低碳生活植草砖施工合同

低碳生活植草砖施工合同合同目录第一章总则1.1合同双方1.2合同签订地点和时间1.3合同标的1.4合同性质1.5合同的生效、变更和解除第二章施工范围和内容2.1施工项目2.2施工面积2.3施工材料2.4施工质量标准第三章施工进度3.1施工期限3.2施工计划3.3施工进度的调整第四章施工费用4.1合同价格4.2价款支付方式4.3价款调整4.4施工费用的结算第五章施工质量与保修5.1施工质量要求5.2质量检验5.3保修期限和保修范围5.4保修责任第六章安全生产6.1安全生产要求6.2安全事故的处理6.3安全生产责任的划分第七章合同的履行7.1合同双方的权利和义务7.2合同的变更和解除7.3违约责任第八章争议解决8.1争议的解决方式8.2诉讼管辖8.3仲裁第九章合同的终止9.1合同终止的条件9.2合同终止后的处理第十章保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任第十一章合同的转让11.1合同转让的条件11.2转让通知11.3转让后的责任承担第十二章法律适用和争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三章其他条款13.1合同的签订地13.2合同的语言13.3合同的附件第十四章签约代表14.1签约双方的授权代表14.2签约代表的职责14.3签约代表的更换合同编号_________第一章总则1.1合同双方1.2合同签订地点和时间本合同于____年____月____日在____（地点）签订。1.3合同标的本合同标的为甲方委托乙方施工的低碳生活植草砖项目。1.4合同性质本合同为承包施工合同。1.5合同的生效、变更和解除本合同自双方签字盖章之日起生效，合同的变更和解除需经双方协商一致。第二章施工范围和内容2.1施工项目乙方负责施工的低碳生活植草砖项目，包括铺设植草砖、施工场地平整等工作。2.2施工面积施工面积为____平方米。2.3施工材料乙方应按照甲方要求，使用符合国家标准的低碳生活植草砖及其它相关材料。2.4施工质量标准乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合国家标准。第三章施工进度3.1施工期限本项目的施工期限为____个月。3.2施工计划乙方应根据项目规模和工程量，制定详细的施工计划，并报甲方审批。3.3施工进度的调整如因特殊情况需调整施工进度，乙方应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可调整。第四章施工费用4.1合同价格本合同的施工价格为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。4.2价款支付方式甲方按照乙方提交的进度报表和实际完成工程量，分期支付合同价款。4.3价款调整合同执行过程中，如遇材料价格变动、政策调整等因素，双方可协商调整合同价款。4.4施工费用的结算乙方完成施工后，按照甲方审定的工程量报表，进行费用结算。第五章施工质量与保修5.1施工质量要求乙方应保证施工质量，确保工程达到设计要求和国家标准。5.2质量检验工程完成后，甲方有权对工程进行质量检验，乙方应予以配合。5.3保修期限和保修范围乙方对施工的低碳生活植草砖工程提供____年的保修期，保修范围包括但不限于材料和施工质量问题。5.4保修责任在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应负责维修或更换，并承担相应费用。第八章争议解决8.1争议的解决方式双方在履行合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2诉讼管辖诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。8.3仲裁双方也可以选择仲裁解决争议，仲裁委员会为____仲裁委员会。第九章合同的终止9.1合同终止的条件（1）双方协商一致；（2）合同履行完毕；（3）不可抗力导致合同无法履行；（4）一方明确表示不再履行合同；（5）一方违反合同严重违约。9.2合同终止后的处理合同终止后，乙方应按照甲方的要求，完成工程的收尾工作，并清理施工现场。第十章保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获得的技术资料、商业信息等，均应予以保密。10.2保密期限保密期限为合同终止后____年。10.3违约责任泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十一章合同的转让11.1合同转让的条件未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。11.2转让通知如需转让合同权利和义务，一方应提前____天书面通知对方。11.3转让后的责任承担转让后，新的合同方应承担转让方的权利和义务。第十二章法律适用和争议解决12.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三章其他条款13.1合同的签订地本合同签订地为____。13.2合同的语言13.3合同的附件本合同附件为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。第十四章签约代表14.1签约双方的授权代表甲方授权代表：____乙方授权代表：____14.2签约代表的职责授权代表负责签署合同，并负责合同的履行。14.3签约代表的更换如授权代表发生变更，应及时通知对方，并重新签署合同。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方使用的材料供应商，乙方应严格按照甲方指定的供应商进行采购。如乙方未经甲方同意擅自更换供应商，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。2.甲方监督施工甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保施工质量符合甲方的要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供施工进度、质量等相关信息。3.甲方验收标准甲方对工程质量的验收标准应符合国家相关法律法规及行业标准。如甲方提出的验收标准高于国家或行业标准，乙方应按照甲方的要求进行施工，否则甲方有权要求乙方承担返工、整改等费用。4.甲方变更工程在合同履行过程中，甲方有权根据实际情况变更工程内容或规模。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划并提供相应的变更报价。如乙方未按甲方要求进行变更，甲方有权要求乙方承担违约责任。5.甲方支付条件甲方支付合同价款的前提是乙方按照合同约定完成施工，并经甲方验收合格。如乙方施工质量不符合约定，甲方有权拒绝支付相应款项，直至乙方整改合格。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方质量承诺乙方承诺按照合同约定的质量标准进行施工，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担整改、返工等费用，并赔偿甲方因此造成的损失。2.乙方进度保障乙方应确保按照合同约定的施工期限完成工程。如乙方逾期交付，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为合同价款的千分之五。3.乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和隐私信息予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，应承担相应的违约责任。4.乙方施工安全乙方应严格按照国家相关法律法规和安全生产要求进行施工，确保施工过程中的人员安全和工程安全。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。5.乙方服务承诺乙方在合同履行完毕后，应提供一年的免费保修服务。如乙方在保修期内未能及时解决质量问题，甲方有权要求乙方承担相应责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介应公正、公平地履行合同中介职责，协助甲方和乙方顺利完成合同履行。如第三方中介未能履行中介职责，应承担相应的违约责任。2.第三方中介费用第三方中介的费用应由甲方和乙方协商确定，并在合同中明确。如甲方和乙方未能就中介费用达成一致，双方有权终止中介服务。3.第三方中介保密义务第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲方和乙方商业秘密和隐私信息予以保密，未经甲方和乙方同意不得泄露给第三方。如第三方中介违反保密义务，应承担相应的违约责任。4.第三方中介的权益保障第三方中介在履行中介职责过程中，应享有合同约定的权益。如甲方和乙方未能履行合同义务，导致第三方中介权益受损，甲方和乙方应承担相应责任。5.第三方中介退出机制如第三方中介未能履行合同义务，甲方和乙方均有权终止中介服务，并要求第三方中介承担违约责任。同时，甲方和乙方应共同协商确定新的中介机构。附件及其他补充说明一、附件列表：1.低碳生活植草砖施工设计图纸2.施工材料合格证明及检测报告3.施工进度计划表4.施工质量标准及验收规范5.安全生产管理制度6.保密协议7.材料供应商资质证明8.第三方中介服务协议9.违约金计算公式10.保修服务条款二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成施工，视为违约。2.乙方施工质量不符合约定，经甲方指出未能及时整改的，视为违约。3.乙方泄露甲方商业秘密或隐私信息，视为违约。4.乙方擅自更换材料供应商，未经甲方同意的，视为违约。5.乙方未履行保密义务，泄露合同双方商业秘密的，视为违约。6.乙方未按照安全生产要求进行施工，造成安全事故的，视为违约。7.第三方中介未履行中介职责，导致合同无法顺利履行的，视为违约。三、法律名词及解释：1.低碳生活植草砖：指采用环保材料制成的植草砖，用于改善城市环境，提高绿化面积。2.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。3.保修服务：指乙方在合同履行完毕后，提供的一年免费保修服务。4.保密义务：指合同双方对合同履行过程中获得的对方商业秘密和隐私信息予以保密的义务。5.第三方中介：指在甲方和乙方之间提供中介服务的机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，如无法解决，双方可协商调整施工期限。2.施工质量问题：乙方应立即整改，必要时进行返工，直至符合合同要求。3.保密信息泄露：违约方应承担违约责任，支付相应的违约金，并采取措施防止信息继续泄露。4