2024建筑公司内部承包合同

合同编号：__________一、工程概况1.1项目名称：________1.2项目地点：________1.3项目规模：________1.4项目工期：自________起至________止。二、合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。2.2合同价格包括但不限于：施工图纸及施工说明所示的所有工程内容的人工费、材料费、机械使用费、措施费、规费、税金等所有费用。2.3合同价格采取固定价格方式，未经双方协商一致，任何一方不得擅自调整。三、付款方式及进度3.1发包人应按照双方约定的付款节点和比例，向承包人支付工程进度款。3.2工程竣工后，经双方验收合格，发包人应在验收报告送达之日起________天内向承包人支付尾款。3.3付款均以人民币支付，如需开具发票，由承包人按照税务规定提供。四、施工及验收4.1承包人应严格按照施工图纸、施工规范及施工组织设计进行施工，确保工程质量。4.2承包人应承担工程质量安全责任，确保工程在整个施工过程中符合国家及行业的质量安全标准。4.3工程验收合格后，承包人应按照要求进行保修。五、违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2承包人如未能按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向发包人支付逾期违约金。六、争议解决6.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。甲方（承包人）：________乙方（发包人）：________签订日期：________年________月________日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守国家的法律法规，双方应确保合同内容的合法性。解决办法：如合同内容违反法律法规，双方应立即协商修改，确保合同合法有效。2.双方应严格履行合同约定的义务，如有变更应协商一致。解决办法：双方可通过书面形式修改或补充合同内容，经双方签字盖章后生效。3.合同价格及付款方式应明确，如有纠纷应按合同约定解决。解决办法：双方应严格按照合同约定的付款节点和比例支付工程进度款，如有逾期支付，应按照约定支付逾期违约金。4.工程质量应符合国家及行业的标准，如有质量问题，应按合同约定处理。解决办法：承包人应承担工程质量安全责任，如发生质量问题，应立即整改并承担相应责任。5.如有违约行为，应按照合同约定承担违约责任。解决办法：违约方应按照合同约定支付违约金，并赔偿对方造成的损失。6.合同争议应通过友好协商解决，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。解决办法：双方可约定合同签订地人民法院为管辖法院，如有争议，可依法向该法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.承包人：指承担工程项目施工任务的法人或其他组织。2.发包人：指委托承包人进行工程项目施工的法人或其他组织。3.合同总价：指双方约定的完成工程项目所需支付的总费用。4.固定价格：指在合同有效期内，价格不因市场波动或其他因素而调整的价格。5.工程进度款：指根据工程项目施工进度，按照约定比例支付的合同款项。6.逾期违约金：指违约方未按约定时间支付工程进度款或尾款应支付的违约费用。7.工程验收：指工程项目完成后，双方按照约定标准进行的质量、安全、进度等方面的检查、评定和认可。8.保修：指承包人对已交付的工程项目在保修期内承担的质量问题进行维修、更换的责任。9.友好协商：指双方在合同履行过程中，通过沟通、协商解决争议的方式。10.违约金：指违约方因违反合同约定应支付的赔偿金。应用场合：1.建筑公司与其他建筑企业或个人之间的内部承包合同。2.建筑公司与其他相关方之间的工程项目施工合同。3.各类建筑工程项目中的施工任务分包、转包或委托合同。补充条款：1.项目范围及具体任务的详细描述。2.施工图纸、施工规范及施工组织设计的提供及确认。3.工程质量、安全及环保要求的约定。4.工程变更及调整的程序和办法。5.工程保险及意外伤害保险的购买和责任分配。6.工程资料、技术文件和竣工验收的标准。7.工程项目的保修期限和保修内容的详细规定。8.双方对合同条款的解释和补充的其他约定。附件列表：1.施工图纸及施工说明2.工程量清