基站土建施工合同模板

基站土建施工合同模板第一篇范文：合同编号：[具体编号]

基站土建施工合同（模板）

甲方：__________

地址：[甲方地址]

联系人：[甲方联系人]

联系电话：[甲方联系电话]

乙方：__________

地址：[乙方地址]

联系人：[乙方联系人]

联系电话：[乙方联系电话]

鉴于甲方拥有基站建设项目，并需要乙方提供土建施工服务，双方经充分协商，达成以下合同条款：

一、工程概况

1.1工程名称：[基站项目名称]

1.2工程地点：[基站项目地址]

1.3工程内容：基站土建施工，包括但不限于基站主体结构、基站基础、基站围护结构等。

二、合同金额

2.1本合同总金额为人民币[合同金额]元整（大写：[合同金额]元整）。

三、合同工期

3.1合同工期自[开工日期]起至[竣工日期]止。

四、乙方义务

4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，保证施工质量符合国家标准及相关规定。

4.2乙方应按照合同约定的工期完成施工，如有延期，应按甲方要求支付违约金。

4.3乙方应对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理，确保工程现场环境卫生。

五、甲方义务

5.1甲方应按照合同约定支付合同价款，如有逾期支付，应按乙方要求支付滞纳金。

5.2甲方应提供施工所需的水、电等基础设施，并保障施工期间的畅通。

5.3甲方应对乙方施工过程中遇到的问题提供必要的协助和支持。

六、违约责任

6.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

七、争议解决

7.1对于合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工并验收合格之日终止。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

甲方代表（签名）：__________

乙方代表（签名）：__________

签订日期：[签订日期]

附件：

1.基站土建施工图纸

2.施工技术要求

3.工程预算表

4.相关法律法规及政策文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

基站土建施工合同（模板）

甲方：__________

地址：[甲方地址]

联系人：[甲方联系人]

联系电话：[甲方联系电话]

乙方：__________

地址：[乙方地址]

联系人：[乙方联系人]

联系电话：[乙方联系电话]

监理方：__________

地址：[监理方地址]

联系人：[监理方联系人]

联系电话：[监理方联系电话]

鉴于甲方拥有基站建设项目，并需要乙方提供土建施工服务，同时为确保施工质量和进度，双方同意接受监理方的监督和检验。经充分协商，达成以下合同条款：

一、工程概况

1.1工程名称：[基站项目名称]

1.2工程地点：[基站项目地址]

1.3工程内容：基站土建施工，包括但不限于基站主体结构、基站基础、基站围护结构等。

二、合同金额及支付方式

2.1本合同总金额为人民币[合同金额]元整（大写：[合同金额]元整）。

2.2甲方应按照合同约定的付款节点支付合同价款，如有逾期支付，应按乙方要求支付滞纳金。

三、合同工期

3.1合同工期自[开工日期]起至[竣工日期]止。

3.2乙方如有延期，应按甲方要求支付违约金。

四、乙方义务

4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，保证施工质量符合国家标准及相关规定。

4.2乙方应按照合同约定的工期完成施工，如有延期，应按甲方要求支付违约金。

4.3乙方应对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理，确保工程现场环境卫生。

五、甲方权益保障

5.1甲方对乙方施工过程进行监督，确保施工质量和进度符合合同要求。

5.2甲方有权对乙方施工过程中的问题提出整改要求，并要求乙方及时整改。

5.3甲方在合同履行过程中享有优先权，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的决策权。

六、乙方的违约及限制条款

6.1乙方如未能按照合同约定的工期完成施工，应按甲方要求支付违约金。

6.2乙方如施工质量不符合国家标准及相关规定，应按甲方要求进行整改，并承担相应的整改费用。

6.3乙方在施工过程中如有安全事故发生，应立即报告甲方和监理方，并按照甲方和监理方的要求进行处理。

七、监理方的责权利

7.1监理方负责对乙方施工过程进行监督和检验，确保施工质量和进度符合合同要求。

7.2监理方有权对乙方施工过程中的问题提出整改要求，并要求乙方及时整改。

7.3监理方应向甲方定期汇报工程进度、质量及安全等情况。

八、争议解决

8.1对于合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，监理方执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工并验收合格之日终止。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

监理方（盖章）：__________

甲方代表（签名）：__________

乙方代表（签名）：__________

监理方代表（签名）：__________

签订日期：[签订日期]

附件：

1.基站土建施工图纸

2.施工技术要求

3.工程预算表

4.相关法律法规及政策文件

第三方介入的意义和目的：

第三方主体，即监理方的介入，是为了确保基站土建施工过程的质量和进度得到有效控制和监督。监理方作为独立的第三方，具有专业的技术和管理能力，能够对乙方的施工过程进行全面的监督和检验，确保施工质量和进度符合合同要求。同时，监理方的介入也有利于协调甲乙双方的关系，解决施工过程中的问题和争议，保证工程的顺利进行。

甲方为主导的目的和意义：

在基站土建施工合同中，甲方作为项目的主人，具有主导权和决策权。甲方的主导地位体现在对乙方施工过程的监督和控制，以及对工程质量和进度的要求。甲方通过合同条款的设定，确保乙方的施工质量和进度符合自己的利益和要求。同时，甲方的主导地位也有利于保障自身权益，防止乙方违约和施工质量问题，确保工程的成功完成。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

数据中心服务器采购合同模板

甲方：__________

地址：[甲方地址]

联系人：[甲方联系人]

联系电话：[甲方联系电话]

乙方：__________

地址：[乙方地址]

联系人：[乙方联系人]

联系电话：[乙方联系电话]

监理方：__________

地址：[监理方地址]

联系人：[监理方联系人]

联系电话：[监理方联系电话]

鉴于甲方需要采购服务器设备以建设数据中心，乙方具有服务器设备供应能力，双方同意接受监理方的监督和检验。经充分协商，达成以下合同条款：

一、设备概况

1.1设备名称：[服务器设备名称]

1.2设备数量：[服务器设备数量]

1.3设备规格及技术要求：[服务器设备规格及技术要求]

二、合同金额及支付方式

2.1本合同总金额为人民币[合同金额]元整（大写：[合同金额]元整）。

2.2甲方应按照合同约定的付款节点支付合同价款，如有逾期支付，应按乙方要求支付滞纳金。

三、交货期限

3.1乙方应按照合同约定的交货期限交付设备，如有延期，应按甲方要求支付违约金。

四、乙方权益保障

4.1乙方应保证所供设备符合甲方要求的技术规格和质量标准。

4.2乙方应提供设备的安装、调试和培训服务，确保设备正常运行。

4.3乙方应对所供设备的性能和质量承担责任，如有质量问题，应负责免费维修或更换。

五、甲方违约及限制条款

5.1甲方如未能按照合同约定的付款节点支付价款，应按乙方要求支付滞纳金。

5.2甲方如未能按照合同约定的接收条件接收设备，应承担因此产生的额外费用。

5.3甲方不得无故解除合同，如甲方解除合同，应支付乙方因此产生的损失。

六、监理方的责权利

6.1监理方负责对乙方的设备供应过程进行监督和检验，确保设备质量符合合同要求。

6.2监理方有权对乙方的问题提出整改要求，并要求乙方及时整改。

6.3监理方应向甲方定期汇报设备供应进度、质量及验收等情况。

七、争议解决

7.1对于合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，监理方执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的设备验收合格之日终止。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

监理方（盖章）：__________

甲方代表（签名）：__________

乙方代表（签名）：__________

监理方代表（签名）：__________

签订日期：[签订日期]

附件：

1.服务器设备技术规格书

2.服务器设备采购清单

3.相关法律法规及政策文件

乙方为主导的目的和意义：

在数据中心服务器采购合同中，乙方作为供应商，具有主导权和决策权。乙方的主导地位体现在对设备供应过程的掌控，以及对设备质量和供应时间的保障。通过合同条款的设定，乙方确保甲方的支付义务和接收条件的满足，同时保障自身的权益和利益。乙方的主导地位还有利于协调双方