施工合同示范文本

合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程预算：_______元（大写：_______________________元整）1.5工程工期：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。二、甲方的权利和义务2.1甲方应向乙方提供施工所需的全部资料，包括但不限于设计图纸、施工规范、技术要求等。2.2甲方应按时支付工程款项，支付方式如下：（1）合同签订后_______日内，支付工程预算的_______%；（2）工程进度达到_______%时，支付工程预算的_______%；（3）工程验收合格后，支付工程预算的_______%。2.3甲方应负责协调施工现场周围的关系，确保乙方顺利施工。2.4甲方有权对乙方的施工过程进行监督，并提出合理化建议。2.5甲方应承担因自身原因导致工程延期、工程款迟延支付等所产生的违约责任。三、乙方的权利和义务3.1乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务。3.2乙方应保证施工质量，确保工程验收合格。3.3乙方应遵守国家法律法规，不得擅自转包、分包。3.4乙方应承担因自身原因导致工程延期、质量问题等所产生的违约责任。四、工程验收4.1工程验收标准：按照国家标准、行业标准及甲方的要求执行。4.2工程验收时间：自工程完工之日起_______日内。4.3工程验收合格后，甲方应支付剩余工程款。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至验收合格。五、违约责任5.1甲乙双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为工程预算的_______%。5.2因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.确保合同条款的准确性和完整性，特别是工程内容、工程预算、工程工期等关键信息。2.明确甲乙双方的权力和义务，特别是甲方支付工程款项的时间和方式，乙方完成施工任务的质量要求。3.注意工程验收的标准和时间，以及验收不合格时的整改要求和违约责任。4.遵守国家法律法规，确保合同的合法性和有效性。5.在签订合同前，仔细阅读合同条款，确保没有遗漏或误解。解决办法：1.对于合同争议，通过友好协商解决，寻求双方都能接受的解决方案。2.如果协商不成，可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过法律途径解决争议。3.在解决争议时，应依据合同条款和相关法律法规，保护双方的合法权益。4.在履行合同过程中，如有问题或疑问，应及时与对方沟通，寻求解决方案。5.如有不可抗力因素影响合同履行，双方应协商解决，根据实际情况调整合同条款。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整合同关系、规定合同当事人权利义务的法律规范总称。2.委托方：是指在合同中委托他人为自己办理某项事务的一方。3.承包方：是指在合同中接受委托，为委托方办理某项事务的一方。4.工程预算：是指根据工程设计文件和施工方案，预先计算出的工程所需费用的总和。5.工程工期：是指合同规定的工程开始施工至工程竣工交付使用的时间。6.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定或者法律规定应当支付给对方的经济赔偿。7.不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。8.管辖权：是指法院对一定范围的法律纠纷案件进行审理和裁判的权力。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为私营企业，合同涉及公共设施建设。2.甲方为房地产开发商，乙方为建筑公司，合同涉及住宅小区建设。3.甲方为国有企业，乙方为专业分包商，合同涉及基础设施建设。4.甲方为个人业主，乙方为装修公司，合同涉及家居装修。针对每个特殊场合的补充条款：1.政府部门作为甲方时，补充条款如下：甲方应保证施工过程中符合国家政策和法律法规要求，及时办理相关手续。甲方应负责施工现场的安全保卫工作，确保乙方施工人员的人身安全。2.房地产开发商作为甲方时，补充条款如下：甲方应提供完整的规划设计图纸和施工资料，确保乙方施工顺利进行。甲方应协助乙方办理施工所需的各种许可和批准手续。3.国有企业作为甲方时，补充条款如下：甲方应按照合同约定及时支付工程款项，确保乙方的合法权益。甲方应监督乙方的施工质量，确保工程符合国家标准和甲方的要求。4.个人业主作为甲方时，补充条款如下：甲方应提供施工场地的钥匙和必要的施工条件，确保乙方按时开工。甲方应对乙方施工过程中的噪音、垃圾等进行容忍和理解，