《建设工程法规》试题内部密卷

51/51国家一级注册建造师考试内部试题建设工程法规A卷一、单项选择题（共计70道）1、以下关于建造师执业制度的表述中，不正确的一项为哪一项：（）。A.，在考试合格取得建造师执业资格证书后，就可以建造师名义担任建设工程工程施工的工程经理及从事其他施工活动的管理B.建造师在工作中，必须严格遵守法律、法规和行业管理的各项规定，恪守职业道德C.注册建造师应在相应的岗位上执业国家鼓励和提倡注册建造师“一师多岗〞，从事国家规定的其他业务2、一级建造师执业资格的注册管理机构为（）。A.各省，直辖市，自治区政府B.建设部及其授权机构C.国务院D.本地区建设行政主管部门3、何某有一栋可以眺望海景的别墅，当他得知有一栋大楼将要建设，从此别墅不能再眺望海景时，就将别墅卖给想得到一套可以眺望海景的房屋张某。何某的行为违背了民法的（）。

A.自愿原则

B.等价有偿原则

C.保护公民、法人的合法民事权益原则

D.老实信用原则

4、一天夜晚，甲开车逆行迫使骑车人乙为躲避甲向右拐，跌入没有设置警示和保护设施的修路挖的坑里，造成车毁人伤。对乙的损失应（）。

A.只能由甲承当责任

B.只能由施工单位承当责任

C.甲和施工单位各自承当责任

D.甲和施工单位承当连带责任

5、甲公司授权其材料员到乙公司购置一批钢材，并交给材料员一份已盖公司公章的空白合同书，该材料员用此合同书与乙公司订立了购置钢材的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生纠纷后，乙公司应（）。要求甲公司支付钢材货款要求该材料员支付钢材货款中止合同并要求甲公司退货换货后要求甲公司支付钢材货款6、凡工程投资额在（）万元以上的工程，在工程开工前都要申请领取施工许可证。A.300万元，200平方米B.30万元，300平方米C.50万元，200平方米D.35万元，200平方米7、领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当在期满之前申请延期，但延期以（）为限，每次不超过（）。A.三次，三个月B.两次，两个月C.两次，三个月D.三次，两个月8、承包建筑工程的单位在承揽工程时应遵守（）的规定。

A.承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程B.建筑施工企业可以超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程C.建筑施工企业可以允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程D.建筑企业可以借用其他建筑施工企业的名义承揽工程9、对承包单位和分包单位责任承当的表述正确的选项是（）。A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责B.分包单位按照分包合同的约定对建设单位负责C.分包单位就分包工程对建设单位和总承包单位承当连带责任D.建筑工程总承包单位应按照总承包合同的约定对建设单位负责10、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（）。A.联系设计单位要求其改正B.报告建设单位由建设单位要求设计单位改正C.严格要求施工单位照图施工D.不采取特别措施11、在依法必须进行招标的工程范围内，施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。30万元人民币100万元人民币50万元人民币200万元人民币12、根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（）前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A.10天B.15天C.20天D.30天13、对邀请招标来讲，投标单位的资格审查在（）时进行。A.资格预审B.评标C.签订合同D.递交投标文件14、根据《招标投标法》的规定，依法必须进行招标的工程，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.15B.20C.25D.3015、两个以上法人或者其他组织组成联合体投标时，国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体的资质应符合（）。A.各方的加总条件符合规定的资质条件即可B.有一方具备规定的相应资质条件即可C.各方均应具备规定的资质条件D.主要一方具备相应的资质条件即可16、以下情况中，不属于无效投标书的是（）。A.投标书未密封B.无投标单位盖章C.无法定代表或代理人的印签D.投标单位仅派代表参加开标会议17、评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A.1/3B.3/5C.2/3D.2/518、依《招标投标法》，以下哪个行为能使招标行为发生法律效力，一旦有一方违约，应承当违约责任（）。A.招标人与中标人签订书面合同B.招标人向中标人发出中标通知书C.投标人收到招标人发出的中标通知书D.评标委员会在投标人中选出中标者19、生产经营单位的（）对本单位的平安生产工作全面负责。技术部门的负责人平安生产管理部门的负责人主要负责人总工程师20、关于施工总承包单位与分包单位平安责任的划分，以下表述不正确的选项是（）。建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的平安生产负总责分包单位违规作业造成平安生产事故的，由分包单位承当全部责任总承包单位和分包单位对分包工程的平安生产承当连带责任分包单位应当接受总承包单位的平安生产管理，分包单位不服从管理导致生产平安事故的，由分包单位承当主要责任21、按照我国建筑法的规定，施工现场平安由（）负责。A.施工单位B.监理单位和施工单位共同C.建设单位，监理单位和施工单位共同D.建设单位22、以下关于建设单位的平安责任，表述正确的选项是（）。建设单位应当提供地下管线资料，但通过约定可以免除其保证资料完整的责任。建设单位应当提供施工现场的地下管线资料，毗邻区域的地下管线资料由施工单位负责收集。建设单位经与施工单位协商后，可以压缩合同约定的工期。建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程平安作业环境及平安施工措施所需费用。23、建设单位应当将撤除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在撤除工程施工（）日前，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府主管部门或者其他有关部门备案。A.5B.10C.15D.2024、设计单位应当考虑施工平安操作和防护的需要，对涉及（）的在设计文件中注明，并对防范生产平安事故提出指导意见。A.特殊设计部位B.施工平安的重点部位和环节C.关键施工部位D.有施工难度的施工局部25、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在平安事故隐患的，应当要求施工单位（）。A.整改B.停止施工C.向有关主管部门报告D.向建设单位报告26、根据现行规定，建设工程施工图设计文件未经审查批准不得使用。在施工图设计文件编制完成后，（）应将其报县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门审查。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位27、《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，装修工程的最低保修期限为（）。A.一年二年半年三个月28、有关建设工程实行监理，以下说法错误的选项是（）。A.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理B.建设单位可以委托具有工程监理相应资质等级，与被监理工程的施工承包单位有隶属关系的该工程的设计单位进行监理C.国家重点建设工程必须实行监理D.成片开发建设的住宅小区工程必须实行监理29、根据《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期限正确的表述是（）。A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程为70年B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年C.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为5年D.基础设施工程为100年，房屋建筑的地基基础和主体结构工程为70年30、建设单位不得明示或暗示设计单位或施工单位违反（）。A.工程建设国家标准B.工程建设行业标准C.工程建设强制性标准D.工程建设企业标准31、工程监理单位应当审查施工组织设计中的平安技术措施或者专项施工方案是否符合（）。建设单位要求；合同的有关规定；设计单位的要求；工程建设强制性标准。32、环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设工程，建设单位应当自建设工程投入试生产之日起（）个月内，向审批该建设工程环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设工程需要配套建设的环境保护设施竣工验收。1B.2C.3D.433、建设工程对环境可能造成轻度影响的，应当编制（）。

A.环境影响报告书

B.环境影响报告表

C.环境影响分析表

D.环境影响登记表34、因第三者对保险标的损害而造成保险事故的，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在（）范围内代位行使被保险人对第三者的代位求偿权。A.赔偿金额B.保险金额C.保险价值D.实际损失35、业主投保“建筑工程一切险〞时，他应在保险合同内列明（）为被保险人。A.业主B.承包商C.工程师D.业主和承包商36、建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送（）审核。A.市政管理委员会B.建筑工程所在地人民政府C.公安消防机构D.建筑工程所在地的建设行政主管部门37、资本金是企业的（）。A.固定资产B.流动资产C.注册资金D.包括以上三项38、依照公司法的规定，股份有限公司以超过股票票面金额的发行价格发行股票所得的溢价款，应当列为公司财产的（）局部。

A.利润

B.资本公积金

C.盈余公积金

D.法定公益金39、招标投标的最终目的是为了签订合同,而合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，则正确的表述是（）。招标是要约，投标是承诺；招标是要约邀请，投标是要约；投标是要约邀请，中标通知是要约；招标是要约，中标通知是承诺。40、要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或电报（）之日开始计算。A.发出之日B.交发C.收到D.邮戳41、关于建设工程合同订立的以下表述中，错误的选项是（）。A.建设工程合同形式应遵循非要式原则B.《建筑法》提倡对建设工程实行总承包C.建设工程合同的订立，也经过要约和承诺两个阶段D.发包人不可以将一个单位工程的主体局部肢解发包42、下述（）种情况下所签订的合同是有效经济合同。A.代理人以被代理人的名义同自己签订的合同B.代理人以被代理人的名义同其他法人签订的合同C.代理人以被代理人的名义同自己代理的其他人签订的合同D.代理人超越了代理的权限所签订的合同43、（）不是处理无效经济合同的财产后果形式。A.追究责任者责任B.返还财产C.追缴财产D.赔偿损失44、当合同有关约定不明确时，以下原则不正确的选项是（）。A.质量要求不明确的，首先应按照国家标准、行业标准履行B.价款或者报酬不明确的，按照订立合同时订立地的市场价格履行C.履行期限不明确的，债务人可以随时要求履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间D.履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担45、甲收藏名画一幅，价值约100万元，甲的其它财产价值为20万元。甲因作生意失败外欠债60万元。随后，甲将名画作价2万元卖给其在美国的弟弟乙，则以下表述正确的选项是（）。A.若乙不知甲欠巨额外债，则甲的债权人只能行使代位权；B.只有在乙明知此买卖有害于债权人的债权的情况下，债权人才可行使代位权；C.不管乙是否知道此买卖有害于债权人的债权，债权人均可行使撤销权；D.若乙明知此买卖有害于债权人的债权，则债权人可行使撤销权。46、债权人分立、合并或者变更住所没有通知债务人，致使履行债务发生困难的，债务人可以（）或者将标的物提存。A.单方解除合同B.中止履行C.停止履行D.提前履行47、以下有关承当合同违约责任的说法，正确的选项是（）。A.违反合同的当事人在承当了赔偿金后，就免除了履约责任B.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约，对方可以选择适用违约金或定金条款，但两种违约责任不能合并使用C.当事人一方履行合同义务不符合约定，在采取补救措施后，对方还有其他损失的，此时就不应再承当赔偿责任D.当事人约定了违约金之后，一方违约使对方产生损失，此时不管损失多大，均只应向损失方支付约定的违约金48、经济合同当事人一方违约，致使合同履行成为不必要，另一方请求解除合同时，（）。A.请求解除合同的一方承当责任B.违约方承当局部责任C.由仲裁机构确定责任归属D.请求解除合同的一方不承当责任49、违反经济合同当事人在支付违约金之后，在履行可能的情况下（）。A.违约人有权不再继续履行合同B.权利人要求继续履行时还应继续履行C.由仲裁机构裁定如何履行D.由人民法院判决是否应继续履行50、以下附条件合同效力的描述，正确的选项是（）。附生效条件的合同，自条件成就时失效附解除条件的合同，自条件成就时生效在附生效条件的合同，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就时，该合同生效在附解除条件的合同，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就时，该合同继续有效51、以下情形中属于效力待定合同的有（）。

A.10周岁的少年出售劳力士金表给40岁的李某

B.5周岁的儿童因创造创造而接受奖金

C.成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购置

D.出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍52、评标由招标人依法组成的评标委员会负责。依法必须进行招标的工程，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为（）以上。A．1人B．3人C．4人D．5人53、限制民事行为能力人订立的合同，需经其法定代理人追认；相对人也可以催告法定代理人在（）内予以追认。A.三个月B.六个月C.一个月D.二个月54、按照我国《合同法》规定，如果债权人自提存之日起（）内不领取提存物，则提存物扣除提存费用后，归国家所有。1年2年3年5年55、甲与乙签订了一份买卖合同，由甲卖给乙一辆汽车，价格为30万元。甲收取乙的货款后，把交车的义务转让给了丙。此种转让应当（）。经乙方同意经丙方同意通知乙方公告56、构成合同的法定解除条件的有：（）。

A.因不可抗力造成迟延履行

B.履行期限届满前，当事人一方财产状况显著恶化

C.当事人一方迟延履行义务

D.一方的其他违约义务，造成合同目的不能实现57、对于建设工程合同，合同法中“建设工程合同〞一章没有规定的，适用（）规定。A.买卖合同B.委托合同C.承揽合同D.其他合同58、甲、乙两公司因合同纠纷向某仲裁委员会申请仲裁，裁决作出后，双方都不满意，在此情况下，以下表述中（）是正确的。A.甲公司可以就同一纠纷再申请仲裁B.乙公司可以就该纠纷向人民法院起诉C.甲公司或乙公司可以要求人民法院通过审判程序对仲裁裁决进行审查D.仲裁裁决发生法律效力59、当建设工程施工合同双方发生争议，需依法确定仲裁机构时，应实行（）。A.有地域管辖权的仲裁机构B.申请人指定的仲裁机构C.当事人双方共同协定的仲裁机构D.合同管理机关指定仲裁机构60、人民法院对证据较多或者复杂疑难的案件，应当组织当事人（）。A.在辩论期届满后、开庭审理前交换证据；在开庭审理前交换证据；在法庭辩论前交换证据；在辩论期满后，法庭调查前交换证据；61、在证据可能灭失的情况下，诉讼参与人可向人民法院申请（）。A.诉前保全B.诉讼保全C.先行给付D.证据保全62、人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起（）个月内审结。A.3B.6C.9D.1263、当承包人提出索赔要求后，工程师无权就（）作出决定。A.费用索赔B.要求承包人缩短合同工期C.合同内索赔D.工期延误索赔64、根据《招标投标法》的规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，其应当承当的法律责任不包括（）。中标无效处中标工程金额千分之五以下的罚款情节严重的，取消其一年至三年内参加必须进行招标的工程的投标资格并予公告，直至由工商行政管理机关撤消营业执照构成犯罪的，依法追究刑事责任65、施工单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对施工单位处合同价款（）的罚款。A.2﹪~4﹪B.1﹪~5﹪C.1﹪~4﹪D.3﹪~6﹪66、建筑一座楼房的施工承包合同内规定，承包商在竣工结算后不能按时获得工程款时有权留置工程。若开发商资不抵债破产后，承建商行使留置权是指（）。A.依法没收该栋楼B.依法变卖该栋楼后，与其他债权人按债权比例分配变卖价款C.依法变卖该栋楼后，从中优先获取全部拖欠工程款，其余局部再由其他债权人分配D.将该栋楼提交法院予以冻结67、依照违法行为的不同和违法者承当法律责任的方式的不同，法律责任可以分为民事责任、行政责任、刑事责任和违宪责任。那么，返还财产和恢复原状应属于（）。A.民事责任B.行政责任C.刑事责任D.违宪责任68、建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，其所有人或管理人应当对受害者承当（）。A.违约责任B.行政处分C.侵权责任D.行政处分69、以下不属于行政处分的是（）。A.警告B.罚款C.没收违法所得D.没收财产70、以下说法不正确的选项是（）。所谓过错，是指行为人对其行为及由此引起的损害事实所抱的主观态度过错包括成心和过失如果行为在主观上既没有成心也没有过失，则行为人对损害结果不必承当法律责任因不可抗力或意外事件造成他人损害的，不承当民事责任二、多项选择题（共计30道）1、已取得建造师资格申请注册的人员必须具备的条件包括（）。A.取得建造师执业资格证书；B.无犯罪记录C.身体健康，能坚持在建造师岗位上工作D.经所在单位考核合格E.主持过大型工程工程的施工管理工作2、以下关于诉讼时效中断，正确的表述是：（）。诉讼时效因提起起诉和申请仲裁而中断权利人向债务保证人、债务人的代理人主张权利的，不导致诉讼时效中断在诉讼过程中，原告主张在诉讼时效期间内曾打电话要求被告履行债务，这将导致诉讼时效中断诉讼时效中止与中断的根本区别在于：从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算；而从中断时起，诉讼时效期间重新计算民法通则规定的20年的诉讼时效期间，可以适用延长的规定，不适用中止、中断的规定3、根据《建筑法》，以下说法正确的选项是（）。A.建筑施工企业应当遵守有关环境保护和平安生产的法律、法规的规定B.建筑施工企业有义务采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施C.国家鼓励节约能源和保护环境D.国家提倡采用先进技术、先进设备、先进工艺和现代管理方式E.建筑施工企业应当采用新型建筑材料和环保型建筑材料4、工程监理单位不得与（）有隶属关系或其他利害关系。A.被监理工程的承包单位B.建筑材料的供给单位C.勘察设计单位D.建筑构配件和设备的供给单位E.建设单位5、在工程工程的发包中，可采用直接委托的情况有（）。A.限额以下的建设工程B.政府的公共工程C.以工代赈的建设工程D.保密工程E.抢险救灾紧急工程6、招标单位的标底由（）组成。A.本钱B.酬金C.利息D.利润E.税金7、投标文件对招标文件响应的重大偏差，包括（）等。A.提供了不完整的技术信息和数据B.提供的投标担保有瑕疵C.个别地方存在漏项D.没有按招标文件要求提供投标担保E.投标文件没有投标人授权代表签字8、甲企业作为某工程工程的总承包中标人，将中标工程的局部非主体、非关键性工作分包给了乙企业完成，现乙企业分包工程出现问题，以下说法哪些是正确的？（）A.中标工程禁止分包，甲企业作为中标人应承当责任B.中标工程可以分包，若分包工程出现问题，可由中标人甲企业向招标人承当全部责任C.分包人乙企业只与甲企业有合同关系，与招标人没有合同关系，因而不直接向招标人承当责任D.招标人既可以要求甲企业承当全部责任，也可以直接请求乙企业承当全部责任E.招标人只能向直接责任人乙企业追究责任9、根据《平安生产法》的规定，从业人员享有的权利有（）。A.有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的平安生产工作提出建议B.有权对本单位平安生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业C.从业人员发现直接危及人身平安的紧急情况时，有权停止作业D.有权接受平安生产教育和培训，掌握本职工作所需的平安生产知识，提高平安生产技能，增强事故预防和应急处理能力E.从业人员发现直接危及人身平安的紧急情况时，有权撤离作业场所10、在以下工程中，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员平安和预防生产平安事故的措施建议的是（）。全部使用国有资金投资的建设工程国家重点建设工程关系公共利益和公共平安的建设工程采用新结构、新材料、新工艺的建设工程特殊结构的建设工程11、《建设工程质量管理条例》所称建设工程包括（）。A.装修工程B.土木工程C.线路管道D.建筑工程E.设备安装工程12、根据标准是否具有强制力，标准分为（）。A.强制性标准B.推荐性标准C.行业标准D.国家标准E.地方标准13、我国《劳动法》规定，新建.改建.扩建工程的劳动平安卫生设施必须与主体工程（）。A.同时设计 B.同时施工 C.同时验收D.同时投入生产和使用 E.同时维修14、以下关于无效劳动合同，正确的选项是（）。违反法律、行政法规的劳动合同无效；采取欺诈、威胁等手段订立的劳动合同无效；无效的劳动合同，从订立时候起，就没有法律约束力；劳动合同局部无效的，如果不影响其余局部的效力，其余局部仍然有效；劳动合同的无效，由劳动行政主管部门确认。15、根据有关环境保护和平安生产的法律、法规的规定，建设施工企业应当控制和处理施工现场的（）污染。A.粉尘B.噪声C.废水D.道路遗撒E.振动16、以下（）建设工程的勘察、设计，经有关主管部门批准，可以直接发包。A.采用特定的专利或者专有技术的B.采用特殊结构的C.建筑艺术造型有特殊要求的D.采用特殊材料的E.国务院有其他规定的17、依照《反不正当竞争法》的规定，对公用企业的限制竞争行为，应当由（）进行行政处分。

A.国家工商行政管理部门

B.省级工商行政管理部门

C.设区的市的工商行政管理部门

D.县级工商行政管理部门E.省级行业主管部门18、有关合同标的数量、质量、（）违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。A.价款或者报酬B.合同的生效日期C.履行期限D.履行地点和方式E.委托代理人19、（）的合同为无效合同。一方以欺诈、胁迫的手段订立B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.代理人超越代理权所签订20、当债务人发生（）行为时，对债权人造成损害的，债权人就可以请求人民法院撤销债务人的行为。A.转让财产B.放弃到期债权C.低价转让财产D.无偿转让财产E.放弃债权21、（）属于违约事实。A.迟延履行B.不适当履行C.不完全履行D.因行使抗辩权而暂未履行E.因债务人原因不能履行22、甲与乙订立了书面的房屋租赁合同，该合同自（）时合同成立。A.商定合同内容B.签字C.盖章D.承诺E.交付房屋23、甲决定将与乙签订合同中的义务转移给丙，按照《合同法》的规定（）。A.无需征得乙同意B.丙直接对乙承当合同义务C.丙可以对乙行使抗辩权D.丙只能对甲行使抗辩权E.甲对丙不履行合同的行为不承当责任24、我国施工合同应提供的担保为（）。A.发包方建设资金担保B.承包方履约责任担保C.发包方提供施工条件担保D.承包方提供质量担保E.承包方提供平安担保25、第二审人民法院对上诉案件，按不同情形，可以有（）处理结果。A.维持原判B.依法改判C.驳回起诉D.移送管辖E.撤销原判，发回重审26、根据我国民事诉讼法，以下涉外案件中，人民法院依法不公开审理的有（）。A.涉及国家秘密的案件B.涉及个人隐私的案件C.涉及商业秘密的案件D.涉外民事案件E.涉外刑事案件27、以下所说的（）情况下，仲裁协议无效。A.一方坚持不再采用仲裁手段解决争端B.约定的仲裁事项超出法律规定的仲裁范围的C.无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议D.一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的E.合同中有仲裁条款，合同无效的28、招标人与中标人不按照招标文件和投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，应当承当的法律责任包括（）。责令改正可以处以中标工程金额千分之五以上千分之十以下的罚款降低中标人资质等级追究招标人刑事责任以上答案都不对29、违反《建设工程质量管理条例》规定，建设单位有以下哪些行为，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款（）。A.明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量B.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的C.建设工程必须实行工程监理而未实行工程监理的D.未按照国家规定办理工程质量监督手续E.未取得施工许可证，擅自施工的30、以下属于要约邀请的是（）。A．招股说明书B．投标书C．招标公告D．拍卖公告E．商品价目表一、

一、

单项选择题（每题1分，共７０分）

１．

实行建造师执业资格制度后，担任建设工程工程施工的工程经理必须（）。

A.注册建造师B.有本科以上学历的工程技术人员C.取得工程经理上岗证的人员

２．

法律关系的内容是（）。

A.双方的法律责任B.各方的利益C.权利和义务

３．

法律关系的产生，是指法律关系的主体之间（）。

A.形成了一定的权利和义务关系B.形成了合同纠纷C.一方提出了法律诉讼

４．

在委托代理活动中，由于委托授权的范围不明确而给第三方造成损失的，则（）。

A.被代理人要向第三方承当责任，代理人不承当责任B.被代理人要向第三承当责任，代理人承当连带责任C.代理人向第三方承当责任，被代理人不承当责任

５．

在“诉讼时效〞中，权力的最长保护期限是（）。

A.10年B.20年C.25年

６．

债权人无正当理由拒绝接受债务人的履行，债务人的正确做法是（）。

A.暂时不履行B.提起诉讼C.将标的物提存

７．

他物权是指在（）上设定的权力。

A.自己其他财物B.他人的所有物C.自己的所有物

８．

当物权归属不明或是发生争议时，当事人可以向（）请求确认物权。

A.自己所在单位领导B.当地政府C.向法院提起诉讼

９．

申请建筑工程许可证，施工图设计文件必须（）

A.经建设单位审查过B.经施工单位审查过C.监理单位审查过D.按照规定通过了审查

１０．

申领建筑工程许可证，建设资金要落实，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价款的（）。

A.20％B.30％C.40％D.50％

１１．

建设单位自领取施工许可证后，因故在三个月内不能开工的，可以申请延期，延期以两次为限，每次不超过（）。

A.二个月B.三个月C.半年D.一年

１２．

在建的建筑工程因故中止施工的，中止施工的时间（），在工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

A.满三个月的B.满六个月的C.满一年的

１３．

从事建筑活动的企业或单位，应当向（）申请设立登记，并由建设行政主管部门审查、颁发资格证书。

A.上级领导B.工商行政管理部门C.行业协会

１４．

《建筑法》规定，提倡对建筑工程实行（）。

A.总承包B.联合共同承包C.多单位分别承包

１５．

建筑工程总承包单位可以将承包工程中的局部工程发包给有相应资质的分包单位，施工总承包的（）的施工必须由总承包单位自行完成。

A.建设工程50％以上工程量B.建设工程的外观装饰工程C.建设工程的主体结构

１６．

《建筑法》规定，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的（）。

A.营业执照B.法人证明C.资质证书

１７．

评标委员会由招标人代表和有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为（）以上的单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的（）。

A.5人，三分之二B.5人，二分之一C.３人，三分之二D.7人，三分之二

１８．

生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的平安作业培训（），方可上岗作业。

A.掌握特种作业操作规程B.取得特种作业操作资格证书C.平安员资格证书

１９．

平安生产中，从业人员的拒绝权是如何规定的？（）

A.有权拒绝从事有危险因素的作业B.有权拒绝单独完成某项有危险因素的作业C.有权拒绝违章作业指挥和强令冒险作业

２０．

施工单位应当为施工现场从事危险作业的人（）。

A.发放危险作业费B.增加平安防护用品C.办理意外伤害保险

２１．

工程质量事故报告制度规定，建设工程发生质量事故后，有关单位应当在（）向当地建设行政主管部门报告。

A.两天内B.24小时内C.12小时内

２２．

建设工程所使用的建筑材料、建筑构配件、商品混凝土等，由（）进行检验。

A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位

２３．

屋面防水工程，在正常使用条件下的最低保修期限是（）。

A.一年B.两年C.三年D.五年

２４．

某建设单位拟在某地建一座石油化工厂（可能造成重大环境影响），建设单位应该组织编制（）。

A.环境影响报告书B.环境影响报告表C.环境影响登记表

２５．

某建设单位由于建设工程的需要，拟组织编制环境影响报告书，应该（）。

A.请上级行业主管部门指定对某建设工程进行环境影响评价的机构B.自主委托具有相应环境影响评价资质的机构编制C.请环保行政主管部门指定编制机构

２６．

某劳动者不能胜任工作，经培训仍不能胜任工作，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前（）以书面形式通知劳动者本人。

A.15日B.30日C.两个月D.三个月

２７．

公共场所室内装修装饰，根据工程建设消防技术标准的规定，应该使用（）的，必须选用法律法规确定的检验机构检验合格的材料。

A.高档材料B.无污染材料C.不燃、难燃材料

２８．

有限责任公司要有（）股东共同出资设立。

A.２个以上，５０个以下B.３个以上C.５个以上

２９．

（）是当事人订立合同的必须程序，也即当事人双方就合同一般条款经过协商一致并签署局面协议的过程。

A.妥协与让步B.要约与承诺C.权力与义务

３０．

某建设单位向甲建筑公司发出某建设工程工程施工的招标邀请书，乙建筑公司得到信息后，制作投标文件在招标有效期内送达，乙建筑公司的投标文件是否是承诺（）。

A.是有效承诺B.不是承诺，而是一种要约

３１．

合同生效后，当事人对合同条款约定有缺陷，应如何处理（）。

A.重新签订合同B.本合同为无效合同C.协议补充，不能达成补充协议的，按合同有关条款或交易习惯确定

３２．

合同条款中对履行地点没有明确，一方当事人，向别一方给付货币，如何处理（）。

A.在合同签订地点履行B.在接受货币一方的所在地履行C.在给付货币一方的所在地履行

３３．

甲向乙定购一批钢材，合同约定，价格按交付时的政府指导价执行，乙交货一周内，甲向乙支付货款。交货期定在０１年５月１５日之前。乙按规定时间交货，甲由于某种原因于01年6月5日付款。经查，01年5月的政府指导价为2000元／吨，6月的价格为2100元／吨。请问，按《合同法》，甲应以何价格支付货款（）。

A.2000元／吨B.2100元／吨

３４．

《合同法》规定，债权人行使撤销权有期限的规定，自债务人的行为发生之日起（）债权人没有行使其撤消权的，该撤消权消灭。

A.半年B.一年C.二年D.五年

３５．

债权人行使撤销权的期限是，自债权人知道或应当知道撤消事由之日起（）内行使。

A.三个月B.半年C.一年D.二年

３６．

在违约责任的主观要件中，当事人在履行合同中（）。

A.只有主观上有成心违约行为，才承当违约法律B.只有主观上有过错，才承当违约法律责任C.不管主观上有无成心或过失，均应承当违约法律责任

３７．

某工程承包合同规定，建设单位向施工单位提供某种特殊材料，合同约定，若建设单位不能按约定期限向施工单位提供，则每超过一天，支付施工单位一万元。请问这一万无属于（

）

A.违约金

B.赔偿金

C.罚金

３８．

不可抗力事件发生后，当事人一方应（），这是当事人的首要任务。

A.立即向主管部门报告

B.立即采取补救措施

C.及时通知对方

３９．

当事人双方都违反合同的，应当（

）

A.先违约一方承当责任

B.由责任大的一方承当责任C.双方各自承当相应的责任

４０．

《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应采取适当措施防止损失的扩大，因没有采取措施而使损失扩大的局部，应有（）承当责任。

A.违约方B.对方C.违约方与对方共同

４１．

限制民事行为能力人订立的合同为效力待定合同，相对人可以催告法定代理人在（）予以追认，该合同有效。

A.一个月内B.3个月内C.6个月内

４２．

债权人转让权利的，应当通知债务人。未经（），该转让对债务人不发生效力。

A.通知B.债务人同意C.第三方与债务人协商

４３．

当事人订立合同后，由（）行使合同权利履行合同义务。

A.合并后的法人或组织B.原当事人C.与原当事人协商确定新当事人

４４．

一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产强制执行仍不能履行债务前，对债权人（）承当保证责任。

A.可以拒绝B.不能拒绝C.局部拒绝

４５．

连带保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产强制执行仍不能履行债务前，对债权人（）承当保证责任。

A.可以拒绝B.不能拒绝C.局部拒绝

４６．

转让抵押物明显低于其价值的，抵押权人可以要求（），否则，转让行为无效。

A.抵押人提高转让价款B.抵押人转让所得价款提前清偿所担保的债权C.抵押人提供相应的担保

４７．

甲把两台汽车作为质押物，质押给乙。由于乙保管不善，两台汽车被盗，（）承当汽车丧失的民事责任。

A.乙承当民事责任B.乙、甲共同承当民事责任C.乙局部承当民事责任

４８．

定金，是合同担保的一种形式，定金的数额由当事人约定，但不得超过合同标的额的（）。

A.１０％B.２０％Ｃ．５０％Ｄ．６０％

４９．

合同当事人约定以定金形式作为担保的，给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定债务的，应当（）返还定金。

A.原数

B.按对方要求的数额

C.双倍

５０．

合同当事人约定以定金的形式作为担保，当事人一方支付给另一方定金后，由于某种原因，合同不能履行，双方对合同的不履行都无过错，则该定金（）。

A.归收取定金的一方所有B.收取定金的一方如数返还给对方Ｃ．收取定金的一方留５０％，返还给对方５０％

５１．

定金合同从（）起生效。

A.合同签订之日B.经行政主管部门批准之日C.实际交付定金之日

５２．

采用质押担保形式，当债务人逾期不能履行债务的，质押物如何处理（

）

A.质押物归债权人所有B.等等债务人全部履行债务后返还给债务人C.双方协商，以质押物折价或拍卖、变卖价款超过债务数额的归出质人所有，缺乏局部由债务人清偿

５３．

仲裁，亦称“公断〞，是建设工程纠纷发生前或发生后，（）一种解决纠纷的方式。

A.当事人一方，为维护权利，请求仲裁机构裁决的B.当事人双方达成协议，自愿将纠纷交给仲裁机构裁决的C.双方分歧很大，必然由仲裁机构裁决的

５４．

仲裁庭可以由（）仲裁员组成。

A.３名以上的单数B.５名C.３名或１名

５５．

人民法院受理建设工程纠纷民事案件，应在立案５日内将起诉状副本发送被告，被告自收到之日起（）提出辩论状。被告不提出辩论状的，不影响法院审理。

A.5日B.１０日C.１５日D.２０日

５６．

人民法院适用普通程序审理的建设工程纠纷民事案件，应当自案之日起（）内审结。有特殊情况需要延长的，由院长批准。

A.３个月B.４个月C.５个月D.６个月

５７．

在工程建设纠纷中，鉴定是常用的举证手段，涉及工程质量、工程造价等方面（）问题，需要进行鉴定。

A.所有的B.原告方提出的C.被告方提出的D.人民法院认为需要鉴定的专门性问题

５８．

必须进行招标的工程而不招标的，除建设单位承当相应的法律责任外，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法（）

A.给予处分B.处以罚款C.限期改正

５９．

招标代理机构违反《招标投标法》泄露应当保密的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害他人合法权益的，处（）的罚款。。。。

A.工程合同金额５‰以上１０‰以下B.１万元以上，１０万元以下C.５万元以上，２５万元以下

６０．

《建筑法》关于法律责任的规定，未取得资质证书承揽工程的（）。

A．责令限期补办资质证书B.予以取缔，并处分款，有违法所得的，予以没收C.处以罚款后，完成已承揽的工程

６１．

建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处（）的罚款。

A.20万元以上，50万元以下B.工程合同价款的0.5％以上1％以下

C.工程合同价款的1%以上3％以下

６２．

取得商标权的条件是（

）

A.商标设计新颖B.向商标局申请注册C.缴纳商标费用

６３．

《招标投标法》规定，评标委员会的成员名单，在中标结果确定前应当（）。

A.保密B.向社会公布C.向投标人公布

６４．

评标委员会经评审（）

A.必须评选出一名中标人B.认为所有标数都不符合招标要求的，可以否决所有投标

６５．

《招标投标法》规定，中标人确定后，招标人应向中标人发出中标通知书，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内，订立书面合同。

A.１０日B.１５日Ｃ．２０日D.３０日

６６．

《建设工程平安生产管理条例》规定，总承包单位将建设工程分包给其他单位的，总承包单位和分包单位对分包工程的平安生产承当连带责任，但（）由分包单位承当主要责任。

A.分包合同对平安生产的权利、义务不明确的B.分包单位负责人更换的C.分包单位不服从总承包单位的平安生产管理导致平安事故的

６７．

《劳动法》关于女工和未成年工的特殊保护中规定，女职工生育享受不少于（）的产假

A.５６天B.６０天C.９０天

６８．

《公司法》规定，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。对于公司增加或减少注册资本以及修改公司章程做出决议，必须经代表（）以上表决权的股东通过。

A.５１％Ｂ．８０％Ｃ．三分之二

６９．

《合同法》明确规定，违约责任采取的是严格责任原则，只有（）可以免责。

A.违约方不是主观成心违约B.不可抗力C.违约不给对方造成重大损失

７０．

《合同法》规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。建设工程合同应当采用（）。

A．口头形式B.书面形式C.当事人约定的任何形式

二、

多项选择题（６０分）

１．

一个新建单位要取得法人资格，必须具有４个条件是（）。

A.依法成立B.照章纳税C.有必要的财产和经费D.有自己的名称、组织机构和场所E.有完整的财务管理制度F.能够独立承当民事责任

２．

债权与物权的区别是：（）

A.债权与物权是钱和物的不同B.债权与物权的主体不同C.债权与物权的内容不同D.债权与物权的客体不同E.债权与物权主体行业不同

３．

我国现行的知识产权的法律制度主要有（）。

A.保险法B.个人所得税法C.合同法D.著作权法E.专利法F.商标法

４．

专利权取得的程序是（）。

A.申请人递交申请文件B.聘请专家论证C.向社会公示D.专利局对申请的审批

５．

工程建设工程中，哪些是必须招标的（）。

A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众平安的工程B.高层建筑工程C.城市主干道两侧的建筑工程D.有污染的工业工程E.全部或者局部使用国有资金投资或者国家融资的工程F.使用国际组织或者外国政府资金的工程

６．

在招标活动中，招标人具有（）能力的，以以自行办理招标事宜。

A.充足的资金B.招标经验C.良好诚信Ｄ．编制招标文件E.组织评标

７．

在平安生产管理中，对于事故处理要做到“三不放过〞是指（）。

A.事故责任人没有处理不放过B.事故原因不清不放过C.事故责任者没有赔偿不放过D.没有防范措施不放过E.事故责任者和群众没有受到教育不放过

８．

劳动者有以下情形之一的，用人单位可以解除劳动合同（）。

A.在试用期内被证明不符合录用条件B.女职工怀孕的C.严重违反劳动纪律或单位规章制度D.严重失职、对用人单位利益造成重大损失的E.患病在规定医疗期内F.被依法追究刑事责任的

９．

《合同法》规定，有以下情形之一的，要约失效（）。

A.拒绝要约的通知到达要约人B.要约人依法撤消要约C.承诺期限届满，受要约人未做出承诺D.受要约从对要约内容付出实质性变更E.要约人内部人事变动F.要约人发现要约内容有重大失误

１０．

缔约过失责任的构成件是（）。

A.签订合同后，缔约一方违约B.缔约过失责任发生在合同订立过程中C.缔约人一方主观上有过错行为D.缔约人双方对要约的具体内容发生分歧E.缔约人另一方受到实际损失F.缔约人一方的过错行为与另一方的损失之间有因果关系

１１．

以下情况下订立的合同，哪些属于无效合同（）。

A.合同内容条款不完备，没有约定违约责任B.合同损害第三人的利益C.合同一方以欺骗手段订立合同D.违反法律、法规的强制性规定E.合同双方对合同的内容作出不同的解释

１２．

法律规定代位权的成立应具备三项法律要件（）。

A.债务人怠于行使其债权B.债务人怠于履行其债务C.债务人怠于行使权力的行为对债权人造成危害D.债务人对第三人的债权关系没有被确认E.债权人愿意行使代位权F.债权人有保存债权的必要

１３．

合同当事人一方违约，不管其是否已承当赔偿损失，对方均可要求违约方对合同未履行局部继续履行，但对于非金钱债务，有以下情形之一的，违约方可以不再实际履行（）。

A.违约方认为不必要继续履行的B.违约方已支付了足够的违约金C.法律上或事实上不能履行的D.债务标的不适于强制履行或履行费用过高的E.债权人在合理期限内未要求履行的

１４．

在工程承包合同中，发包方没有按照合同约定支付工程款，承包方可以（）。

A.停工B.要求发包方履行债务付清工程款C.要求发包方支付违约金或逾期利息D.不再履行合同义务

１５．

按《合同法》规定，哪类合同的当事人一方有权请人民法院或仲裁机构变更或撤消。（）。

A.因重大误解订立的合同B.订立合同后，一方被兼并C.一方主持签订合同的人被撤职D.在订立合同时显失公平的

１６．

《合同法》规定，先履行一方实行不安抗辩权，必须是先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有以下情形之一的，方可中止履行（）。

A.经营状况严重恶化B.领导人发生变动C.转移财产、抽逃资金以逃避债务D.有可能与其他单位合并E.丧失商业信誉F.经营场所迁移到其他城市G.有丧失或可能丧失履行债务能力的其他情形

１７．

合同约定解除的条件是（）。

A.当事人一方迟延履行主要债务B.当事人双方协商一致C.当事人约定一方解除合同的条件，当该条件成立时D.当事人一方明确表示不履行主要债务

１８．

担保，是指合同当事人为使合同全面按约履行，经双方协商一致而采取的一种具有法律效力的保护措施，请判断以下概念哪些属于担保形式（）。

A.定金B.违约金C.赔偿金D.保证E.抵押F.留置

１９．

甲公司拟向乙公司拆借一笔资金我，乙公司需要甲公司有保证人，请问，依据有关法律规定，以下单位哪些不能作保证人？（）

A.甲公司所在地的镇政府B.甲公司捐建给当地的一所学校C.商业银行D.海尔集团

２０．

抵押期间内，抵押人转让已办理登记的抵押物的（），否则，转让行为无效。

A.应当办理解除抵押手续B.重新确定抵押物所有权C.应当通知抵押人D.告知受让人转让物已经抵押的情况

２１．

留置权因以下原因而消灭（）。

A.留置物灭失B.债权消灭的C.债权人发生人事变更D.债务人另行提供担保并被债权人接受的

２２．

建设工程纠纷和解解决有以上特点（）。

A.解决纠纷不彻底，易留后患B.简便易行，能经济、及时解决纠纷C.有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同更好的履行D.和解协议不具有约束力，依靠当事人自觉履行E.由于和解协议不具有约束力，合同继续履行易发生困难

２３．

建设工程纠纷发生后，如需通过诉讼解决，当事人可向法院起诉，起诉必须符合以下条件：（）

A.原告是与本案有直接利害关系的公民、法人或其他组织B.原告起诉前应通知被告C.有明确的被告D.有具体的诉讼请求、事实和理由E.有充足的证据F.属于人民法院受理范围和受诉人民法院管辖

２４．

人民法院采取证据保金的方法，主要有三种（）。

A.法庭辩论中没有涉及到的证据材料B.开庭时，当事人拒不到庭或中途退庭的记录C.向证人进行询问调查，记录证人证言D.对文书、物品等进行录像、拍照、抄写或复制E.对证据进行鉴定或者勘验，获取的证据材料由法院存卷保管

２５．

《建设工程平安生产管理条例》规定，县级以上人民政府建设行政主管部门的工作人员，有以下行为之一的，给予降级或者撤职的行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任（）。

A.对不具备平安生产条件的施工单位颁发资质证书的B.对没有平安施工措施的建设工程颁发施工许可证的C.发现违法行为不予查处的D.不熟悉平安生产法律法规的E.未到施工现场检查平安生产措施的F.不依法履行监督管理职责的其他行为

２６．

判断以下各条，哪些属于承当民事责任的方式（）。

A.撤消行政职务B.停止侵害C.返还财产D.开除党籍E.行政记大过F.赔偿损失G.支付违约金

２７．

一级建造师应具备的执业技术能力是（）。

A.具有一定的工程技术、工程管理理论水平并具有丰富的施工管理专业知识B.具有较强的“公关〞能力C.能够熟练掌握和运用与施工管理相关的法律、法规、强制性标准和行业管理的各项规定D.对上对下有良好的人际关系，有一定威望E.具有丰富的施工管理实践经验和资历，有较强的施工组织能力，能保证工程质量和平安生产F.有一定的外语水平

２８．

法律关系终止是指法律关系主体之间的权利义务不复存在，彼此丧失了约束力，法律终止有以下三种方式（）。

A.自然终止B.协议终止C.上级机关命令终止D.违约终止E.代理终止

２９．

在委托代理活动中，代理人滥用代理权的表现为（）。

A.超出代理期限的代理行为B.超出代理范围的代理行为C.代理双方当事人实施同一个法律行为D.代理人与第三人恶意串通损害被代理人的利益

３０．

以下各项，哪些是我国成认并以法律形式加以保护的知识产权（）。

A.著作权B.教师的讲课权C.医生的处方权D.专利权E.商标权F.商业秘密G.翻译权一、单项选择题（共70题。每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1.法律意义上的行为是指（）。

A.人的活动

B.人的有意识的活动

C.人的无意识的活动

D.人的潜意识的活动

2.某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则这笔工程款是工程建设法律关系的（）。

A.主体

B.客体

C.内容

D.义务

3.王某参加并通过了房屋建筑工程专业建造师考试，则关于他建造执业范围的表述正确的选项是（）。

A.王某再也没有时机从事公路工程专业

B.王某目前只能从事房屋建筑工程

C.王某可以从事其他专业中自己熟悉的专业

D.王某可以“一师多岗〞，同时在两家企业从事建造师工作

4.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，以下关于对实施工程建设强制性标准进行监督的表述错误的选项是（）。

A.建设工程规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督

B.施工图设计审查单位应当对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况实施监督

C.施工图设计审查单位应当对工程建设设计阶段执行强制性标准的情况实施监督

D.建筑平安监督管理机构应当对工程建设勘察阶段执行平安强制性标准的情况实施监督

5.关于共同投标协议，说法错误的选项是（）。

A.共同投标协议属于合同关系

B.共同投标协议必须详细、明确，以免日后发生争议

C.共同协议不应同投标文件一并提交招标人

D.联合体内部各方通过共同投标协议，明确约定各方在中标后要承当的工作和责任

6.在以下犯罪行为中，犯罪主体为特殊主体的是（）。

A.抢劫罪

B.诈骗罪

C.贪污、受贿罪

D.成心杀人罪

7.专利权的客体不包括（）。

A.创造

B.技术进步

C.使用新型

D.外观设计

8.根据我国《建筑法》规定，建筑工程应当在领取施工许可证后的（）内开工。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.12个月

9.当事人通过调解解决合同争议是指（）。

A.当事人之间通过协商自行解决争议

B.通过第三人来协助解决当事人之间的争议

C.仲裁机构根据当事人之问的仲裁协议来调解争议

D.通过法庭调解来解决当事人之间的争议

10.以下行政案件中，人民法院不予受理的是（）。

A.认为行政机关侵犯其人身权

B.认为行政机关侵犯其经营自主权

C.被交通管理部门处以罚款不服

D.对交通厅制定的交通管理规定不服

11.关于保险合同的特征的表述，其中不正确的有（）。

A.保险合同是要式合同

B.保险合同是诺成合同

C.保险合同是射幸合同

D.保险合同主要是由格式条款构成的

E.保险合同是双务合同

12.根据建设部第93号令《建设工程勘察设计企业资质管理规定》，工程勘察资质不包括（）。

A.工程勘察综合资质

B.工程勘察专业资质

C.工程勘察劳务资质

D.工程勘察行业资质

13.甲乙双方在合同中约定的违约金为4万元。同时又约定由甲在合同订立后向乙方支付3万元的定金。最后，由于乙方违约造成合同解除。以下甲方请求乙方承当违约责任的做法符合法律规定的是（）。

A.只能请求乙方支付4万元的违约金

B.只能请求乙方双倍返还定金

C.可以要求乙方支付4万元的违约金，同时要求双倍返还定金

D.只能在要求乙方支付4万元的违约金和双倍返还定金选择适用

14.在建设工程投标中，中标人的投标应符合以下的条件，除了（）。

A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准

B.能够满足招标文件的实质性要求

C.经评审的投标价格最低

D.投标价格低于本钱

15.合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担。合伙协议未约定利润分配和亏损分担比例的，由各合伙人（）分配和分担。

A.按照出资比例

B.重新协议

C.请求法院

D.平均

16.《建设工程平安生产管理条例》第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至（）止。

A.施工结束

B.竣工验收合格

C.工程投人使用

D.工程保修结束

17.中标通知书发出后，招标人无正当理由不与中标人签订合同，给中标人造成损失的，（）。

A.只需退还投标保证金即可B.要双倍返还投标保证金

C.如果给中标人造成的损失小于投标保证金的，只能赔偿损失而不用退还全部投标保证金

D.如果给中标人造成的损失超过投标保证金的，除退还投标保证金外还需赔偿损失

18.根据《招标投标法》的有关规定，（）应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

A.招标人

B.评标委员会

C.工程所在地建设行政主管部门

D.工程所在地县级以上人民政府

19.以下情形正确的选项是（）。

A.县政府扶持某工厂，决定对该企业免征三年企业所得税

B.王某拖欠税款，2006年7月出国留学并未提供担保

C.税务人员张某与管辖范围内的私营企业老板李某是大学同学，张某在执行公务期问并未申请回避

D.赵某承包一商店，经查应补交税款共计1万元，拖欠不交，税务机关扣押其个人财产

20.政府对工程质量的监督管理主要以保证工程使用平安和环境质量为主要目的，以法律、法规和强制性标准为依据，以（）为主要内容。

A.工程建设各方主体的质量行为

B.主体结构

C.地基基础、主体结构、环境质量和与此有关的工程建设各方主体的质量行为

D.环境质量

21.关于建设工程保修范围和正常使用条件下的最低保修期限，下面所列正确的选项是（）。

A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为3年

C.供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期

D.电气管线、给排水管道工程，为1年

22.《固体废物污染环境防治法》规定，收集、储存、运输、处置危险废物的场所、设施设备和容器、包装物和其他物品转作他用时，必须经过（）处理方可使用。

A.无害化

B.减轻污染

C.再生利用

D.消除污染

23.施工单位违反《建筑工程平安卫生管理条例》的规定，挪用列入建设工程概算的平安生产作业环境及平安施工措施所需费用的，责令限期改正，处（）20％以上50％以下的罚款；造成损失的，依法承当赔偿责任。

A.建设费用

B.工程费用

C.挪用费用

D.总费用

24.工程建设标准根据标准的属性划分，以下错误的选项是（）。

A.技术标准

B.没计标准

C.工作标准

D.管理标准

25.有关责令停业整顿、降低资质等级和撤消资质证书的行政处分，由（）机关决定；其他行政处分，由建设行政主管部门或者有关部门依照法定职权决定。

A.工商行政管理

B.建设行政主管

C.颁发资质证书

D.行业主管

26.根据《建筑法》，关于建设工程监理的说法正确的选项是（）。

A.工程监理单位代表建设行政主管部门对承包单位进行监督

B.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，都应该以书面形式通知承包商予以改正

C.尽管建筑承包合同的当事人中没有工程监理单位，但也是工程监理单位实施监理的一个主要依据

D.任何工程的监理工作范围和监理权限都是法律法规所决定的

27.按工程建设的标准的约束性分类，可分为（）。

A.技术标准、管理标准、工作标准

B.国家标准、行业标准、地方标准、企业标准

C.没计标准、建设定额、施工及验收标准

D.强制性标准、推荐性标准

28.某工地发生安伞事故导致一名工人受伤，该工人应在（）内提起诉讼才能使自己的权利得到保障。

A.2年

B.1年

C.4年

D.20年

29.施工机具没备的免赔额为保险金额的（）。

A.0.5％～2％

B.1％～2％

C.2％～5％

D.5％

30.以下不能成为安装工程一切险的被保险人的是（）。

A.承包商

B.技术咨询参谋

C.业主雇佣的监理工程师

D.制造商或供给商

31.建筑工程施工单位不履行保修义务或拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款，并对（）损失承当（）责任。

A.保修期内因质量缺陷造成的；双倍赔偿

B.保修期内任何原因造成的；双倍赔偿

C.保修期内因质量缺陷造成的；赔偿

D.保修范围内任何原因造成的；赔偿

32.如施工起重机械和整体提升脚手架安装、拆卸单位未向施工单位进行平安使用说明，办理移交手续，除责令限期改正外，还应处（）。

A.1万元以上5万元以下的罚款

B.5万元以上10万元以下的罚款

C.3万元以上10万元以下的罚款

D.1万元以上3万元以下的罚款

33.某施工企业向水泥厂发出了要约：“我方欲以上400万／吨的价格购置P.O32.5R水泥100吨，7日内回复有效。〞水泥厂在承诺期限内向该施工企业回复了一份电报：“完全同意你方报价，但由于货源紧，只能发货60吨。〞水泥厂的这份电报属于（）。

A.要约邀请

B.要约

C.承诺

D.新要约

34.建筑工程一切险承诺的内容不包括（）。

A.临时工程，如引水、保护堤

B.脚手架

C.租赁物资

D.被保险人严重失职造成的职工的人身伤亡和财产损失

35.合伙人在（）情形下可以退伙。

A.未履行出资义务

B.执行合伙企业事务时有不正当行为

C.个人丧失偿债能力

D.其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务

36.甲方双方订有仲裁协议，发生纠纷后。甲作为申请人申请仲裁。那么，以下情况下仲裁庭可以缺席判决的是（）。

A.甲无正当理由中途退庭

B.甲无正当理由拒不到庭

C.乙对甲的申请未进行辩论

D.乙未经许可中途退庭

37.如果代理人以被代理人的名义与自己订立合同，这是（）。

A.表见代理

B.法定代

C.滥用代理权

D.有效代理

38.根据《民法通则》的规定，民事诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但从权利被侵害之日起超过（），人民法院不予以保护。

A.5年

B.10年

C.15年

D.20年

39.以下关于抵押的说法，正确的选项是（）。

A.抵押担保的范围只包括主债权及利息，不包括违约金

B.抵押权不因抵押物的灭失而消灭

C.抵押权与其担保人的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭

D.抵押期间，抵押人不得转让已办理登记的抵押物

40.国家专利主管机关依法授予专利申请人及其继承人在一定期间内实施其创造创造的独占权，这是（）。

A.专利申请权

B.专利权

C.专利创造权

D.专利使用权

41.建设单位的以下做法中，没有尽到消防平安职责的是（）。

A.确定本单位和所属各部门、岗位的消防平安负责人

B.组织防火检查

C.定期检验维修消防设施和器材

D.在设有仓库的楼房内设置员工宿舍，以方便对仓库的管理

42.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内订立书面合同。

A.15日

B.30日

C.1个月

D.2个月

43.甲公司致电乙公司，欲订购10吨钢材，并提供了价格、数量，询问是否同意。当日，乙公司致电甲公司，表示现有10吨钢材，说明质量、价格，询问是否接受。然而双方都没有给对方明确的答复。1个月后，乙公司向甲公司发货，甲公司拒收。甲乙公司之间的关系认定为（）。

A.合同关系未成立

B.合同关系已成立

C.合同关系成立且生效

D.合同关系成立但未生效

44.保证方式没有约定或约定不明确的，（）。

A.按一般保证承当保证责任

B.由当事人协商承当保证责任

C.按连带保证承当保证责任

D.由债权人指定的保证人承当保证责任

45.根据我国法律关于诉讼时效的规定，诉讼时效期间从权利人知道或应当知道权利被侵害时起计算，但是，从权利被侵害之日起超过（）的，人民法院不予保护。

A.1年

B.2年

C.4年

D.20年

46.工程设计的修改由（）负责。

A.原设计单位

B.建筑施工单位

C.发包单位

D.承包单位

47.根据《招标投标法》，中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消（）参加依法必须进行招标的工程的投标资格并予以公告，直到由工商行政管理机关撤消营业执照。

A.2年至5年内

B.1年至2年内

C.1年至3年内

D.2年至3年内

48.对于建筑工程一切险的免赔额确实定，第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1％～2％，但（）没有免赔额。

A.人身伤害

B.搬运损失

C.抢劫受损

D.意外伤害

49.以下合同中，不属于有效合同的是（）。

A.某十七周岁以自己的劳动收入为主要生活来源的人签订的合同

B.用高价购置的商品而签订的合同

C.损害社会公共利益的合同

D.某甲向某乙借了200元，没有写借条

50.有限责任公司的董事会成员中必