2024城区公厕修建协议细则

2024版城区公厕修建协议细则版A版本合同目录一览1.定义与术语解释1.1公厕修建1.2城区1.3甲方1.4乙方1.5施工期1.6质量标准2.公厕修建项目2.1修建数量2.2修建位置2.3修建标准2.4修建内容3.甲方责任3.1土地提供3.2规划许可3.3施工监督3.4资金支付4.乙方责任4.1施工单位资质4.2施工质量4.3施工安全4.4工程进度5.施工费用5.1工程预算5.2工程决算5.3费用支付方式5.4费用支付时间6.质量保修6.1保修期限6.2保修范围6.3保修流程7.合同的变更与解除7.1变更条件7.2解除条件7.3变更与解除的程序8.违约责任8.1甲方违约8.2乙方违约8.3违约赔偿9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径10.合同的生效、终止与失效10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同失效条件11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密违约12.不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力应对措施13.合同的附件13.1附件内容13.2附件效力14.其他条款14.1合同修订14.2合同解释14.3法律适用14.4合同语言版本第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1公厕修建公厕修建是指在甲方提供的土地上，按照本合同约定的数量、位置和标准，由乙方进行设计与施工，建设符合质量标准的公厕设施的过程。1.2城区城区是指本合同约定的修建公厕的具体行政区域。1.3甲方甲方是指本合同约定的承担合同义务的自然人、法人或其他组织。1.4乙方乙方是指本合同约定的承担合同义务的施工单位。1.5施工期施工期是指自甲方与乙方签订本合同之日起，至乙方完成公厕修建项目所需的时间。1.6质量标准质量标准是指本合同约定的公厕修建项目应达到的国家或行业标准。第二条公厕修建项目2.1修建数量本合同约定在甲方提供的土地上修建的公厕数量为____个。2.2修建位置公厕修建的具体位置应在甲方的土地上，具体坐标和范围由甲方提供，乙方按照甲方提供的坐标和范围进行施工。2.3修建标准2.4修建内容公厕修建内容包括：土建工程、给排水工程、供电工程、通风工程、卫生洁具安装、内外装修等，具体内容以甲方与乙方签订的施工图纸和工程量清单为准。第三条甲方责任3.1土地提供甲方应保证其提供的土地合法、完整、无障碍，具备修建公厕的条件。3.2规划许可甲方应负责办理公厕修建项目的规划许可等相关手续，并承担相关费用。3.3施工监督甲方应对乙方施工过程进行监督，确保施工质量和进度符合本合同约定。3.4资金支付甲方应按照本合同约定的时间和方式支付乙方施工费用。第四条乙方责任4.1施工单位资质乙方应具备我国相关行业规定的施工资质，并在有效期内。4.2施工质量乙方应按照本合同约定的质量标准进行施工，确保公厕修建项目质量合格。4.3施工安全乙方应按照我国相关法律法规和行业标准，做好施工现场的安全管理工作，确保施工安全。4.4工程进度乙方应按照本合同约定的施工期完成公厕修建项目，确保工程进度符合合同约定。第五条施工费用5.1工程预算乙方应根据公厕修建项目的实际情况，编制详细的工程预算，并在合同签订后提交给甲方审批。5.2工程决算工程决算应以实际发生的工程量为准，乙方应在工程完工后，按照合同约定的时间和方式向甲方提交工程决算报告。5.3费用支付方式甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付施工费用。5.4费用支付时间甲方应在本合同约定的施工期结束后的____个工作日内，向乙方支付全部施工费用。第六条质量保修6.1保修期限公厕修建项目质量保修期限为____年，自工程验收合格之日起计算。6.2保修范围质量保修范围包括公厕修建项目的土建工程、给排水工程、供电工程、通风工程、卫生洁具安装、内外装修等。6.3保修流程乙方在接到保修通知后，应在____小时内派员赴现场进行查看，并根据实际情况采取维修、更换等措施。第八条违约责任8.1甲方违约甲方违反本合同的约定，导致乙方无法按照合同约定的质量、进度完成公厕修建项目的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为本合同约定的施工费用的____%。8.2乙方违约乙方违反本合同的约定，导致无法按照合同约定的质量、进度完成公厕修建项目的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本合同约定的施工费用的____%。8.3违约赔偿除按照本合同约定支付违约金外，违约方还应赔偿因此给对方造成的其他损失。第九条争议解决9.1协商解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商的方式解决。9.2调解解决协商不成的，双方可以请求第三方进行调解，调解不成的，再按照本合同约定的仲裁或诉讼程序解决。9.3仲裁解决双方同意将本合同争议提交____仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。9.4法律途径如双方在仲裁或诉讼程序中，任何一方对仲裁裁决或法院判决不服的，可以依法向____人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、终止与失效10.1合同生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。10.2合同终止条件（1）公厕修建项目完工，并经验收合格；（2）双方协商一致解除本合同；（3）依法强制解除本合同。10.3合同失效条件（1）合同终止条件满足；（2）合同约定的保修期限届满。第十一条保密条款11.1保密内容双方在签订本合同过程中及合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至本合同终止或失效之日起____年。11.3保密违约违反本保密条款的，违约方应承担相应的违约责任，赔偿因此给对方造成的损失。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）以及其他无法预见、无法避免、无法克服的客观事件。12.2不可抗力后果因不可抗力事件导致乙方无法按照合同约定的质量、进度完成公厕修建项目的，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明材料。12.3不可抗力应对措施双方应立即采取措施，减轻不可抗力事件的影响，并协商调整合同履行期限和方式。第十三条合同的附件13.1附件内容本合同附件包括施工图纸、工程量清单、技术规范等。13.2附件效力附件与本合同具有同等法律效力，为本合同不可分割的一部分。第十四条其他条款14.1合同修订本合同的修订应由双方协商一致，并以书面形式作出。14.2合同解释本合同的解释权归双方共同所有。14.3法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.4合同语言版本本合同的正式文本为中文，如有英文或其他语言版本，均以中文文本为准。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：公厕修建项目施工图纸详细要求和说明：施工图纸应包括公厕的建筑设计、结构设计、给排水设计、供电设计、通风设计等，以及相关细节和施工要求。图纸应由乙方根据本合同约定的修建标准和要求进行设计，并提交给甲方审批。附件二：公厕修建项目工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列出公厕修建项目的所有工程量和材料清单，包括土建工程、给排水工程、供电工程、通风工程、卫生洁具安装、内外装修等。清单应由乙方根据实际施工需要编制，并提交给甲方确认。附件三：公厕修建项目技术规范详细要求和说明：技术规范应包括公厕修建项目的技术要求、施工标准、材料要求等，以及相关细节和技术指标。规范应由乙方根据本合同约定的质量标准和要求进行编制，并提交给甲方审批。附件四：公厕修建项目施工安全方案详细要求和说明：施工安全方案应包括公厕修建项目的施工现场安全管理、安全防护措施、应急预案等，以及相关安全要求。方案应由乙方根据本合同约定的安全要求进行编制，并提交给甲方审批。附件五：公厕修建项目质量保修条款详细要求和说明：质量保修条款应包括公厕修建项目的质量保修范围、保修期限、保修程序等，以及相关质量要求。条款应由乙方根据本合同约定的质量标准和要求进行编制，并提交给甲方审批。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定提供土地或土地存在障碍，导致乙方无法进行施工。2.甲方未按约定办理规划许可等相关手续，导致乙方无法进行施工。3.甲方未按约定进行施工监督，导致施工质量和进度不符合合同要求。4.甲方未按约定支付施工费用，导致乙方施工。5.乙方未按约定进行设计与施工，导致公厕修建项目质量不合格或进度延迟。6.乙方未按约定进行安全管理，导致施工现场发生安全事故。违约责任认定标准：1.甲方违约行为导致乙方施工的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为本合同约定的施工费用的10%。2.乙方违约行为导致无法按照合同约定的质量、进度完成公厕修建项目的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本合同约定的施工费用的10%。3.违约方应承担因此给对方造成的其他损失的赔偿责任。示例说明：如果甲方未按约定提供土地，导致乙方无法进行施工，乙方可以要求甲方支付违约金，同时要求甲方尽快提供符合约定的土地，以保证施工的正常进行。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力事件：指无法预见、无法避免、无法克服的客观事件，如自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）。2.合同生效条件：本合同自双方签字或盖章之日起生效。3.合同终