机场二期项目施工合同

编号:

档案号:

建设工程施工合同

(GF—2017—0201)

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理局

第一部分合同协议书

发包人：（简称甲方）

承包人：（简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方

就_________三期建设项目工程施工及有关事项协商一致，共同达

成加下协议：

一、工程概况

1、工程名称：二期工程___________________

2、工程地点：___________________________________

3、工程立项批准文号__________________________

4.资金来源：国家民航总局、空军部队机场建设资金

5.工程内容：场平、土建、钢结构、管网道路、绿化、跑道、

航站楼及装饰装修全部项目。水电（强弱电）、消防工程等群体工

程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

图纸范围内的全部施工内容、不摘项、包工包料。

二、工程工期时间：

计划开工日期：2019牛月日__________________________

计划竣工日期：暂定2021年月日（根据实际施工情况，以双方签

订的补充协议规定的时间为准）。

工程期总日历天数（730天），工期总日历天数与根据前述计划开

竣工日期计算的工程期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准：

工程质量标准合格标准。

1

四、签约合同价与合同价格形式：

1.签约合同价：

人民币（大写）暂定人民币贰拾亿元整（¥2000000000.00

元）。

其中：

（1）安全文明施工费：

按国家规定;

（2）材料和工程设备暂估价金额：

按**省2016年定额预算;

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）元；

（4）暂列金额：

人民币（大写）元。

2.合同价格形式：本工程为据实结算形式。

五、项目经理：

承包人项目经理：（）

六、合同文件构成：

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及

（4）技术标准和要求按照图纸标准；

（5）已标价工程清单或预算书；

（6）其他合同文件；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同

文件组成部分。

2

（签章）（签章）

组织机构代码证;组织机构代码证；

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

电子信箱：电子信箱：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

4

第三部分专用合同条款

1.一般约定

L1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：1）本合同及合同补充协议2）文件3）施工图

纸及相关技术资料4）合同履行中的会议纪要、双方往来电报、传真、信函、

联系单、通知书、确认书、验收报告等与本合同履行、变更、中止、解除、

终止有关的各种书面函件。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：______________________________________________________

资质类别和等级：______________________________________________

联系电话：____________________________________________________

电子信箱：____________________________________________________

通信地址：____________________________________________________

设计人：

名称j___________________________________________________________________________

资质类别和等级：______________________________________________

联系电话：____________________________________________________

电子信箱：____________________________________________________

通信地址：____________________________________________________

1、工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工设备、

施工场地

1.1.3.9永久占地包括：____________________________________________

1.1.3.10临时占地包括：___________________________________________

5

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人

民共和国合同法》、《建筑工程质量保修办法》、《中华人民共和国安

全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程价款结算暂行办

法》等现行法律法规和条例。

标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行的施工、验收规范及质

量检验评定标准按要求规范执行。

142发包人提供国外标准，规范的名称：

发包人提供国外标准、规范的份数，

发包人提供国外标准、规范的名称：

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

按业主要求施工

合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同；（2）补充条款；（3）专

用条款；（4）通用条款；（5）标准、规范及有关技术文件；（6）图

纸。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7天内

发包人向承包人提供图纸的数量：6套

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：建筑工程施工总承包资质证书复印件

承包人提供的文件的期限为：7天内

承包人提供的文件的数量为：2套

承包人提供的文件的形式为：文字、电子版

发包人审批承包人文件的期限：7天内

6

现场图纸准备

美于现场图纸准备的约定；现场保存一套完整图纸

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在J天内将与合同有关的通知、批准，

证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书

面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接受文件的地点：施工现场项目部办公室

发包人制定的接收人为：______________________________________

承包人接收文件的地点：施工现场项目部办公室

承包人制定的接收人为：______________________________________

监理人接收文件的地点：施工现场项目部办公室

监理人指定的接收人为：______________________________________

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利和约定：按通用条款执行

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：依据项目规划平面布置图规

划区域范围

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施

的约定：发包人提供厂区内的三通一平（水井、电到施工现场30m范

围内，道路及场地平整）。水井泵费用由业主方承担。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有

关费用由发包方承担。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸，发包人给为实施工程自行编制

或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的

文件的著作权的归属：____________发包人________________________

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：

7

承包人有使用权、无转让权

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

归属乙方

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：

有使用权、无转让权

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的

使用费的承担方式：由承包人负式_____________________________

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整价格

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：____________________________________________

姓名：_________________________________________________

身份证号：________________________________________________

职务：________________________________________________

联系电话：_________________________________________________

电子信箱：_________________________________________________

通信地址：_________________________________________________

发包人对发包人代表的授权范围如下：

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应于开工日期10天前

向承包人移交施工现场。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：三通一平

即：通用条款242包括：（1）、（2）、（3）执行。

资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：接到通知后28天内。

8

发包人是否提供支付担保：应当提供支付担保。

发包人提供支付担保的形式；不可撤销保函形式。

承包人

3.1承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：按专用条款（5）执行。

承包人需要提交的竣工资料套数：3套，电子版2套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工后15天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面、打印装成册。

（6）承包人应履行的其他义务：应全面配合发包人委托的工程造价咨

询单位完成投资控制工作：如必要时，还要配合与承建工程相关的上级

部门审计工作。

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓名：_______________________________________________一

身份证号：_________________________________________________

建造师职业资格等级：_______________________________________

建造师注册证书号：________________________________________

建造师职业印章号：_________________________________________

安全生产考核合格证书号：___________________________________

联系电话：_________________________________________________

电子信箱：_________________________________________________

通信地址：_________________________________________________

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人履行合同

负责工程质量、安全、进度、成本管理等。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于20天

承包人为提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的

违约责任：按通用条款3.2执行__________________________________

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：

9

未经批准擅自离开场地罚款200元人民币

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经批准，不准更

换项目经理。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：未经批

准，不准更换。

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期

限：接到开工通知后7天_______________________________

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

不服从甲方指定，限期改正

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

监理人或发包人的同意，每月不超过5天

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

承包人负全部责任按专用条款322执行

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

承包人负全部责任，每次罚款2任元人民币

3.5分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：________________无____________________

分包的专业工程包括：联合施工项目

其他关于分包的约定：_______________联合___________________

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_________无____________________

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料，工程设备的起始时

间：______________按通用条款3.6执行___________________________

履约担保

承包人是否提供履约担保：承包人与发包人签订总包合同后，承包

人向发包人缴纳总包项目履约担保金陆百万元（人民币）。

10

承包人提供履约担保的形式，金额及期限的：总包项目履约担保金

的提供形式为现金银行转账的操作形式。

4.监理人

监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：_____________________________________

关于监理人的监理权限：_____________________________________

关于监理人在施工现场的办公场所，生活场所的提供和费用承担的

约定：乙方办公室及民工住宿乙方搭建、由发包方承担费用

nh监理人员

总监理工程师：___________________________________________

姓名：________________________________________________

职务：________________________________________________

监理工程师执业资格证书号：________________________________

联系电话：________________________________________________

电子信箱：________________________________________________

通信地址：________________________________________________

关于监理人的其他约定：____________________________________

商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理

人对一下事项进行确定：

（1）有争议的实物工程量的确定________________________

（2）有争议的人工用量的确定__________________________

（3）有争议的机械用量的确定__________________________

工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：合同当事人商定

关于工程奖项的约定：按国家奖项的约定执行

53隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

11

检查前48小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要

求。

关于延期最长不得超过：48小时。

安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

___________按《建设工程安全生产管理条例》执行。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：由发包人负责

关于编制施工场地治安管理计划的约定：

开工后7天内由甲乙双方共同编制

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求:按《建设工程安全文明工地标准》

执行。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

按6.1.6发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的

50%。

工期和进度

施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

按通用条款按7.L1执行(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

(8)(9)。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：

按通用条款7.1.1执行

发包人和监理人在收到详细的施工施工组织设计后确定或提出修

改意见的期限：收到后7天内_____________________________

施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

12

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改

意见的期限：__________收到后10天内__________________________

开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前10天内

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天

内，将本工程的基准点和坐标点控制点提交给承包方。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天内

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起皿天内发

出开工通知的，承包人有权提出价格调整补偿费用的要求。

7.4测定放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及

其书面资料的期限：开工前5天内_____________________________

7.5工程延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用款执行

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：1、根据第8.4款（竣工时

间的延长）的规定。2、按第10条（变更）约定执行。3、按第13条

（变更和调整）第20.1款〔承包的索赔）的规定。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意一下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）在24小时内降水量达30小一60.9MM的暴雨_________

13

(2)风速达到5级的风_______________________________

(3)R气温超过38度或低于零下10度_________________

7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：每1000元/天

8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

841发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

材料保管费用由发包人承担

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类，名称，规

格，数量要求：采购前28天向监理人报送____________________

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：

由发包人承担费用

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按通用条款9.1.2执行

施工现场需要配备的试验设备：按通用条款9.L2执行

施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款9.1.2执行

9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款9.4执行

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款10.1执行

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

14

关于变更估价的约定：按通用条款1041的约定

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：7天内

发包人审批承包人合理化建议的期限：7天内

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提供了工程经济效益

的奖励的方法和金额为：4（承包方），6（发包方）比例分成，结算时计

入。

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准彩取第一种方式

确定

10.7.2不属于依法必须找遍的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价估价项目的确定和批准采取第

种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

施工中所需要的建筑材料、设备、电器等

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：

用于尚未确定，不可预见的所需材料、工程设备、工程变更、及发

生的索赔、现场签证等。

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整合同价格

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第二种方式对合同价

格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

15

关于各可调因子，定值，和变值权重，以及基本价格指数以及其来源

的约定；__________________________________________________________

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2)关于基准价格的约定：按河南省2016年预算定额、国家民航

总局编制的定额标准，一类一级取费决算。行业建设部门及地方工程造

价管理机构发布的、人工信息，材料差价按当地造价部门和每月发布的

综合信息价格(如信息价格表上没有的单价按当地市场价格)执行、据

实结算。

专用合同条款承包人在已标价工程量清单或预算书载明的裁量单

价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价

格为基础超过±二％时，或材料单价跌幅以己标价工程量清单或预算书中

载明材料单价为基础超过士上％时，其超过部分据实调整。

1、承包人在己标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基

准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础

超过士5%时,材料单价涨幅以己标价工程量清单或预算书中载明材料

单价为基础超过士1%时，起超过部分据实调整。

2、承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基

准单价的：专用合同条狂合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基

础超过±L%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

12.合同价格，计量与支付

12.1合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的奉献范围：_____________________________________

风险费用的计算方法：__________________________________________

风险范围以外合同价格的调整方法：

16

2、总价合同。

总价包含的风险范围：

风险费用的计算方法：__________________________________________

12.2.1预付款的支付

工程付款方式：发包人向承包人预付工程款的时间和金额占合同

价款总额的比例：（1）甲方向乙方按月进度工程量的80%支付工程

款，每个月25号报工程量，次月5日前以发包方核定的完成工程支

付工程款。（2）每单项工程竣工后28个工作日内支付全总工程款的

97%逾期每月按尾款总额的1%向乙方支付滞纳金，3%作为质保金

（可提供质保金保险），质保金一年结清。（3）工程价款基价下浮

4%。（4）发包方付款前，承包方应提供合格的发票，否则发包方有

权拒绝付款。（5）钢结构工程人员、机械设备进场五个工作日付工

程总造价35%的预付款，以后按月进度工程量的80%支付工程款。预

付款支付期限：乙方人员、机械设备进场3日内支付工程总造价的

5%临设费，预付款回扣的方式:决算审计完扣

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：____________无__________________

预付款担保的形式为：_____________________无__________________

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：按河南省有关职能部门及机场建设发布的最新

定额规定计算

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：按月进行计量_______________________________

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定:

17

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按通用条款12.3.4执行

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否使用第12.3.4项（总

价合同的计量）约定进行计量：适用。按量35执行、按1246支

付。

123.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_______________________________

12.4工程进度款支付：按月进度付款每支25日承包方上报已完施工

量，发包方应在下月5日前支付工程进度款。每次支付款为当月完成工

程量价款的80%,工程竣工后经发包方验收合格，发包方向承包方支付

合同款总价款97%,剩余合同总价款3%作为工程质量保修金按国家保修

年限，保修期满后十日内全部付清给乙方。

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：按月进度付款，验收合格后7天内，支付给乙

方总造价97%,留3%的质量保修金。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款1242

⑴（2）⑸⑹执行

12.4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：

按通用条款1243.（2）执行

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：

12.4.4进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天内

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7天内按通用条款

12.4.4执行

（2）发包人支付进度款的期限：7天内按通用条款12.4.4执行

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按1244（2）执行

18

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表内编制与审批：按通用12.4.6执行7天内

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：7天内

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期

要求。

关于延期最长不得超过：48小时

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款内容执行

发包人不按照本项约定组织竣工验收，颁发工程接受证书的违约金

的计算方法：每逾期一天，以合同总价款为基数，按同期同类贷款基

数基准利率1%。支付给乙方违约金。

13.2.5移交、接受全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：7天内

发包人未按本合同约定接受全部或部分工程，违约金的计算方法

为：每逾期一天，以合同总价款为基数，按同期同类贷款基数基准利率

1%。支付给乙方违约金°

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，以合

同价款为基数，按同期同类贷款基数基准利率1%。支付给中方违约金。

133工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：按通用条款1331执行

(1)单机无负荷试车费用由谁安装谁承担：

(2)无负荷联动试车费用由谁安装谁承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：由发包人组织负责承担

13.6竣工退场

19

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限；接到通知10天内

14竣工结算

14.1竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工结算完成7口内

竣工付款申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格（2）发

包人已交付承包人的款项（3）应扣留的质量保证金［4）支付承包人合

同价款。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：3天内完成审批__________

发包人完成竣工付款的期限：3天内

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行

14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：2份，电子版2份

承包人提交最终结清申请单的份数：证书颁发后7天内

14.4.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终清洁申请单的审批并颁发最终结清证书的期

限：14天内，内天起视为已颁发最终结清证书_________________

（2）发包人完成支付的期限：7天内，按通用条款执行。

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：6个月内。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式:

（1）质量保证金保函，保证金额为：

（2）2%的工程款。

20

（3）其他方式：____________________________________________

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第」r种方式：

（1）在支付工程进度款式主次扣留，再次情形下，质量保证金的计

算基数不包括预富矿的支付，扣回以及价格调整的金额：

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：_________________________________________

关于质量保障金的补充约定：按国家保修年限满10日内一次性结

清，退还质量保证金。

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：按国家机场保修原则范围具体项目年限执行。

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时

16违约

16、1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款16.1.1执行。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约的责任的承担方式和计算方法：

（1）发包人原未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违

约责任：承担全部责任，按合同价款数、以中国人民银行同期贷

款利率1%倍赔付给乙方。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：_

合同价款约定支付合同价款按1%的比例赔付给乙方。

（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行

实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按转由他人实施的

施工价款赔付给乙方。

21

（4）发包人提供的材料，工程设备的规格，数量或质量部复核

合同悦动，或因发包人原因到时交货日期延误或交货地点变更等情况

的违约：___________全部损失由发包人承担。___________________

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

全部损失由发包人承担，赔付全部误工等一切费用

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致

承包人无法复工的违约责任：按建设部、河南省市相关文件执行。

（7）其他：_____________________________________________

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满28天

后发包人仍不纠正其违约行为并指使合同目的，承包人有权解除合同

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款1621执行

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按建设部、河南省、市相关

文件执行。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

按通用条款16.2.4执行

发包人继续使用承包人在施工现场的材料，设备，临时工程，承包

人文件盒有承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：

由发包人负责按价计费支付给乙方

17不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他

情形：连续日气温高于40度、十年一遇大雨、大雾和大风等。

17.4因不可抗力解除合同

22

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后内完

成款项的支付。

18保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款18.1执行

18.3其他保险

关于其他保险的约定：按通用条款183执行

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是

7.通知义务

8.关于变更保险合同时的通知义务的约定：及时

20争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：是

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：3名争议评审人员

选定争议评审员的期限：自合同签订后28天内

争议评审小组成员的报酬承担方式：甲乙双方各承担一半

其他事项的约定：甲乙双方以书面形式签字生效

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：决定同意后双方签字生效

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2方式解决:

（1）向当地仲裁委员会申请仲裁：

（2）向当地人民法院起诉。

23

补充条款

1、经双方商定开工前完善国家规定的建设各项手续。

2.、本工程开工时间：甲乙方在签订合同后3日内，甲方以书

面形式给乙方开进场通知书进入施工现场，安排拨款施工、逾期视

为违约，若有违约方、应赔偿对方合同总造价1%的违约金。

3、施工期间如遇到各种干扰阻碍或不能及时拨款，若造成损

失、由不诚信方负责承担损失。

4、乙方向甲方承诺签定施工合同后向甲方交纳600万元工程

总包履约保证金，先期先交100万总包履约保证金，进场后3-5日

内将剩余的500万总包履约保金交齐。河南豫途通用航空公司出等

额保函。

5、履约保证金的退还时间及比例：第一次拨预付款的同时退

还50%的履约保证金300万元整，另外50%（300万元）在完成工

程项目50%时，一次退还。

6、钢结构预付款在工程做到总工程量的80%以上再按相应比

例扣回。

7、拨款时公司开收据甲方付款，工程完工审计后付最后一笔

进度的同时在开建筑增值税发票。

8、未尽事宜，双方协商增补协议，签字生效，具有同等法律

效力。

甲乙双方法定代表人或委托代理人签章生效。

甲方（签章）乙方（签章）

2019年月02019年月0

24

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览开到表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

25

附件1:

承包人承揽工程项目一览表

建设建筑面积结构层生产设备安合同价格开工竣工

单位工程名称

规模（平方米）形式数能力装内容（元）日期日期

26

附件2：

发包人供应材料设备一览表

材料、单价质量等供应

序号规格型号单位数量送达地点备注

设备品种（元）级时间

附件3

27

工程质量保修书

******航空有限公司（简称甲方）

（简称乙方）

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设

工程质量管理条例》经协商一致就****二期工程项目（工程全

称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，

承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防

水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热

与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，

以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量

保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合

理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的

防渗为5年；

3.装修工程为2年:

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为L年；

7.其他项目保修期限约定如下：

28

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为6个月,缺陷责任期自工程竣工

验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位

工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修

通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修

的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，

应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程

质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关

部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资

质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同

签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

29

甲方（公章）:乙方（公章）:

地址：地址：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：委托代理人（签字）

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮政编码：邮政编码：

30

附件4：

主要建设工程文件目录

费用移交时间责任人

文件名称套数质量

（元）

31

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

机械或设规格制造年额定功率生产能

序号数量产地备注

备名称型号份(kW)力

附件6：

32

承包人主要施工管理人员表

主要资历、经验及承担过的项

名称姓名职务职称

目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目经理

项目副经理

技术负责人

造价管理

质量管理

材料管理

计划管理

安全管理

其他人员

33

附件7：

分包人主要施工管理人员表

主要资历、经验及承担过的项

名称姓名职务职称

目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目经理

项目副经理

技术负责人

造价管理

质量管理

材料管理

计划管理

安全管理

其他人员

34

附件8：

履约担保

__________________________（简称己方）

鉴于年—月—日就（工程名称）施工及有关事项

协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件

地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的工程施工履约合

同，向你方提供连带责任担保。

1.甲方以项目土地做他权抵押担保。

2.乙方以工程施工履约上网保函（保函）做担保。担保有

效期自甲方与承包人甲方签订的合同生效之日起至你方与我方

签约的履行合同履行完善之日起执行。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务不得

给你方造成经济损失，我方在收到你方以书面形式提出的在担

保金额内有权压抵。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保

规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成

的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加

盖公章之日起生效。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：_____________________________________

邮政编码：_____________________________________

电话：_____________________________________

传真：_____________________________________

年月日

35

附件9：

预付款担保

_____________________（发包人名称）：

根据（承包人名称）（以下称“承包

人“）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于年一月一日签订的（工程名

称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交

一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预