工程合作合同书示范文本

合同编号：__________工程合作合同书第一条工程概况1.1本项目位于____，工程内容包括：____、____、____等。1.2工程规模：____。1.3工程质量标准：____。第二条合作方式2.1乙方作为分包商，承担本项目的____部分，负责按照甲方的要求完成施工任务。2.2甲方负责提供工程图纸、施工方案、技术指导及现场管理。2.3乙方应按照甲方的要求，按时完成施工进度，确保工程质量。第三条工程价款及支付3.1本项目的合同总价为人民币____元（大写：____元整），乙方在签订合同时向甲方支付预付款人民币____元（大写：____元整）。3.2甲方按照乙方实际完成工程量的____%，向乙方支付工程进度款。3.3工程完工后，经甲方验收合格，甲方一次性支付乙方剩余工程价款。3.4乙方应按照甲方要求，开具相应的税务发票。第四条施工期限4.1乙方应自合同签订之日起____日内完成本项目的施工。4.2乙方如因特殊情况不能按期完成施工，应提前向甲方提出延期申请，经甲方同意后，方可延期。第五条质量与安全5.1乙方应严格按照甲方提供的施工方案和质量标准进行施工，确保工程质量。5.2乙方应遵守安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。5.3乙方在施工过程中发现图纸或施工方案存在问题，应及时向甲方提出修改意见。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。6.2甲方未按照约定支付工程价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。6.3双方因违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程完工并验收合格后终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）甲乙双方在签订合同时，应确保双方主体资格合法，具备相应的施工资质。（2）明确工程概况、合作方式、工程价款及支付等条款，确保双方权益。（3）乙方应严格按照甲方提供的施工方案和质量标准进行施工，确保工程质量。（4）乙方应遵守安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。（5）双方应按照约定履行合同义务，如发生违约行为，应承担相应的违约责任。2.解决办法：（1）双方在履行合同过程中发生的争议，通过友好协商解决。（2）如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.甲方：指承担工程项目的主体，负责提供工程图纸、施工方案、技术指导及现场管理。2.乙方：指承担工程项目施工的分包商，负责按照甲方的要求完成施工任务。3.分包商：指在建设工程项目中，承担部分施工任务的企业或个人。4.预付款：指甲方在合同签订后，预先支付给乙方的部分工程价款。5.工程进度款：指甲方按照乙方实际完成工程量的百分比，支付给乙方的工程价款。6.违约金：指一方未履行合同约定义务，应向对方支付的违约赔偿金。7.滞纳金：指甲方未按照约定支付工程价款，应向乙方支付的逾期付款赔偿金。8.管辖权：指人民法院对特定案件行使审判权的权限。特殊应用场合及补充条款：1.场合：工程项目涉及高新技术或特殊材料补充条款：鉴于本项目涉及高新技术和特殊材料，乙方应确保施工过程中对相关技术和材料的安全保密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。如乙方违反本条款，应承担相应的法律责任。2.场合：工程项目在偏远地区，交通不便补充条款：由于本项目位于偏远地区，交通不便，乙方应提前做好运输安排，确保施工材料和设备能够按时到达施工现场。如因乙方原因导致施工延误，乙方应承担相应的违约责任。3.场合：工程项目受天气影响较大补充条款：鉴于本项目受天气影响较大，乙方应制定相应的应对措施，如遇不可抗力因素导致施工延误，双方可协商调整施工进度，并根据实际情况商讨是否需要支付违约金。4.场合：工程项目涉及居民拆迁和土地征用补充条款：如本项目涉及居民拆迁和土地征用，乙方应积极配合甲方完成相关手续，确保施工顺利进行。如因乙方原因导致施工延误，乙方应承担相应的违约责任。附件列表：1.甲方提供的工程图纸和技术规范书。2.乙方提交的施工方案和施工组织设计。3.工程质量标准和验收规范。4.安全生产管理制度和应急预案。