4S店装修工程承包合同

4S店装修工程承包合同合同目录第一章总则1.1合同主体及定义1.2合同标的1.3合同签订地点和时间第二章工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程预算第三章工程承包范围3.1承包内容3.2承包方式3.3工程进度及工期第四章质量标准4.1工程质量要求4.2质量验收标准4.3质量保障措施第五章合同价款及支付5.1合同价格5.2付款方式及时间5.3工程进度款支付5.4竣工结算第六章施工组织与管理6.1承包人施工组织6.2发包人协调与配合6.3工程变更及调整第七章安全生产及环保7.1安全生产要求7.2环保要求7.3安全事故处理第八章违约责任8.1违约行为及责任8.2违约赔偿金额计算8.3不可抗力因素第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点及法院9.3仲裁或诉讼费用承担第十章合同的解除和终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除或终止合同后的处理第十一章保密条款11.1保密信息范围11.2保密期限11.3违约保密条款的赔偿第十二章合同的生效、修改和解除12.1合同生效条件12.2合同修改12.3合同解除第十三章其他约定13.1广告宣传费用13.2知识产权保护13.3配合验收及移交第十四章附则14.1合同附件14.2合同修改记录14.3合同解除或终止后的义务14.4合同争议解决的时间限制合同编号_________第一章总则1.1合同主体及定义1.1.1合同双方主体1.1.2合同相关定义1.2合同标的1.3合同签订地点和时间1.3.1合同签订地点1.3.2合同签订时间第二章工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程预算2.3.1预算编制依据2.3.2预算审批程序第三章工程承包范围3.1承包内容3.1.1承包工程明细3.1.2承包工程标准3.2承包方式3.2.1承包方式选择3.2.2承包方式执行3.3工程进度及工期3.3.1工程进度计划3.3.2工期延误责任第四章质量标准4.1工程质量要求4.1.1质量标准依据4.1.2质量验收项目4.2质量验收标准4.2.1验收程序及组织4.2.2验收不合格处理4.3质量保障措施4.3.1质量管理制度4.3.2质量责任追究第五章合同价款及支付5.1合同价格5.1.1合同价格构成5.1.2价格调整条件5.2付款方式及时间5.2.1付款方式5.2.2付款时间5.3工程进度款支付5.3.1进度款支付条件5.3.2进度款支付比例5.4竣工结算5.4.1竣工结算条件5.4.2竣工结算程序第六章施工组织与管理6.1承包人施工组织6.1.1施工组织设计6.1.2施工现场管理6.2发包人协调与配合6.2.1发包人协调职责6.2.2发包人配合事项6.3工程变更及调整6.3.1变更程序6.3.2变更费用承担第七章安全生产及环保7.1安全生产要求7.1.1安全生产责任制7.1.2安全事故报告7.2环保要求7.2.1环保措施实施7.2.2环保设施验收7.3安全事故处理7.3.1安全事故应急预案7.3.2安全事故责任追究第八章违约责任8.1违约行为及责任8.1.1违约行为界定8.1.2违约责任承担8.2违约赔偿金额计算8.2.1赔偿金额计算方法8.2.2赔偿限额8.3不可抗力因素8.3.1不可抗力定义8.3.2不可抗力后果处理第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1协商解决9.1.2第三方调解9.2仲裁或诉讼地点及法院9.2.1仲裁地点及机构9.2.2诉讼地点及法院9.3仲裁或诉讼费用承担9.3.1仲裁费用承担9.3.2诉讼费用承担第十章合同的解除和终止10.1合同解除条件10.1.1合同解除条件10.1.2解除合同程序10.2合同终止条件10.2.1合同终止条件10.2.2终止合同程序10.3解除或终止合同后的处理10.3.1解除或终止后的义务10.3.2解除或终止后的权益处理第十一章保密条款11.1保密信息范围11.1.1保密信息定义11.1.2保密信息例外11.2保密期限11.2.1保密期限规定11.2.2保密期限延长11.3违约保密条款的赔偿11.3.1赔偿计算方法11.3.2赔偿责任限制第十二章合同的生效、修改和解除12.1合同生效条件12.1.1合同生效条件12.1.2生效时间12.2合同修改12.2.1修改程序12.2.2修改协议格式12.3合同解除12.3.1解除程序12.3.2解除后权益处理第十三章其他约定13.1广告宣传费用13.1.1广告宣传费用承担13.1.2广告宣传内容审批13.2知识产权保护13.2.1知识产权归属13.2.2侵权责任追究13.3配合验收及移交13.3.1验收程序13.3.2移交程序第十四章附则14.1合同附件14.1.1附件清单14.1.2附件效力14.2合同修改记录14.2.1修改记录格式14.2.2修改记录保存14.3合同解除或终止后的义务14.3.1解除或终止后义务14.3.2义务履行期限14.4合同争议解决的时间限制14.4.1争议提出时间14.4.2争议解决期限合同方签字：（甲方签字）（乙方签字）（见证方签字）多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料，并按照甲方提供的材料规格和质量标准进行施工。如有特殊情况需要使用其他供应商的材料，需事先取得甲方的书面同意。2.甲方监督工程进度甲方有权对工程的进度进行监督。乙方应定期向甲方报告工程进度情况，并按照甲方的要求及时调整和优化施工计划，确保工程按时完成。3.甲方对工程质量的控制甲方有权对工程质量进行控制。乙方应严格按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量符合甲方的要求。甲方有权对施工过程进行监督检查，并要求乙方对不符合质量要求的部分进行整改。4.甲方对工程变更的控制如甲方要求对工程进行变更，乙方应按照甲方的要求进行调整。甲方应提供变更的具体要求和方案，乙方应按照要求进行施工。变更导致的额外费用和工期延误由甲方承担。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款1.乙方自主选择材料供应商乙方有权自主选择工程所需材料的供应商。甲方应认可乙方选定的材料供应商，并按照乙方提供的材料规格和质量标准进行施工。如有特殊情况需要使用其他供应商的材料，需事先取得甲方的书面同意。2.乙方负责工程进度管理乙方负责对工程的进度进行管理。乙方应制定详细的工程进度计划，并按照计划进行施工。甲方有权对工程进度进行监督和检查，并提出合理化建议，但最终决策权在乙方。3.乙方对工程质量的责任乙方对工程的施工质量负有全权责任。乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合合同要求。如工程质量不符合要求，乙方应承担整改和修复的费用，并承担相应的违约责任。4.乙方对工程变更的申请如乙方认为需要对工程进行变更，乙方应向甲方提出变更申请。乙方应提供变更的具体要求和方案，并说明变更的理由和影响。甲方有权审批或拒绝变更申请，并按照甲方的决定进行施工。附加条款三：第三方中介参与时的特殊条款1.第三方中介的选择和职责双方同意选择具备相关资质和经验的第三方中介机构作为工程的监理单位。第三方中介机构应按照合同约定的职责进行工程施工的监督和管理，确保工程质量、进度和安全符合合同要求。2.第三方中介的监督权力第三方中介机构有权对工程施工进行全面监督，包括但不限于施工方案的合理性、施工进度的合规性、工程质量的符合性以及安全生产的规范性。第三方中介机构有权对施工过程中出现的问题提出整改要求，并要求乙方进行整改。3.第三方中介的沟通协调第三方中介机构应负责协调甲方、乙方之间的沟通和联系，及时解决工程施工过程中出现的争议和问题。第三方中介机构应定期向甲方和乙方报告工程进度和质量情况，并提供相关的意见和建议。4.第三方中介的费用和支付第三方中介机构的费用由甲方和乙方协商确定，并按照约定的比例承担。费用支付的方式和时间应在合同中明确约定。如第三方中介机构未能按照约定履行职责，甲方和乙方有权要求第三方中介机构承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算明细3.材料供应商清单4.施工进度计划5.工程质量标准6.安全生产措施7.合同修改记录8.保密协议9.广告宣传费用协议10.知识产权保护协议11.工程变更申请模板12.违约赔偿计算公式13.争议解决方式协议14.见证方资质证明二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程进度款2.乙方未按约定时间完成工程进度3.乙方使用非甲方指定材料供应商提供的材料4.乙方未按约定质量标准施工5.乙方未按约定时间提交工程进度报告6.乙方未按第三方中介要求进行整改7.第三方中介未按约定履行职责三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方为实现特定目的，明确相互权利义务的协议。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.第三方中介：独立于甲方和乙方之外，协助双方履行合同义务的机构。5.违约赔偿：违约方因违约行为给对方造成的损失，应承担的赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应制定合理的施工计划，并提前预警进度延误风险。2.材料质量问题：乙方应严格把控材料质量，定期检查材料供应商的产品。3.合同变更：变更申请