建设监理试题

PAGEPAGE26建设监理模拟试题（A）一、单项选择题。1．建设项目管理的服务主体是（D）A．施工单位B．总承包单位C．项目业主D．监理单位2．工程项目建能够在公平、合理、合法的建设环境下进行，要求监理必须具有（B）A．服务性B．公正性C．独立性D．科学性3．项目的最终决策文件和设计依据是(A)A．项目可行性研究报告B．监理大纲C．建设合同D．招标文件4．报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（C）A．1年B．2年C．3年D．5年5．监理企业的监理人员应具有较高的学历，一般应为（B）以上学历。A．中专B．大专C．本科D．研究生6．管理跨度和管理层次的关系是（A）A．管理跨度加大，管理层次就减少B．管理跨度加大，管理层次也加大C．管理跨度加大，管理层次没影响D．管理跨度减小，管理层次没影响7．合同法律的主体是（A）A．参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人B．具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织C．基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人D．以自己的名义参与民事活动的经济实体8．下列关于要约与承诺说法不正确的是（C）A．撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人B．撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人C．承诺的内容可以与要约的内容不一致D．承诺须由受要约人向要约人作出9．评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的（C）A．1/2 B．1/3C．2/3D．3/410．因为购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用，应由（A）承担。A．发包人B．承包人C．发包人和承包人D．不能确定11．下列那种措施不是承包人承担违约责任的方式（C）A．赔偿损失B．支付违约金C．顺延工期D．继续履行12．工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（A）A．外部的、横向的控制B．内部的、横向的控制

C．外部的、纵向的控制D．内部的、自身的控制13．关于质量体系描述不准确的一项是（B）A．质量体系包括组织机构、程序、过程和资源四个部分B．资源是质量体系的人事保证C．程序是为进行某项活动所规定的途径，可分为管理性的和技术性的，可形成文件D．过程是将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动14．在工程建设中起决定性作用的环节是（A）A．设计质量控制 B．施工质量控制

C．监理质量控制 D．策划质量控制15．下列关于静态投资和动态投资说法不正确的是（B）A．建筑安装工程费属于静态投资B．设备工器具购置费属于动态投资

C．建设期利息属于动态投资D．固定资产投资方向调节税属于动态投资16．工程项目投资决策确定后，控制投资的关键阶段是（A）A．设计阶段B．建设项目发包

C．施工阶段D．项目竣工验收阶段17．可行性研究报告是（B）向政府主管部门和环境保护部门申请建设执照的依据。A．施工单位B．项目业主C．监理单位D．设计单位18．影响建设工程项目进度最大的干扰因素是（A）A．人为因素 B．技术因素C．设备与构配件因素 D．水文地质与气象因素19．下列关于关键线路和关键节点说法不准确的是（D）A．双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点B．双代号网络计划中以关键节点为完成节点的工作的总时差和自由时差相等

C．关键线路上所有节点均为关键节点D．关键线路上的工作不必完全是关键工作20．建设项目监理工作中，各有关部门之间、同一层次的各有关人员之间的相互信息交流属于（C）A．自上而下流动信息 B．自下而上流动信息C．横向流动信息 D．建设项目内部与外部环境之间流动的信息二、多项选择题1．监理工程师“良好的品德”这一素质的要求包括（BD）A．不损害他人名誉 B．有科学的工作态度，廉洁奉公，为人正直、办事公道C．不泄露保密的事项 D．能够听取不同方面的意见E．热爱本职工作2．工程监理企业的监理能力和效果主要取决于（ABCDE）A．监理人员素质B．专业配套能力C．监理设施和管理水平D．监理业绩E．注册资本3．工程项目三大目标间的对立关系表现在（ ABC ）A．提高质量标准就增加投资 B．提高质量标准就延长工期C．缩短工期就增加投资 D．提高质量工程不返工，相当于缩短工期E．缩短工期，项目提前动用，增加经济效益4．合同法律关系的构成要素是（ ABE ）A．主体 B．客体 C．法律责任 D．法律效力E．内容5．监理招标的特点有(ABC)A．招标宗旨是对监理单位能力的选择 B．报价在选择中居于次要地位C．监理单位的选择一般采用邀请招标D．邀请投标人越多越好E．监理招标鼓励价格竞争6．造成工期延误的原因可能有（ABCDE）A．发包人不能按专用条款的约定提供开工条件B．设计变更和工程量增加C．不可抗力D．发包人未按约定支付工程款E．非承包方原因停水停电7．监理工程师在质量控制中应遵循的原则有（ABCDE）A．坚持质量第一的原则B．坚持以人为控制核心C．坚持以预防为主D．坚持质量标准E．贯彻科学、公正、守法的职业规范8．投资估算的主要作用包括（ABD）A．项目主管部门审批项目建议书，可行性研究报告的依据之一B．项目筹资决策和投资决策的重要依据C．确定施工方案的依据D．编制初步设计概算的依据E．向环保部门申请建设执照的依据9．影响建设工程进度因素的来源可能是（ ABCDE ）A．建设单位及上级机构 B．设计、施工及供货单位 C．政府建设主管部门D．监理单位本省 E．自然条件10．建立信息编码的原则有（ ABCDE ）A．编码唯一 B．应用方便 C．逻辑性强 D．具有扩充性E．标准化三、案例分析题1．对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题：（1）招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？（1）对承包商资质审查的内容有：企业法人营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财产状况、工程经验、企业信誉等。（2）定金与预付款有什么区别？（2）定金与预付款的区别：1）目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商的工程准备和材料准备中的资金问题。2）性质不同。定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。3）处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果:①合同正常履行，定金返还；②合同不履行，双方都无过错，定金返还；③支付定金的一方不履行合同，无权获得返还定金；④收取定金的一方不履行合同，双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。2．某办公楼工程建设项目的合同价为1750万元，该工程所签订的合同为可调值总价合同，合同报价日期为2008年3月，合同工期为12个月，每个季度结算一次，工程开工日期为2008年4月1日。2008年第四季度施工单位完成产值是710万元。工程人工费、材料费构成比例以及相关季度造价指数如表1所示。表1项目人工费材料费不可调值费用钢材水泥集料砖砂木材比例（%）2818137946152008年第一季度造价指数100100.810293.6100.295.493.42008年第四季度造价指数116.8106.6110.595.698.993.795.5在施工过程中，发生如下四项事件：事件1．2008年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与给定地质资料不符，造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天；事件2．2008年5月，施工单位为了保证质量扩大基础底面，开挖量增加导致费用增加3.0万元，相应工序的持续时间增加了3天；事件3．2008年7月，在主体砌筑过程中，因施工图设计有误，实际费用增加了3.8万元，相应工序的持续时间增加了2天；事件4．2008年8月进入雨季施工，恰逢20年一遇的大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天。在以上事件中，除事件4外，其余工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对上述事件施工单位提出如下索赔要求：①增加合同工期13天；②增加费用11.8万元。问题：（1）施工单位对施工过程中发生上述事件可否索赔，为什么？（1）事件1费用索赔成立，因为业主提供的地质资料与实际情况不符，这是承包商不可预见的。工期不予延长。事件2费用索赔不成立，工期索赔也不成立。因为该工作属于承包商采取的质量保证措施。事件3费用索赔成立，因为这是设计方案有误。工期不予延长事件4费用索赔不成立，工期可延长。因为属异常气候条件变化，承包商不应得到费用补偿。（2）如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，则所发生的维修费用该如何处理？（2）所发生的维修费用应从乙方保修金（或质量保证金、保留金）中扣除。建设监理模拟试题（B）一、单项选择题建设工程监理的实施需要（C）委托和授权。A．政府部门B．总承包单位C．项目业主D．监理单位2．建设工程监理是由（C）开展的一种监督管理活动。A．施工单位B．总承包单位C．项目业主D．监理单位3．科学的建设工程管理体制，要求监理活动具有一定的（C）A．服务性B．公正性C．独立性D．科学性4．人员培训、物质准备等方面工作属于下列哪个阶段的工作（C）项目设计B．建设准备C．施工和动用前准备D．竣工验收5．报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（C）A．1年B．2年C．3年D．5年6．下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是（D）A．不在政府部门和施工．材料和设备的生产供应等单位兼职B．不以个人名义承揽监理业务C．坚持独立自主的开展工作D．同时在两个监理单位注册和从事监理活动7．直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（A）A．只有一个顶头上司的一元化领导B．有多个顶头上司的多元化领导C．只有一个顶头上司的多元化领导D．有多个顶头上司的一元化领导8．保证是指（B）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为A．保证人和债务人B．保证人和债权人C．债务人和债权人D．保证人和公证人9．下列关于监理合同生效、变更、终止说法不正确的是（C）A．监理合同自签字之日起生效

B．监理合同双方，任何一方申请并经双方书面同意时，可对合同进行变更

C．变更或解除合同的通知或协议可以采取口头的形式，协议未达成之前，原合同仍然有效

D．暂停监理业务期限超过半年时，乙方可向甲方发出终止合同的通知10．下列哪项不符合工程师批准承包人工期顺延条件的是（D）A．发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

B．设计变更和工程量增加

C．一周内非承包方原因停水、停电、停气造成停工累计超过八小时

D．承包人实际进度与计划进度不符时，经工程师确认执行修改后进度计划，不能按期完工11．实现建设监理三大控制的重点，建设项目的核心，决定工程成败的关键是（A）A．工程建设质量控制B．工程建设投资控制

C．工程建设进度控制D．工程建设合同控制12．对水泥材料的质量控制，就是检验水泥（D）A．凝结时间指标B．细度指标

C．稠度指标D．是否符合质量标准13．合理的质量是指（B）A．在满足业主所需功能和使用价值的前提下，所付出的费用最少B．在一定投资限额下，能达到业主所需要的最佳功能和质量水平

C．在一定进度内，达到业主所需要的质量水平D．工程质量竣工后，验收合格14．下列关于建设工程投资相关叙述不正确的一项是（C）A．建设工程项目总投资是指进行某项工程建设花费的全部费用B．生产性项目总投资包括建设投资和铺底流动资金的一次性费用总和C．建设投资不包含设备工器具购置费和建筑安装工程费D．建设工程投资可分为静态投资和动态投资两种15．一个建设工程项目，耗资最大的阶段是（C）A．设计阶段B．建设项目发包阶段

C．施工阶段D．项目竣工验收阶段16．可行性研究的核心是（D）A．市场需求B．技术方案C．建设条件D．经济评价17．影响建设工程项目进度最大的干扰因素是（A）A．人为因素 B．技术因素C．设备与构配件因素 D．水文地质与气象因素18．对于关键线路说法正确的一项是（D）A．网络计划中的关键线路只有一条B．关键线路中不可能经过虚工作

C．关键线路上的工作不必完全是关键工作D．单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为零19．关于对网络计划优化说法不正确的一项是（C）A．工期优化是压缩计算工期以达到要求工期目标，或在一定约束条件下使工期最短的过程B．工期优化一般通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标

C．在优化过程中，可以将关键工作压缩成非关键工作D．在优化工程中，出现多条关键线路，必须将各条关键线路持续时间压缩同一数值20．信息的时效性是指（D）A．合同时间内可用的信息 B．现场提供的信息C．预定时间内可用的信息 D．在有效时间内可用的信息二、多项选择题1．在实施建设工程监理的工程项目中，监理单位应当成为（CDE ）。A．委托方的全权代表 B．业主与承建商合同纠纷的仲裁人C．公正地维护业主合法权益的一方 D．竭诚为业主提供技术服务的一方E．公正地维护社会公众利益的一方2．监理工程师不得在（ ABCD ）兼职。A．政府机关 B．施工单位 C．设备制造单位 D．材料供应单位E．设计单位3．组织构成因素包括（ ABCDE ）。A．合理的组织联系 B．合理的管理跨度 C．合理的管理层次D．合理确定职能 E．合理划分部门4．监理目标控制的前提工作是（ AB ）。A．目标规划和计划 B．落实好控制机构、人员和职能C．与业主合作监理 D．与被监理单位充分协商E．落实全部项目建设资金5．《担保法》规定，可以抵押的财产有（ AC ）。A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B．国有土地所有权C．抵押人所有房屋 D．汇票、债券等所有证券E．学校、医院等公益设施6．关于委托监理合同所涉及双方权利说法有误的一项是（ACD）A．乙方有授予甲方权限的权利 B．甲方有委托监理工程重大事项的决定权C．甲方有完成监理任务后获得酬金的权利D．乙方有对合同承包单位的选定权E．乙方有获得奖励的权利7．监理工程师对工程索赔的影响体现在（ABCD）A．工程师受业主委托进行工程项目管理B．工程师有处理索赔问题的权利C．作为索赔争议的调解人D．在争执的仲裁过程中作为见证人E．在诉讼过程中作为甲方的合伙人8．建设工程投资控制的几个阶段分别是（ ABCDE ）A．投资决策阶段B．设计阶段 C．建设项目发包阶段D．施工阶段E．竣工验收阶段9．影响建设工程进度因素的来源可能是（ABCDE ）A．建设单位及上级机构 B．设计、施工及供货单位 C．政府建设主管部门D．监理单位本省 E．自然条件10．施工过程中需要收集的主要信息有（ ABDE ）A．业主提供的信息 B．承包方提供的信息C．推销商提供的信息 D．监理方提供的信息E．与工地相关的其他信息三、案例分析题1．对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题：（1）监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？（1）监理工程师判定承包商索赔成立的条件：1）承包商受到了实际损失或损害；2）损失不是因承包商的过错造成3）损害也不是承包商应承担的风险造成４）承包商在合同规定的索赔时限内提出。（2）监理工程师对两次索赔申请应如何处理？（2）两次索赔处理对第一次索赔1）判定第一次索赔成立。因为：①遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；②承包商及时提供了证据资料；③承包商及时提相互了索赔申请。2）监理工程师根据监理记录核实延误的天数。3）监理工程师签发工期变更指令。对第二次索赔1）判定第二次索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无理由。2）监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复，表示索赔不成立。2．某项实施监理的钢筋混凝土高层框剪结构工程，设计图纸齐全，采用玻璃幕墙，暗设水、电管线。目前，主体结构正在施工。问题：（1）监理工程师在质量控制方面的监理工作内容有哪些？（1）监理工程师在该工程的质量控制方面应审查有关工程质量的技术资料，例如分项工程施工工艺方案、人员资质、机械和材料的技术资料等。检查施工单位质量保证措施，如组织措施、技术措施、经济措施、合同措施等。进行质量的跟踪监理检查，包括预检（模块、轴线、标高等）、隐蔽工程检查（钢筋、管线、预埋件等）、旁站监理等。监理工程师还应签证质量检验凭证，如预检、隐检中报表，抽检试验报告，试件、试块、试块施压报告等。（2）监理工程师应对进场原材料（钢筋、水泥、砂、石等）的哪些报告、凭证资料进行确认？（2）监理工程师对进场的原材料应检查确认的报告、凭证资料主要有：材料出厂证明、质量保证书、技术合格证（原材料三证）、材料抽检资料、试验报告等。（3）在检查钢筋施工过程中，发现有些部位不符合设计和规范要求，监理工程师应如何处理？（3）监理工程师对发现的工程质量问题应向承包单位提出整改（如要求返工），并监督检查整改过程，对整改后的工程进行检查验收与办理签证。建设监理模拟试题（C）一、单项选择题建设工程监理的实施需要（C）委托和授权。A．政府部门B．总承包单位C．项目业主D．监理单位2．项目的最终决策文件和设计依据是(A)A．项目可行性研究报告B．监理大纲C．建设合同D．招标文件3．征地、拆迁、平整场地等方面工作属于下列哪个阶段的工作（B）A．项目设计B．建设准备C．施工和动用前准备D．竣工验收4．报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（C）A．1年B．2年C．3年D．5年5．项目监理机构操作层的代表人物是（D）A．项目总监理工程师B．项目总监理工程师代表C．专业监理工程师D．监理员6．监理工程师与监理员的主要不同点在于（B）A．从事的工作内容不同B．监理工程师有岗位签字权C．要求的具有的学历高低不同D．从事工程建设项目年限不同7．收集、加工、整理工程经济信息和数据，对各种实现目标的计划进行资源、经济、财务诸方面的可行性分析等工作属于目标控制综合措施中（C）的范畴。A．组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施8．《担保法》规定，下列财产可以作为抵押的是（A）A．国有土地使用权B．学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施C．依法被查封、扣押、监管的财产D．所有权、使用权不明或有争议的财产9．《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（

D）的行为。

A．解除合同

B．变更合同

C．转让合同

D．中止履行合同义务

10．施工合同中，下列哪项属于承包人的工作范畴（D）A．办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作

B．办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通等工作

C．协调处理施工现场周围地下管线和临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用

D．按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫11．下列那种措施不是发包人承担违约责任的方式（C）A．赔偿损失

B．支付违约金

C．采取补救措施

D．继续履行12．工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中政府方面质量控制的特点是（C）A．外部的、横向的控制B．内部的、横向的控制

C．外部的、纵向的控制D．内部的、自身的控制13．对水泥材料的质量控制，就是检验水泥（D）A．凝结时间指标B．细度指标

C．稠度指标D．是否符合质量标准14．施工阶段质量控制分为事前控制、事中控制、事后控制三个阶段，图纸会审及技术交底属于（A）阶段A．事前控制 B．事中控制

C．事后控制 D．以上都不是15．下列关于静态投资和动态投资说法不正确的是（B）A．建筑安装工程费属于静态投资B．设备工器具购置费属于动态投资

C．建设期利息属于动态投资D．固定资产投资方向调节税属于动态投资16．进行工程建设全过程投资控制时，对建设项目投资影响程度最大的阶段是（A）A．技术设计阶段B．建设项目发包阶段

C．施工建设阶段D．项目竣工验收阶段17．控制投资项目最有效的手段是（D）A．组织措施 B．合同与信息管理C．经济措施 D．技术与经济相结合18．监理工程师进度控制采取措施的种类主要涉及经济、技术、组织、合同四方面，下列关于进度控制的工作属于经济措施的一项是（D）A．落实项目监理组织机构进度控制部门的人员B．审查承建单位提交的进度计划．编制进度控制工作细则．采用网络计划技术等

C．严格控制合同变更D．对工期提前给予奖励，对工程延误收取误期损失赔偿19．工程网络计划的计划工期应（C）A．等于要求工期B．等于计算工期

C．不超过要求工期D．不超过计算工期20．建设项目监理工作中，各有关部门之间．同一层次的各有关人员之间的相互信息交流属于（C）A．自上而下流动信息 B．自下而上流动信息C．横向流动信息 D．建设项目内部与外部环境之间流动的信息二、多项选择题1．建设工程监理的性质包括（ ABCDE ）A．强制性 B．科学性 C．独立性 D．公正性 E．服务性2．建设工程监理规划的作用有（ABDE ）A．指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作B．是工程监理企业重要的存档资料C．指导建设工程的设计、施工活动有序开展D．是业主确认工程监理企业履行监理合同的主要依据E．是建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据3．组织设计原则包括（ ABDE ）A．权责一致 B．专业分工与协作统一 C．精简 D．才职相称E．效率与弹性4．控制的基本环节工作包括（ BCD ）A．规划、计划 B．投入、转换 C．反馈、对比 D．纠正E．检查、总结5．要约人发出要约后，要约失效的情形有（ ADE ）A．要约人依法撤销要约 B．受要约人对要约的内容作出非实质性变更C．受要约人发出拒绝要约的通知 D．承诺期限届满，受约人未作出承诺E．拒绝要约的通知到达要约人6．建设工程委托监理合同的标的主要包括（ABC）A．正常的工作B．附加的工作C．额外的工作D．延误的工作E．累积的工作7．通常所说的技术管理中的几大支柱，即质量管理的主要活动包括（ BCDE ）A．质量监督 B．质量控制 C．质量保证D．质量改进 E．质量策划8．建设投资的组成包括（ABCDE ）A．设备器具购置费B．建筑安装工程费 C．工程建设其他费D．预备费E．利税9．影响建设工程进度因素的来源可能是（ ABCDE ）A．建设单位及上级机构 B．设计、施工及供货单位 C．政府建设主管部门D．监理单位本省 E．自然条件10．建立信息编码的原则有（ ABCDE ）A．编码唯一 B．应用方便 C．逻辑性强 D．具有扩充性E．标准化三、案例分析题1．某项实施监理的钢筋混凝土高层框剪结构工程，设计图纸齐全，采用玻璃幕墙，暗设水、电管线。目前主体结构正在施工。问题：（1）监理工程师在质量控制方面的监理工作内容有哪些？（1）监理工程师在该工程的质量控制方面应审查有关工程质量的技术资料，例如分项工程施工工艺方案、人员资质、机械和材料的技术资料等。检查施工单位质量保证措施，如组织措施、技术措施、经济措施、合同措施等。进行质量的跟踪监理检查，包括预检（模块、轴线、标高等）、隐蔽工程检查（钢筋、管线、预埋件等）、旁站监理等。监理工程师还应签证质量检验凭证，如预检、隐检中报表，抽检试验报告，试件、试块、试块施压报告等。（2）监理工程师应对进场原材料（钢筋、水泥、砂、石等）的哪些报告、凭证资料进行确认？（2）监理工程师对进场的原材料应检查确认的报告、凭证资料主要有：材料出厂证明、质量保证书、技术合格证（原材料三证）、材料抽检资料、试验报告等。（3）在检查钢筋施工过程中，发现有些部位不符合设计和规范要求，监理工程师应如何处理？（3）监理工程师对发现的工程质量问题应向承包单位提出整改（如要求返工），并监督检查整改过程，对整改后的工程进行检查验收与办理签证。2．某工厂建设项目分两期工程建设，项目业主与某一监理公司签订了建设监理委托合同，委托工作范围包括一期工程施工阶段监理和二期工程设计与施工阶段监理。总监理工程师在该项目上配备了设计阶段监理工程师8人，施工阶段监理工程师20人，并分设计阶段和施工阶段制定了监理规划。子项监理工程师王工在一期工程的施工监理中发现承包方未经申报，擅自将蒸馏塔设备安装工程分包给某安装公司并进场施工，立即向承包方下达了停工指令，要求承包方上报分包单位资质材料。承包方随后送来了该分包单位的资质证明，王工审查后向承包方签署了同意该分包单位分包的文件。王工还审核了承包方送来的蒸馏塔设备安装工程施工进度的保证措施，并提出了改进建议。承包方反映，由于业主供应的部分材料尚未到场，有些保证措施无法落实，会影响工程进度。王工说：“我负责给你们协调，我去施工现场巡视一下，就找业主。问题：（1）该项目的监理公司应派出几名总监理工程师？为什么？总监理工程师监理项目监理机构应选择什么结构形式？总监理工程师分阶段制定监理规划是否妥当？为什么？（1）该项目监理工程师应派一名总监理工程师。因为项目只有一份监理委托合同（或一个项目监理机构）。总监理工程师应选择按建设阶段分解的直线制监理组织形式。分阶段制定监理规划妥当。因为该工程项目包含设计阶段监理和施工阶段监理。（2）根据监理人员的职责分工，指出王工的工作哪些是履行了自己的职责，哪些不属于王工应履行的职责？不属于王工履行的职责应属于谁履行？（2）王工的职责问题：要求承包方上报分包单位资质材料；审查进度保证措施，提出改进建议；巡视现场，这些均属于王工的职责。不属于王工的职责有：下达停工令；审查确认分包单位资质；协调业主与承包方关系。这些都属于总监理工程师的职责。建设监理模拟试题（D）一、单项选择题1．根据“项目业主责任制”原则，在项目建设过程中，（C）始终处于主要负责的地位。A．政府部门B．总承包单位C．项目业主D．监理单位2．工程项目建能够在公平、合理、合法的建设环境下进行，要求监理必须具有（B）A．服务性B．公正性C．独立性D．科学性3．项目的最终决策文件和设计依据是(A)A．项目可行性研究报告B．监理大纲C．建设合同D．招标文件4．报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（C）A．1年B．2年C．3年D．5年5．目标控制的循环中，每个控制过程的顺序是（A）A．投入、转换、反馈、对比、纠正B．投入、反馈、转换、对比、纠正C．对比、投入、反馈、转换、纠正D．投入、转换、对比、反馈、纠正6．协助业主确定对目标控制有利于的工程承包模式和合同结构，拟订合同条款．参加合同谈判，处理合同执行过程中的问题等工作属于目标控制综合措施中（D）的范畴。A．组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施7．《担保法》规定，下列财产不可以作为抵押的是（C）A．抵押人所有的房屋．交通运输工具B．抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒丘、荒滩等荒地的使用权C．国有土地的所有权D．抵押人依法有权处分的机器等财产8．下列有关承诺的说法不正确的是（D）

A．承诺的内容应当与要约的内容一致

B．承诺应当在要约的有效期内到达要约人

C．承诺生效时合同成立

D．任何情况下，承诺方式必须以通知的方式作出9．下列哪项不符合工程师批准承包人工期顺延条件的是（D）A．发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

B．设计变更和工程量增加

C．一周内非承包方原因停水、停电、停气造成停工累计超过八小时

D．承包人实际进度与计划进度不符时，经工程师确认执行修改后进度计划，不能按期完工10．关于建设行政部门对投标活动监督描述不正确的一项是（A）A．建设行政主管部门派员参加开标、评标、定标的活动，所派人员可以作为评委会成员

B．建设行政主管部门不得以任何形式干预和影响招标人按法定程序选择中标人

C．建设行政主管部门有权依法对招投标活动中的违法行为进行查处

D．建设行政主管部门对招标活动监督的对象主要是招标人是否按法定的程序选择中标人11．下列与监理招标三个特点不符的一项是（D）A．招标宗旨是对监理单位能力的选择

B．报价在选择中居于次要地位

C．邀请投标人较少，一般采用邀请招标的方式

D．选择监理单位一般采用公开招标的方式，且投标人越多越好12．工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中承建商方面质量控制的特点是（D）A．外部的、横向的控制B．内部的、横向的控制

C．外部的、纵向的控制D．内部的、自身的控制13．最直接影响工程项目的进度控制、质量控制、投资控制的方法控制是（A）A．施工技术方案 B．组织措施

C．检测手段 D．工艺流程14．施工阶段质量控制分为事前控制、事中控制、事后控制三个阶段，分部、分项工程的质量评定属于（B）阶段。A．事前控制 B．事中控制

C．事后控制 D．以上都不是15．下列关于建设工程投资相关叙述不正确的一项是（C）建设工程项目总投资是指进行某项工程建设花费的全部费用生产性项目总投资包括建设投资和铺底流动资金的一次性费用总和建设投资不包含设备工器具购置费和建筑安装工程费建设工程投资可分为静态投资和动态投资两种16．可行性研究报告是（B）向政府主管部门和环境保护部门申请建设执照的依据。A．施工单位B．项目业主C．监理单位D．设计单位17．在建设项目投资全过程中，耗资量最多主要发生在施工阶段，约占总投资的（A）以上。A．70% B．60% C．50% D．80%18．建设工程进度控制计划系统涉及建设单位、监理单位、设计单位、施工单位，其中对项目可行性研究．设计任务书及初步设计的工作进度安排属于（A）的计划系统。A．建设单位 B．设计单位C．施工单位 D．监理单位19．工程网络计划的计划工期应（C）A．等于要求工期B．等于计算工期

C．不超过要求工期D．不超过计算工期20．信息的时效性是指（D）A．合同时间内可用的信息 B．现场提供的信息C．预定时间内可用的信息 D．在有效时间内可用的信息二、多项选择题1．建设工程监理的性质包括（ BCDE ）A．强制性 B．科学性 C．独立性 D．公正性 E．服务性2．监理组织结构中一般有（ ACE ）等几个层次。A．决策层 B．经营管理层 C．协调层和执行层D．实施层 E．操作层3．法人应具备的条件有（ABCD）A．依法成立 B．有必要的财产和经费 C．有自己的名称、组织机构和场所 D．能够独立承担民事责任E．必须是独立的自然人4．招标准备阶段的主要工作有(ABCD)A．工程报建 B．选择招标方式 C．申请招标D．编制招标文件E．开标5．组成建设工程施工合同的文件包括（ABCDE）A．施工合同协议书B．中标通知书C．工程报价单或预算书D．工程量清单E．图纸6．建设监理目标控制包括（ABC）A．质量控制 B．投资控制 C．进度控制D．人员控制 E．设备控制7．根据材料的保证资料和信息的具体情况，质量检验程度分为（ BCD ）。A．详检 B．抽检 C．免检D．全部检验 E．漏检8．建设工程投资控制的几个阶段分别是（ ABCDE ）。A．投资决策阶段B．设计阶段 C．建设项目发包阶段D．施工阶段E．竣工验收阶段9．影响建设工程进度因素的来源可能是（ ABCDE ）。A．建设单位及上级机构 B．设计、施工及供货单位 C．政府建设主管部门D．监理单位本省 E．自然条件10．施工过程中需要收集的主要信息有（ ABDE ）。A．业主提供的信息 B．承包方提供的信息C．推销商提供的信息 D．监理方提供的信息E．与工地相关的其他信息三、案例分析题1．某工厂建设项目分两期工程建设，项目业主与某一监理公司签订了建设监理委托合同，委托工作范围包括一期工程施工阶段监理和二期工程设计与施工阶段监理。总监理工程师在该项目上配备了设计阶段监理工程师8人，施工阶段监理工程师20人，并分设计阶段和施工阶段制定了监理规划。子项监理工程师王工在一期工程的施工监理中发现承包方未经申报，擅自将蒸馏塔设备安装工程分包给某安装公司并进场施工，立即向承包方下达了停工指令，要求承包方上报分包单位资质材料。承包方随后送来了该分包单位的资质证明，王工审查后向承包方签署了同意该分包单位分包的文件。王工还审核了承包方送来的蒸馏塔设备安装工程施工进度的保证措施，并提出了改进建议。承包方反映，由于业主供应的部分材料尚未到场，有些保证措施无法落实，会影响工程进度。王工说：“我负责给你们协调，我去施工现场巡视一下，就找业主。问题：（1）该项目的监理公司应派出几名总监理工程师？为什么？总监理工程师监理项目监理机构应选择什么结构形式？总监理工程师分阶段制定监理规划是否妥当？为什么？（1）该项目监理工程师应派一名总监理工程师。因为项目只有一份监理委托合同（或一个项目监理机构）。总监理工程师应选择按建设阶段分解的直线制监理组织形式。分阶段制定监理规划妥当。因为该工程项目包含设计阶段监理和施工阶段监理。（2）根据监理人员的职责分工，指出王工的工作哪些是履行了自己的职责，哪些不属于王工应履行的职责？不属于王工履行的职责应属于谁履行？（2）王工的职责问题：要求承包方上报分包单位资质材料；审查进度保证措施，提出改进建议；巡视现场，这些均属于王工的职责。不属于王工的职责有：下达停工令；审查确认分包单位资质；协调业主与承包方关系。这些都属于总监理工程师的职责。2．某实施施工监理的工程，建没单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》与甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定：开工日期为2009年3月1日，工期为302天：建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购；设备安装工程可以分包。

经总监理工程师批准的施工总进度计划如图

图1施工总进度计划工程实施中发生了下列事件：事件1：由于施工现场外道路未按约定时间开通，致使甲施工单位无法按期开工。2009年2月21日，甲施工单位向项目监理机构提出申请，要求开工日期推迟3天，补偿延期开工造成的实际损失3万元。经专业监理工程师审查，情况属实。事件2：C工作是土方开挖工程。土方开挖时遇到了难以预料的暴雨天气，、工程出现重大安全事故隐患，可能危及作业人员安全，甲施工单位及时报告了项目监理机构。为处理安全事故隐患，C工作实际持续时间延长了12天。甲施工单位申请顺延工期12天、补偿直接经济损失10万元。问题：（1）事件1中，项目监理机构应如何答复甲施工单位的要求？说明理由。（1）事件1答复：同意推迟3天开工（或：同意20093万元。理由：场外道路没有开通属建设单位责任，且甲施工单位在合同规定的有效期内提出了申请。（2）事件2中，收到甲施工单位报告后，项目监理机构应采取什么措施？应要求甲施工单位采取什么措施？对于甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请如何答复？说明理由。（2）事件2采取措施：下达施工暂停令。要求：撤出危险区域作业人员，制订消除隐患的措施或方案，报项目监理机构批准后实施。答复：由于难以预料的暴雨天气属不可抗力，施工单位的经济损失不予补偿；

理由：因C工作延长12天，只影响工期1天，故只批准顺延工期1天。建设监理模拟试题（E）一、单项选择题建设工程监理是由（C）开展的一种监督管理活动。A．施工单位B．总承包单位C．项目业主D．监理单位2．项目的最终决策文件和设计依据是(A)A．项目可行性研究报告B．监理大纲C．建设合同D．招标文件3．监理的三大控制目标是指（A）A．投资、进度、质量B．安全、质量、进度C．安全、进度、投资D．成本、质量、社会效益4．监理工程师与监理员的主要不同点在于（B）从事的工作内容不同监理工程师有岗位签字权要求的具有的学历高低不同从事工程建设项目年限不同5．监理工程师是一种岗位职务，专业执业资格实行注册制度，监理工程师初始注册有效期为（B）A．1年B．2年C．3年D．5年6．监理规划是工程监理企业接受业主委托并签订建设工程委托建立合同后，由（B）主持编写的。承建商B．项目总监理工程师C．专业监理工程师D．监理员7．建设工程目标控制循环中的最后也是具有决定意义的工作是（D）A．投入B．转换C．对比D．纠正8．合同法律的主体是（A）A．参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人以自己的名义参与民事活动的经济实体9．保证是指（B）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为10．招标准备阶段四项主要工作的依次顺序是（A）A．工程报建、选择招标方式、申请招标、．编制招标有关文件B．选择招标方式、工程报建、申请招标、编制招标有关文件C．工程报建、申请招标、选择招标方式、编制招标有关文件D．工程报建、选择招标方式、编制招标有关文件、申请招标11．评标委员会由招标人的代表和有关技术．经济等方面的专家，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的（C）A．1/2 B．1/3C．2/3D．3/412．下列与监理招标三个特点不符的一项是（D）A．招标宗旨是对监理单位能力的选择

B．报价在选择中居于次要地位

C．邀请投标人较少，一般采用邀请招标的方式

D．选择监理单位一般采用公开招标的方式，且投标人越多越好13．工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制．政府方面的质量控制．承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（A）A．外部的、横向的控制B．内部的、横向的控制

C．外部的、纵向的控制D．内部的、自身的控制14．我国已加入WTO，要实现国际接轨，加入国际经济的大环境中去，企业就必须按ISO9000族的要求建立和健全质量体系，ISO9000系列标准是国际标准化组织于（A）正式发布的。A．1987年3月B．1979年3月

C．1988年底D．1992年10月15．在工程建设中起决定性作用的环节是（A）A．设计质量控制 B．施工质量控制

C．监理质量控制 D．策划质量控制16．对于设计方案的审核，包括总体方案的审核和专业方案的审核，下列各项中属于总体方案审核的是(A）A．设计依据 B．设计标准

C．设备和结构选型 D．功能和使用价值17．下列关于静态投资和动态投资说法不正确的是（B）A．建筑安装工程费属于静态投资B．设备工器具购置费属于动态投资

C．建设期利息属于动态投资D．固定资产投资方向调节税属于动态投资18．关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是（A）A．工程延误与工程延期是同一概念B．工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延

C．工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分D．导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加．业主的干扰和阻碍等因素19．对于关键线路说法正确的一项是（D）A．网络计划中的关键线路只有一条B．关键线路中不可能经过虚工作

C．关键线路上的工作不必完全是关键工作D．单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为零20．信息的时效性是指（D）A．合同时间内可用的信息 B．现场提供的信息C．预定时间内可用的信息 D．在有效时间内可用的信息二、多项选择题1．建设工程监理的性质主要包括（ABCD）A．服务性 B．公正性C．独立性 D．科学性E．强制性2．构成建设工程管理体制的三方当事人是指（ABC）A．项目业主 B．承建商C．监理单位 D．设计单位E．政府监理机构3．工程监理企业管理水平的高低主要取决于（BDE）A．监理业绩 B．领导能力C．注册资本 D．管理制度的健全E．系统、科学、有效的项目管理方法和手段4．组织构成一般是上小下大的形式，其构成因素有（ABCD）A．管理层次 B．管理跨度C．管理部门 D．管理职责E．管理手段5．依据民法通则，法人成立应具备下列条件（ABCE）A．依法成立 B．必要的财产和经费C．有自己的名称、组织机构和场所 D．有符合法定条件的法定代理人E．能独立承担民事责任6．招标准备阶段工作由招标人独立完成，投标人不参与，其主要工作包括（ABCD）A．工程报建 B．选择招标方式C．申请招标 D．编制招标文件E．现场考察7．监理工程师在进行工程项目质量控制过程中应该遵循的原则（ABCDE）A．坚持质量第一的原则B．坚持以人为控制核心C．坚持预防为主D．坚持质量标准E．贯彻科学、公正、守法的职业规范8．建设工程投资控制包括哪几个阶段（ ABCD ）A．投资决策阶段 B．投资设计阶段C．建设项目发包阶段 D．投资施工阶段E．建设项目竣工阶段9．建设工程进度控制计划系统包括（ACDE）A．建设单位的计划系统 B．咨询单位的计划系统C．监理单位的计划系统 D．施工单位的计划系统 E．设计单位的计划系统10．监理工作中的信息流的种类有（ BCD ）A．前后流动信息 B．上下流动信息C．横向流动信息 D．内部与外部环境之间的流动信息E．全方位流动信息三、案例分析题1．对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题：（1）招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？（1）对承包商资质审查的内容有：企业法人营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财产状况、工程经验、企业信誉等。（2）定金与预付款有什么区别？（2）定金与预付款的区别：1）目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商的工程准备和材料准备中的资金问题。2）性质不同。定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。3）处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果:①合同正常履行，定金返还；②合同不履行，双方都无过错，定金返还；③支付定金的一方不履行合同，无权获得返还定金；④收取定金的一方不履行合同，双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。2．某实施施工监理的工程，建没单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》与甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定：开工日期为2009年3月1日，工期为302天：建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购；设备安装工程可以分包。

经总监理工程师批准的施工总进度计划如图图1施工总进度计划工程实施中发生了下列事件：事件1：由于施工现场外道路未按约定时间开通，致使甲施工单位无法按期开工。2009年2月21日，甲施工单位向项目监理机构提出申请，要求开工日期推迟3天，补偿延期开工造成的实际损失3万元。经专业监理工程师审查，情况属实。事件2：C工作是土方开挖工程。土方开挖时遇到了难以预料的暴雨天气，、工程出现重大安全事故隐患，可能危及作业人员安全，甲施工单位及时报告了项目监理机构。为处理安全事故隐患，C工作实际持续时间延长了12天。甲施工单位申请顺延工期12天、补偿直接经济损失10万元。问题：（1）事件1中，项目监理机构应如何答复甲施工单位的要求？说明理由。（1）事件1答复：同意推迟3天开工（或：同意20093万元。理由：场外道路没有开通属建设单位责任，且甲施工单位在合同规定的有效期内提出了申请。（2）事件2中，收到甲施工单位报告后，项目监理机构应采取什么措施？应要求甲施工单位采取什么措施？对于甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请如何答复？说明理由。（2）事件2采取措施：下达施工暂停令。要求：撤出危险区域作业人员，制订消除隐患的措施或方案，报项目监理机构批准后实施。答复：由于难以预料的暴雨天气属不可抗力，施工单位的经济损失不予补偿；

理由：因C工作延长12天，只影响工期1天，故只批准顺延工期1天。参考答案（1）事件1答复：同意推迟3天开工（或：同意20093万元。理由：场外道路没有开通属建设单位责任，且甲施工单位在合同规定的有效期内提出了申请。（2）事件2采取措施：下达施工暂停令。要求：撤出危险区域作业人员，制订消除隐患的措施或方案，报项目监理机构批准后实施。答复：由于难以预料的暴雨天气属不可抗力，施工单位的经济损失不予补偿；

理由：因C工作延长12天，只影响工期1天，故只批准顺延工期1天。

试卷代号：1194中央广播电视大学2011-2012学年度第一学期“开放本科’’期末考试建设监理试题一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1．建设工程监理是由(D)所进行的监督管理活动。A．施工单位B．政府部门C．项目业主D．监理单位2．监理单位与业主之间的关系是(A)。A．平等的、横向的B．监理单位隶属业主C．纵向行政干预D．业务指导3．工程监理企业年检三种结论中不包括(B)。A．合格B．良好C．基本合格D．不合格4．招揽监理业务而发生的广告费、宣传费及有关合同的公正费等费用属于建设工程监理费的(B)。A．直接成本B．间接成本C．税金成本D．利润5．监理工程师与监理员的主要不同点在于(B)。A.从事的工作内容不同B．监理工程师有岗位签字权C．要求的具有的学历高低不同D．从事工程建设项目年限不同6．建设监理主管机构对工程监理企业实施监督管理的最重要依据是(A)。A．监理规划B．监理合同C．监理大纲D．监理实施细则7．从计划的实际输出中发现偏差，及时纠正的控制方式称为(B)。A．主动控制B．被动控制C．移动控制D．转动控制8．下列有关承诺的说法不正确的是(D)。A．承诺的内容应当与要约的内容一致B．承诺应当在要约的有效期内到达要约人C．承诺生效时合同成立D．任何情况下，承诺方式必须以通知的方式作出9．在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由(B)。A．保管员负责赔偿损失B．发包人承担损失责任C．承包人负责赔偿损失D．发包人与承包人共同承担损失责任10.关于建设行政部门对投标活动监督描述不正确的一项是(A)。A．建设行政主管部门派员参加开标、评标、定标的活动，所派人员可以作为评委会成员B．建设行政主管部门不得以任何形式干预和影响招标人按法定程序选择中标人C．建设行政主管部门有权依法对招投标活动中的违法行为进行查处D．建设行政主管部门对招标活动监督的对象主要是招标人是否按法定的程序选择中标人11.下列哪种措施不是承包人承担违约责任的方式(C)。A．赔偿损失B．支付违约金C．顺延工期D．继续履行12.我国已加入WTO，要实现国际接轨，加入国际经济的大环境中去，企业就必须按IS09000族的要求建立和健全质量体系，IS09000系列标准是国际标准化组织于(A)正式发布的。A．1987年3月B．1979年3月C．1988年底D．1992年10月13.最直接影响工程项目的进度控制、质量控制、投资控制的方法控制是(A)。A.施工技术方案B．组织措施C．检测手段D．工艺流程14．施工阶段质量控制分为事前控制、事中控制、事后控制三个阶段，图纸会审及技术交底属于(A)阶段。‘A．事前控制B．事中控制C．事后控制D．以上都不是15.下列各种行为属于监理工程师对施工过程中质量跟踪监控的是(C)。A．对施工承包单位的质量控制自检系统的监督B．监督与协助施工承包方完善质量控制C．在施工承包方进行工程对象施工或安装期间，实施质量控制活动记录D．发现不能胜任的质量控制人员，要求承包方予以撤换16．一个建设工程项目，耗资最大的阶段是(C)。A.设计阶段B．建设项目发包阶段C．施工阶段D．项目竣工验收阶段17.控制投资项目最有效的手段是(D)。A．组织措施B．合同与信息管理C．经济措施D．技术与经济相结合18．工程网络计划的计划工期应(C)。A．等于要求工期B．等于计算工期C．不超过要求工期D．不超过计算工期19．对于关键线路说法正确的一项是(D)。A．网络计划中的关键线路只有一条B．关键线路中不可能经过虚工作C．关键线路上的工作不必完全是关键工作D．单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为零20.信息种类划分，根据信息的性质可分为(A)。A．生产性信息、技术性信息等B．历史性信息、预测性信息等C．预知性信息、突发性信息等D．战略性信息、策略性信息等二、多项选择题（每小题3分，共30分。每小题的备选项中，有两个或两个以上最符合题意，不选、错选、多选不得分，少选得1分）21．建设工程监理与政府工程质量监督的区别体现在(ABCDE)。A．行为主体不同B．性质和手段不同C．工作依据不同D．工作深度不同E．工作广度不同22．我国实施建设工程监理的基本条件主要有(BCD)。A．社会主义计划经济体制B．社会主义市场经济体制C．法制环境D．配套机制E．共产党的领导23．监理工程师不得兼职的单位有(ABCD)。A．政府机关B．施工单位C．设备制造单位D．材料供应单位E．设计单位24．监理工程师注船形式分为(ACD)。A．初始注册B．挂靠注册C．续期注册D．变更注册E．隔年注册25．法人应具备的条件有(ABCD)。A．依法成立B．有必要的财产和经费C．有自己的名称、组织机构和场所D．能够独立承担民事责任E．必须是独立的自然人26．组成建设工程施工合同的文件包括(ABCDE)。A．施工合同协议书B．中标通知书C．工程报价单或预算书D．工程量清单E．图纸27．根据材料的保证资料和信息的具体情况，质量检验程度分为(A．详检B．抽检C．免检D．全部检验E．漏检28．对下列原因，承包商可提出费用索赔是(BCD)。A．特殊气候条件B．工程变更C．物价上涨D．非承包商原因引起的工程延期E．工程延误29．网络计划中工作的总时差等于(AB)。A．本工作的最迟开始时间与最早开始时间之差B．本工作的最迟完成时间与最早完成时间之差C．紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间之差D．紧后工作最早开始时间与本工作最迟完成时间之差E．紧后工作最迟开始时间与本工作最早完成时间之差30．信息的基本特征有(ABDE)。A．真实性B．系统性C．有效性D．时效性E．不完全性三、案例分析题（每小题15分，共30分）31．某项实施监理的钢筋混凝土高层框剪结构工程，设计图纸齐全，采用玻璃幕墙，暗设水、电管线。目前，主体结构正在施工。问题：(1)监理工程师在质量控制方面的监理工作内容有哪些？(2)监理工程师应对进场原材料（钢筋、水泥、砂、石等）的哪些报告、凭证资料进行确认？(3)在检查钢筋施工过程中，发现有些部位不符合设计和规范要求，监理工程师应如何处理？32．某办公楼工程建设项目的合同价为1750万元，该工程所签订的合同为可调值总价合同，合同报价日期为2008年3月，合同工期为12个月，每个季度结算一次，工程开工日期为2008年4月1日。在施工过程中，发生如下四项事件：事件1.2008年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与给定地质资料不符，造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天；事件2.2008年5月，施工单位为了保证质量扩大基础底面，开挖量增加导致费用增加3．0万元，相应工序的持续时间增加了3天；事件3.2008年7月，在主体砌筑过程中，因施工图设计有误，实际费用增加了3.8万元，相应工序的持续时间增加了2天；事件4.2008年8月进入雨季施工，恰逢20年一遇的大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天。在以上事件中，除事件4外，其余工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对上述事件施工单位提出如下索赔要求：①增加合同工期13天；②增加费用11.8万元。问题：(1)施工单位对施工过程中发生上述事件可否索赔，为什么？(2)如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，则所发生的维修费用该如何处理？三、案例分析题（每小题15分，共30分）以下是各题答案要点，可根据答题情况酌情给分。31．参考答案问题1答案：监理工程师在该工程的质量控制方面应审查有关工程质量的技术资料，例如分项工程施工工艺方案、人员资质、机械和材料的技术资料等。检查施工单位质量保证措施，如组织措施、技术措施、经济措施、合同措施等。进行质量的跟踪监理检查，包括预检（模块、轴线、标高等）、隐蔽工程检查（钢筋、管线、预埋件等）、旁站监理等。监理工程师还应签证质量检验凭证，如预检、隐检中报表，抽检试验报告，试件、试块、试块施压报告等。问题2答案：监理工程师对进场的原材料应检查确认的报告、凭证资料主要有：材料出厂证明、质量保证书、技术合格证（原材料三证）、材料抽检资料、试验报告等。问题3答案：监理工程师对发现的工程质量问题应向承包单位提出整改（如要求返工），并监督检查整改过程，对整改后的工程进行检查验收与办理签证。32．参考答案问题1答案：事件1费用索赔成立，因为业主提供的地质资料与实际情况不符，这是承包商不可预见的。工期不予延长。事件2费用索赔不成立，工期索赔也不成立。因为该工作属于承包商采取的质量保证措施。事件3费用索赔成立，因为这是设计方案有误。工期不予延长。事件4费用索赔不成立，工期可延长。因为属异常气候条件变化，承包商不应得到费用补偿。问题2答案：所发生的维修费用应从乙方保修金（或质量保证金、保留金）中扣除。试卷代号：1194中央广播电视大学2010-2011学年度第二学期“开放本科”期末考试建设监理试题一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1．建设工程监理是由(A)开展的一种监督管理活动。A．监理单位B．施工单位C．设计单位D．勘察单位2．我国实施建设工程监理的三个基本条件是(A)。A.法制环境、社会主义市场经济体制、配套机制B．服务性、公正性、独立性C．需求机制、科学决策机制、竞争机制D．施工单位、总承包单位、监理单位3．在工程实施过程中，被监理的单位一般指(C)。A．业主B．勘察单位C．承建商D．监理单位4．我国实行监理企业资质的管理体制是(A)。A．分级管理，统分结合B．一级管理、统分结合C．集中管理，以统为主D．分级管理，以统为主5．管理人员、行政人员、后勤人员的工资、补助、津贴、奖金等费用属于建设工程监理费的(B)A．直接成本B．间接成本C．税金成本D．利润6．指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作的文件是(A)。A．监理规划B．监理合同C．监理大纲D．监理实施细则7．事先分析目标偏离的可能性，采取预防性控制措施，使实际目标符合计划要求，从而达到有效控制的形式是(A)。A．主动控制B．被动控制C．移动控制D．转动控制8．《担保法》规定，下列财产可以作为抵押的是(A)。A．国有土地使用权B．学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施C．依法被查封、扣押、监管的财产D．所有权、使用权不明或有争议的财产9．下列与监理招标三个特点不符的一项是(D)。A．招标宗旨是对监理单位能力的选择B．报价在选择中居于次要地位C．邀请投标人较少，一般采用邀请招标的方式D-选择监理单位一般采用公开招标的方式，且投标人越多越好