图书馆装修施工合同协议

图书馆装修施工合同协议合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订地点和时间1.4合同生效条件第二章施工内容2.1施工项目2.2施工标准和要求2.3施工材料2.4施工工艺第三章施工进度3.1施工计划3.2施工阶段3.3施工延期3.4施工提前完成第四章质量控制4.1质量标准4.2质量检查4.3质量问题处理4.4质量保修第五章安全施工5.1安全生产要求5.2安全事故处理5.3施工人员管理5.4施工现场管理第六章合同价格6.1合同总价6.2价格调整6.3付款方式6.4发票开具第七章合同变更7.1合同变更条件7.2合同变更程序7.3合同变更内容7.4合同变更效力第八章违约责任8.1违约行为8.2违约责任认定8.3违约赔偿8.4违约解除合同第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼9.4争议解决地点第十章合同的解除和终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除和终止的程序10.4合同解除和终止后的权利义务处理第十一章保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密义务11.4违约保密责任第十二章附则12.1合同附件12.2合同修改12.3合同解除12.4合同终止第十三章其他条款13.1合同争议的解决方式13.2合同的解除和终止的条件和程序13.3保密条款的详细内容13.4双方约定的其他事项第十四章合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人14.4合同正本和副本说明合同编号_________第一章总则1.1合同主体1.1.1甲方：图书馆1.1.2乙方：施工单位1.2合同标的1.2.1工程名称：图书馆装修施工项目1.2.2工程地点：_________1.2.3工程内容：_________1.3合同签订地点和时间1.3.1签订地点：_________1.3.2签订时间：_________1.4合同生效条件1.4.1双方签字盖章1.4.2合同经甲方审批通过第二章施工内容2.1施工项目2.1.1施工范围：_________2.1.2施工面积：_________2.2施工标准和要求2.2.1国家及行业相关标准2.2.2甲方提供的施工图纸和要求文档2.3施工材料2.3.1材料品牌及规格：_________2.3.2材料质量标准：_________2.4施工工艺2.4.1施工流程：_________2.4.2施工方法：_________第三章施工进度3.1施工计划3.1.1施工总计划：_________3.1.2施工分阶段计划：_________3.2施工阶段3.2.1设计阶段：_________3.2.2施工准备阶段：_________3.2.3施工阶段：_________3.2.4验收阶段：_________3.3施工延期3.3.1延期条件：_________3.3.2延期程序：_________3.3.3延期责任：_________3.4施工提前完成3.4.1提前完成条件：_________3.4.2提前完成奖励：_________第四章质量控制4.1质量标准4.1.1工程质量标准：_________4.1.2材料质量标准：_________4.2质量检查4.2.1检查机构：_________4.2.2检查频率：_________4.3质量问题处理4.3.1问题提出：_________4.3.2问题解决：_________4.4质量保修4.4.1保修期限：_________4.4.2保修范围：_________第五章安全施工5.1安全生产要求5.1.1安全生产规章制度：_________5.1.2安全生产培训：_________5.2安全事故处理5.2.1事故报告：_________5.2.2事故调查：_________5.2.3事故责任：_________5.3施工人员管理5.3.1人员资质：_________5.3.2人员培训：_________5.4施工现场管理5.4.1现场卫生：_________5.4.2现场安全：_________第六章合同价格6.1合同总价6.1.1总价金额：_________6.1.2价格调整条件：_________6.2付款方式6.2.1付款条件：_________6.2.2付款方式：_________6.3发票开具6.3.1发票类型：_________6.3.2发票开具时间：_________第七章合同变更7.1合同变更条件7.1.1变更条件：_________7.1.2变更程序：_________7.2合同变更程序7.2.1变更申请：_________7.2.2变更审批：_________7.3合同变更内容7.3.1变更事项：_________7.3.2变更后的内容：_________7.4合同变更效力7.4.1变更生效条件：_________7.4.2变更无效条件：_________第八章违约责任8.1违约行为8.1.1甲方违约行为：_________8.1.2乙方违约行为：_________8.2违约责任认定8.2.1违约责任标准：_________8.2.2违约责任计算：_________8.3违约赔偿8.3.1赔偿标准：_________8.3.2赔偿方式：_________8.4违约解除合同8.4.1解除条件：_________8.4.2解除程序：_________第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1协商解决：_________9.1.2调解解决：_________9.1.3仲裁解决：_________9.1.4诉讼解决：_________9.2仲裁9.2.1仲裁机构：_________9.2.2仲裁地点：_________9.2.3仲裁程序：_________9.3诉讼9.3.1诉讼法院：_________9.3.2诉讼程序：_________9.3.3诉讼所在地：_________9.4争议解决地点9.4.1争议解决地点：_________第十章合同的解除和终止10.1合同解除条件10.1.1甲方解除条件：_________10.1.2乙方解除条件：_________10.2合同终止条件10.2.1终止条件：_________10.2.2终止通知：_________10.3合同解除和终止的程序10.3.1解除和终止程序：_________10.3.2解除和终止后的权利义务处理：_________第十一章保密条款11.1保密内容11.1.1保密信息范围：_________11.1.2保密信息期限：_________11.2保密义务11.2.1保密义务主体：_________11.2.2保密义务期限：_________11.3违约保密责任11.3.1违约责任：_________第十二章附则12.1合同附件12.1.1附件清单：_________12.1.2附件效力：_________12.2合同修改12.2.1修改条件：_________12.2.2修改程序：_________12.3合同解除12.3.1解除条件：_________12.3.2解除程序：_________12.4合同终止12.4.1终止条件：_________12.4.2终止程序：_________第十三章其他条款13.1合同争议的解决方式13.1.1争议解决方式：_________13.1.2争议解决程序：_________13.2合同的解除和终止的条件和程序13.2.1解除和终止条件：_________13.2.2解除和终止程序：_________13.3保密条款的详细内容13.3.1保密信息定义：_________13.3.2保密义务细节：_________13.4双方约定的其他事项13.4.1事项名称：_________13.4.2事项内容：_________第十四章合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人14.4合同正本和副本说明甲方签字：_________乙方签字：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方指定供应商甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料质量符合合同规定。若乙方未按照甲方要求采购材料，甲方有权要求乙方更换供应商或承担相应质量责任。1.2甲方监督权甲方有权对施工过程进行监督，以确保工程质量符合约定标准。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和文件，并按甲方的要求进行整改。1.3甲方变更权甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况对工程内容、施工进度、材料要求等进行变更。乙方应及时响应甲方的变更要求，并按照甲方的新指示进行施工。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方技术支持乙方应提供专业技术支持，确保施工过程中的技术问题得到及时解决。甲方有权要求乙方指派专业技术人员进行现场指导，以确保工程质量。2.2乙方质量保证乙方应对施工质量承担责任。工程验收不合格的，乙方应负责返工、维修或更换不合格部分，直至达到合同规定的质量标准。2.3乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，不得向任何第三方泄露。违反保密义务的，乙方应承担相应的违约责任。附加条款三：第三方中介时的特殊条款3.1第三方中介职责第三方中介在合同履行过程中，负责协调甲方和乙方的关系，确保合同顺利履行。中介应公正、中立地处理双方的争议和问题。3.2第三方中介费用中介的费用由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中明确中介费用的支付方式和金额。3.3第三方中介的解除权甲方和乙方均有权解除与中介的合作关系。解除条件、程序和后果应当在合同中予以明确。3.4第三方中介的违约责任中介如未履行合同约定的职责，导致甲方或乙方损失的，中介应承担相应的违约责任。甲方和乙方均有权要求中介赔偿损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.图书馆装修设计图纸2.施工方案和施工工艺说明3.材料采购清单和品牌规格4.工程质量标准和验收标准5.安全生产规章制度6.双方签署的保密协议7.合同变更申请表8.工程进度计划和阶段性报告9.质量问题反馈和整改记录10.安全事故报告和调查处理结果11.付款凭证和发票12.合同解除和终止协议13.仲裁或诉讼申请书14.中介服务协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付款项未提供施工图纸和要求文档未履行合同约定的保密义务提前解除或终止合同2.乙方违约行为未按约定标准和要求施工未及时解决质量问题未遵守安全生产规定泄露甲方商业秘密3.第三方中介违约行为未履行协调职责未公正、中立地处理争议未按约定时间完成协调工作未保密甲方或乙方的商业信息三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方为实现一定目的，明确相互权利义务的协议。3.违约责任：违约方因违约行为而应承担的法律后果。4.质量保修：施工方对施工质量承担一定期限的修复责任。5.保密义务：合同双方对合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密的义务。6.仲裁：由仲裁机构对合同争议进行审理并作出裁决的一种争议解决方式。7.诉讼：通过法院对合同争议进行审理并作出判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误原因：设计变更、材料供应延误、不可抗力等。解决办法：协商调整施工计划，顺延工期。2.质量问题原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等。解决办法：及时反馈，乙方负责修复或更换不合格部分。3.保密信息泄露