地基与基础桩基分包

地基与基础桩基分包合同编号：__________份包合同鉴于：2.乙方具备地基与基础桩基施工的专业技术能力和资质，愿意为甲方提供地基与基础桩基分包服务；3.双方遵循平等、自愿、诚实信用的原则，经过友好协商，达成一致，签订本合同。第一条合同范围与工程内容1.1本合同范围包括但不限于：（1）地基与基础桩基的设计与施工；（2）施工所需材料的采购与供应；（3）施工设备的租赁与使用；（4）施工过程中的质量控制与安全防护；（5）施工结束后的事故处理与维修保养。1.2乙方应按照甲方的要求，完成项目地基与基础桩基施工任务，并确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。第二条合同价格与支付方式2.1本合同的价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方应按照本合同约定的付款节点和比例，向乙方支付合同价款。具体付款节点和比例如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质量保证金，自工程验收合格之日起一年内无质量问题予以支付。2.3乙方应提供合法的税务发票，甲方按照税法规定予以报销。第三条合同履行与工期3.1乙方应按照甲方的要求，制定详细的施工计划和进度安排，并报甲方审批。甲方应在收到报告后七个工作日内予以审批或提出修改意见。3.2乙方应确保工程按照约定的工期完成，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。3.3乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求，确保工程质量、安全、环保等方面的合规性。第四条合同的变更与解除4.1在本合同履行过程中，如甲乙双方同意变更或解除合同，应签订书面变更协议或解除协议，并报相关部门备案。4.2除不可抗力等法定原因外，任何一方不得单方面变更或解除合同。如一方确需单方面变更或解除合同，应提前三十个工作日书面通知对方，并承担相应违约责任。第五条违约责任5.1乙方未按照约定的工期完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的2%。5.2乙方未按照约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、维修或赔偿损失。5.3甲方未按照约定付款，乙方有权拒绝继续履行合同，并追究甲方违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.乙方资质证明文件2.设计图纸与施工方案3.施工进度计划与安排4.工程质量检验标准5.安全生产管理制度6.环保措施与规定7.税务发票及相关报销文件8.工程验收报告9.维修保养服务协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程，属于违约行为。2.乙方未按照约定质量标准完成工程，属于违约行为。3.甲方未按照约定付款，属于违约行为。4.甲方无正当理由单方面变更或解除合同，属于违约行为。5.乙方无正当理由单方面变更或解除合同，属于违约行为。6.不可抗力因素导致合同无法履行，不属于违约行为。三、法律名词及解释：1.地基与基础桩基分包：指甲方将工程项目地基与基础桩基施工部分委托给乙方完成的行为。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.质量保证金：指乙方为确保工程质量，按照约定向甲方支付的一定金额的保证金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度与质量问题：乙方应加强施工管理，确保按进度完成工程，并保证工程质量。解决办法：乙方立即整改，返工或维修，并向甲方赔偿损失。2.付款问题：甲方应按照约定时间节点支付合同价款。解决办法：甲方及时支付合同价款，以免产生违约金。3.合同变更与解除：如需变更或解除合同，甲乙双方应签订书面协议。解决办法：协商一致后签订变更协议或解除协议。4.争议解决：双方应通过友好协商解决争议，协商不成可向法院提起诉讼。解决办法：根据法律规定，向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方为建设工程项目的业主或委托人，乙方为具备地基与基础桩基施工资质的单位或个人。2.适用于甲方需要将工程项目地基与基础桩基