他经合同双方协商一致的终止事项。8.4合同终止的程序（1）合同双方提出终止合同的申请，并说明终止的依据和理由；（2）合同双方就终止事项进行协商，达成一致意见；（3）合同双方签订书面终止协议，作为本合同的附件；（4）监督管理机构对终止协议进行审核，确认终止的有效性。第九条违约责任9.1施工单位的违约责任乙方违反合同约定，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。9.2监督管理机构的违约责任监督管理机构未按照合同约定履行监督管理职责，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。9.3违约赔偿的计算与支付违约赔偿金额应根据合同约定的赔偿标准和实际损失计算，双方协商确定。第十条争议解决10.1争议的解决方式（1）调解；（2）仲裁；（3）诉讼。10.2争议的调解程序争议调解应由合同双方共同选择调解机构进行，调解结果对双方具有约束力。10.3争议的诉讼管辖诉讼应在本合同约定的管辖法院进行，也可根据双方协商确定的其他法院进行。第十一条保密条款11.1保密信息的定义保密信息是指合同双方在合同履行过程中产生、获取或披露的未公开的信息。11.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限为本合同签订之日起至合同终止之日起两年。11.3保密信息的泄露责任违反保密义务的一方应承担泄露保密信息的法律责任。第十二条法律适用与争议解决12.1合同的适用法律本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议的解决方式双方在合同中选择的争议解决方式适用于本合同争议的解决。第十三条其他条款13.1合同的附件本合同的附件包括：合同双方提供的相关文件、图纸、资料等。13.2合同的签字盖章本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。13.3合同的生效时间本合同自合同双方签字盖章之日起生效。13.4合同的续签条件合同到期前，双方可协商续签。第十四条合同的完整性14.1合同的组成部分本合同及其附件构成双方完整的合同内容。14.2合同的修改与补充合同的修改与补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。14.3合同的有效性确认本合同及其附件在合同双方签字盖章后，依法具有法律效力。第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入是基础设施建设施工监督管理协议中的一个重要环节。本部分将详细阐述第三方介入的条款，包括第三方的定义、责任限额以及与其他各方的关系。第一条第三方定义及责任1.1第三方定义本合同中的第三方是指除甲方、乙方以外的其他参与方，包括但不限于中介方、咨询方、检测方、监理方等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定和国家及行业标准，履行其在合同中的职责，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。1.3第三方责任限额第三方对工程质量、安全、进度等方面的责任，应以合同约定的限额为限。如合同中未明确责任限额，双方可协商确定。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入的程序（1）甲方、乙方协商一致，确定第三方介入的事项和范围；（2）甲方、乙方与第三方签订书面介入协议，明确双方的权利和义务；（3）第三方按照介入协议的约定，参与项目的监督管理或施工过程；（4）甲方、乙方对第三方的介入工作进行评估，如有需要，可协商调整介入范围和方式。2.2第三方介入的条件（1）第三方具备国家规定的相关资质和能力；（2）第三方与甲方、乙方无利益冲突；（3）第三方介入不会损害甲方、乙方的合法权益；（4）第三方介入符合国家及行业相关规定。第三条第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲方的关系第三方在介入过程中，应服从甲方的管理和监督，确保施工过程的顺利进行。3.2第三方与乙方的关系第三方应按照合同约定和乙方的要求，提供相应的服务和支持，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。3.3第三方与其他各方之间的关系第四条第三方介入的额外条款及说明4.1额外条款根据本合同，第三方介入可能涉及的额外条款包括但不限于：（1）第三方介入的具体事项和范围；（2）第三方介入的时间和期限；（3）第三方介入的费用和支付方式；（4）第三方介入的成果交付和验收。4.2说明本合同中的第三方介入，是指在甲方、乙方同意的情况下，第三方根据其资质和能力，参与项目的监督管理或施工过程。第三方介入的目的是为了提高项目的质量、安全和管理水平，确保项目顺利进行。第五条第三方责任的风险划分5.1第三方责任风险第三方在介入过程中，可能面临责任风险。责任风险的划分如下：（1）第三方因自身原因导致的损失，由第三方承担；（2）第三方因甲方、乙方原因导致的损失，由甲方、乙方承担；（3）第三方因不可抗力导致的损失，根据不可抗力的影响程度，由甲方、乙方和第三方协商承担。5.2第三方责任风险的防范（1）严格筛选第三方，确保其具备相应的资质和能力；（2）明确第三方介入的范围和职责，避免职责交叉和责任纠纷；（3）建立完善的信息沟通和协调机制，确保各方之间的协作顺畅；（4）加强第三方介入过程中的监督和管理，及时发现和解决问题。第六条第三方责任限额的确定6.1第三方责任限额的确定原则第三方责任限额的确定应遵循公平、合理、可行的原则，结合项目的规模、复杂程度、第三方的能力等因素综合考虑。6.2第三方责任限额的确定方式第三方责任限额的确定方式如下：（1）合同双方根据项目实际情况，协商确定第三方责任限额；（3）合同双方应在书面介入协议中明确第三方责任限额。6.3第三方责任限额的调整第三方责任限额在合同履行过程中，如有需要调整，合同双方应协商一致，并签订书面调整协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同双方营业执照复印件；2.合同双方资质证书复印件；3.施工单位安全生产许可证复印件；4.施工单位项目经理资格证书复印件；5.施工计划及进度安排；6.工程设计文件；7.施工图纸；8.工程预算文件；9.质量控制及检验标准；10.安全管理制度；11.合同变更协议；12.合同终止协议；13.第三方介入协议；14.履约保证金缴纳证明；15.工程验收报告；16.结算报告；17.支付凭证；18.争议解决协议；19.保密协议；20.法律文件及通知的送达地址确认函。附件的详细要求和说明：1.合同双方营业执照复印件：提供合同双方的营业执照复印件，以证明其合法经营资格。2.合同双方资质证书复印件：提供合同双方的资质证书复印件，以证明其具备相应的施工或监督管理资质。3.施工单位安全生产许可证复印件：提供施工单位的安全生产许可证复印件，以证明其具备安全生产条件。4.施工单位项目经理资格证书复印件：提供施工单位项目经理的资格证书复印件，以证明其具备相应的项目管理能力。5.施工计划及进度安排：提供详细的施工计划及进度安排，以便监督管理机构对施工过程进行有效监督。6.工程设计文件：提供完整的工程设计文件，以指导施工单位进行施工。7.施工图纸：提供详细的施工图纸，以便施工单位按照设计要求进行施工。8.工程预算文件：提供完整的工程预算文件，以便双方对工程费用进行合理预估和控制。9.质量控制及检验标准：提供相关的质量控制及检验标准，以便施工单位进行质量控制。10.安全管理制度：提供施工单位的安全管理制度，以便监督管理机构对施工过程中的安全进行监督。11.合同变更协议：在合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应签订书面变更协议。12.合同终止协议：在合同履行过程中，如需终止合同，双方应签订书面终止协议。13.第三方介入协议：如需第三方介入，双方应签订书面介入协议，明确第三方的工作范围和职责。14.履约保证金缴纳证明：施工单位应按照合同约定缴纳履约保证金，以保证合同的履行。15.工程验收