2024年工程承包劳务合同标准模板（二篇）

第3页共3页2024年工程承包劳务合同标准模板甲方：河南省地矿建设工程（集团）有限公司（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规的规定，结合本工程实际情况，为明确双方责任与义务，经友好协商，甲乙双方达成如下协议：一、工程名称：二、工程地点：位于临朐县北环路与骈邑路交汇处西北角。三、承包方式：采取包工包料的方式，本工程特别指定需使用400g厚TS防水卷材，乙方需确保工程质量、工期及材料供应，具体工期为____年____月至____年____月。四、施工劳务费计算方法：本工程总工程量约为____（此处需具体填写工程量或计算方式）。五、质量标准及验收要求：1.乙方应遵循国家建筑工程关于屋面防水工程的质量验收标准，完成每一施工部位或工序后，须经严格自检、互检合格，再报请甲方进行检验评定。2.乙方应严格遵循设计要求和施工规范进行屋面防水层施工，确保散料铺设厚度与卷材搭接长度符合标准，并经甲方及监理验收合格后，方可进行下一道工序。乙方应积极响应甲方提出的整改意见，并在规定时间内完成整改；若因乙方原因导致工程延期，甲方有权追究乙方违约责任。若乙方施工质量持续低劣，且经多次催促仍无改善，甲方有权终止合同，并要求乙方承担因此造成的损失。乙方所承包的施工质量必须达到甲方、建设、设计、监理或质监等部门联合验收的合格或优良标准。3.依据《建设工程质量管理条例》，乙方承担的本防水工程附有五年保修责任。在保修期内，因乙方施工质量导致的屋面渗漏问题，乙方应负责无偿修复。若乙方未能在限定时间内进行修复，甲方有权另行安排人员修补，并从乙方预留的保修金中扣除相应费用。六、付款方式：工程全部完成后支付总款项的80%，剩余款项于一个月后结清。七、甲方的责任和义务：1.向乙方提供操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等方面的交底。2.负责对乙方的施工质量、进度、安全及文明施工情况进行监督、检查和验收，并按合同约定向乙方支付符合条件的承包工费。八、乙方的责任和义务：1.本合同签订后，乙方应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，并提交甲方备案。2.严格遵守甲方的各项规章制度、安全操作规程、文明施工和综合治理规定。3.严格执行持证上岗制度，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收，并做好当日记录。工前应对施工现场的安全设施、机具电器进行全面检查，确保安全后方可使用。发现事故隐患，应及时向甲方报告，并在安全无保障的情况下停止施工。拒绝违章指挥、违章作业和机械带病运转，确保施工安全。因乙方或乙方作业人员违章、违规作业造成的人身财产安全事故，由乙方及肇事者承担全部责任，甲方不承担任何赔偿责任。4.乙方应对施工现场已完成的工程成品及添置物（如太阳能、通信管线等）进行妥善保护，如有损坏，应自费修复至原状。九、违约责任：1.若甲方违反合同约定的付款期限，逾期超过七个工作日，应向乙方支付当期工程款10%的违约金。2.若乙方逾期交工超过七日，应承担合同总价款10%的违约金。十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。如发生争议，双方可协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。甲方（盖章）：_____乙方（盖章）：_____联系电话：_____联系电话：_____签订日期：____年____月____日2024年工程承包劳务合同标准模板（二）甲方与乙方（身份证号：__________），依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方友好协商，就自治区第五监狱钢屋架制作及安装工程达成以下劳务承包协议：一、乙方承包范围明确如下：1.负责钢屋架的制作与安装工作。2.负责对甲方运抵施工现场的所有施工材料进行清点与验收。3.承担现场施工日志的记录工作，并参与工程验收。4.依据施工图纸及甲方指定的工期，编制施工组织计划，并确保按期完成施工。二、承包方式：乙方需严格按照图纸要求及相关施工规范进行施工，并确保通过甲方的验收，达到合格标准。三、施工工期管理：1.施工工期自甲方要求的开工日起算，依据实际工作量进行，并需通过验收。2.若乙方无正当理由擅自撤离，导致工期延误，甲方有权扣除乙方已完成工程款项的____%作为违约金。四、其他重要条款：1.甲方负责解决乙方的住宿问题。2.乙方应妥善使用并保护甲方提供的所有设备及材料，避免损坏与浪费。3.在施工过程中，若因图纸修改等原因产生的额外费用，包括已发生的加工费用，由甲方承担，乙方不承担相关责任。4.因停工待料、停电或其他不可抗力因素导致的工期延误，与乙方无关。五、付款方式：本协议签订后，甲方将按工程进度进行付款。待整幢厂房加工完毕后，将扣留____%的款项，并