2024年工程建设施工合同

2024年工程建设施工合同合同编号：__________名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条工程期限2.1本工程自合同签订之日起，预计工期为______天。具体开工日期以业主书面通知为准。2.2由于不可抗力等特殊情况导致工程延期，双方应友好协商，具体延长工期事宜按实际情况另行约定。第三条工程质量3.1承包商应按照国家相关法律法规、施工规范、设计文件和业主的要求进行施工，确保工程质量达到国家标准。3.2工程质量保修期为______年，自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，承包商应免费修复因施工原因导致的质量问题。第四条工程价款及支付4.1工程价款为：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。（1）预付款：合同签订后______天内，业主支付承包商工程总价款的______%作为预付款；（2）进度款：工程进度达到______%时，业主支付承包商工程总价款的______%；（3）结算款：工程竣工验收合格后______天内，业主支付承包商剩余工程总价款。第五条材料设备5.1承包商应按照设计文件和业主的要求采购符合国家标准的材料、设备，并对其质量负责。5.2业主有权对承包商采购的材料、设备进行验收，如不符合要求，承包商应立即更换。第六条工程变更6.1在施工过程中，如业主需要对工程进行变更，应书面通知承包商。双方根据变更内容协商确定变更价款和工期。6.2由于不可抗力等特殊情况导致工程变更，双方应友好协商，另行约定变更事宜。第七条违约责任7.1双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总价款的______%。7.2由于不可抗力等特殊情况导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商无果，可向工程所在地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：__________年__________月__________日注意事项：1.合同双方应确保合同内容的完整性和准确性，所有涉及工程详情、价款、期限等关键条款必须明确具体。2.注意合同的签署日期，确保在工程开工前完成合同的签订。3.严格遵守合同约定的工程期限和质量标准，避免违约情况的发生。4.任何工程变更都应以书面形式确认，并明确变更内容、价款和工期的影响。5.材料和设备的采购必须符合国家标准和合同要求，保证工程质量和安全。6.按照约定的付款方式及时支付工程款项，维护双方的合法权益。解决办法：1.对于合同执行中的争议，通过协商解决，协商不成时，可依法向法院提起诉讼。2.在合同中明确约定违约责任和解决方式，为可能出现的违约行为提供解决依据。法律名词解释：不可抗力：指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等，合同双方因不可抗力无法履行合同时，可根据法律规定部分或全部免除责任。违约责任：指合同当事人违反合同义务所应承担的民事责任，通常包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失等。补充协议：指在原合同基础上，双方就未尽事宜或变更事项达成的额外协议，与原合同具有同等的法律效力。场合一：工程涉及特殊季节性施工应用场合：如果工程需要在冬季或者雨季等特殊季节施工，可能会受到气候条件的影响。补充条款：考虑到天气因素，我们可以这样补充：“由于本工程需在特殊季节施工，双方同意对施工计划进行适当调整，以应对不可预测的天气变化。如因气候原因导致工期延误，双方互不追究责任。”场合二：工程地点位于环境敏感区域应用场合：如果工程地点附近有自然保护区、居民区等环境敏感区域，需要特别注意环保。补充条款：为了确保环保，可以这样补充：“鉴于工程地点的特殊位置，乙方在施工过程中必须遵守相关环保法规，采取有效措施减少噪音和污染。如有违反，乙方应承担相应的法律责任。”附件列表：1.工程设计图纸及说明书：这些文件是施工的基础，确保双方对工程有详细的了解。2.工程预算详细清单：明确工程的各项费用，避免后期因为费用问题产生纠纷。3.施工进度计划表：帮助双方跟踪工程进度，确保按时完成工程。4.材料和设备清单：包括品牌、型号、数量等，确保乙方采购符合甲方要求。5.环保措施方案：在特殊场合下，这个方案能展示乙方如何保护环境。1.工程的设计图和说明书，这样咱们都能明白工程要做成啥样。2.工程