家庭居室装潢施工协议文本

合同编号：__________家庭居室装潢施工协议文本甲方（委托方）：__________乙方（施工方）：__________一、工程概述1.工程地点：_______（详细地址）2.工程内容：甲方委托乙方进行家庭居室装潢施工，包括墙面刷漆、地面铺设、水电改造、家具安装等（具体施工内容见附件）。3.工程预算：双方确认的工程预算金额为人民币_______元（大写：__________________________元整）。二、施工期限1.乙方应按照双方约定的施工期限完成施工，即自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。2.乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前_______天向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。延长的期限按双方约定的违约金比例计算。三、质量标准1.乙方应按照约定的施工标准、工艺及材料要求进行施工，确保工程质量。2.工程验收合格后，乙方应承担保修责任，保修期限自工程验收合格之日起计算，详见附件。四、材料供应1.甲方负责提供施工所需的主要材料，包括但不限于涂料、地板、瓷砖等。2.乙方应按照甲方提供的材料要求进行施工，并对材料的质量进行检验。如发现材料不符合要求，乙方有权拒绝使用，并通知甲方更换。五、工程款项1.双方确认工程预算后，甲方应向乙方支付预算金额的_______%作为预付款。2.工程验收合格后，甲方应支付乙方剩余的工程款项。3.甲方分期支付工程款项的，乙方应按照约定的期限提供相应的施工进度报告。六、违约责任1.任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同预算金额的_______%。2.乙方如未按约定的期限完成施工，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金为本合同预算金额的_______%。七、争议解决1.本协议签订后，甲乙双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利义务。2.如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：__________乙方（施工方）：__________签订日期：_______年_______月_______日附件：1.施工内容和施工标准2.工程预算明细3.材料供应清单4.保修期限和保修范围注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）甲乙双方在签订合同时，应确保双方身份真实、有效，具备签订合同的资格。（2）甲方应按照约定提供施工所需的主要材料，并确保材料质量。乙方对材料的质量进行检验，如发现不符合要求，有权拒绝使用并通知甲方更换。（3）甲方应按照约定的期限支付工程款项，乙方应按照约定的期限完成施工。（4）乙方在施工过程中应遵守安全生产规定，确保施工安全。（5）甲乙双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利义务。2.解决办法：（1）如发生争议，双方应进行友好协商解决。（2）如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的一部法律，包括合同的订立、履行、变更、解除等各方面的规定。2.建筑法：是指调整建筑活动中各方权利义务关系的法律，包括建筑许可、建筑设计、建筑施工、建筑质量等方面的规定。3.违约金：是指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照约定向对方支付一定数额的金钱。4.保修：是指施工方在工程验收合格后，对工程在一定期限内出现的质量问题承担修复或赔偿责任的行为。5.管辖权：是指法院对特定案件行使审判权的权限。有管辖权的法院可以对案件进行审理和判决。特殊应用场合及补充条款：1.甲乙双方为亲朋好友关系：补充条款：鉴于双方为亲朋好友关系，为保证公平公正，本合同的签订不涉及亲情、友情等非合同因素，双方均应严格按照合同约定履行各自的权利义务。2.甲方为出租方，乙方为承租方：补充条款：甲方保证所提供的房屋符合国家相关租赁法律法规要求，具备出租条件。乙方在租赁期间应合理使用房屋及设施，并按照约定支付租金。3.甲方为房地产开发商，乙方为装修公司：补充条款：甲方应按照合同约定提供符合交付条件的房屋，乙方应按照约定的标准和工期完成装修工程。如因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付违约金。4.甲方为企事业单位，乙方为施工单位：补充条款：甲方应按照合同约定支付工程款项，乙方应按照约定的标准和工期完成施工。如因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付违约金