风电项目招标文件模板

风电项目招标文件模板合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为风电项目的业主，具备风电项目的建设、运营和管理能力；乙方为具备风电项目施工、安装、调试和验收能力的单位，经双方友好协商，就乙方参与甲方风电项目的施工、安装、调试和验收等事项达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________风电项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程总投资：__________1.5工程工期：__________二、工程内容2.1乙方负责风电项目的施工、安装、调试和验收工作，包括但不限于：（1）风电设备的采购、安装和调试；（2）风电场道路、基础工程的建设；（3）风电场的接地、防雷、电气安装工程；（4）风电场的环境保护、安全防护工程；（5）风电场的运营管理及维护；（6）乙方应按照甲方的要求，完成与风电项目相关的其他工作。三、工程质量3.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证风电项目的施工、安装、调试和验收质量。3.2乙方应确保风电设备及工程的合格率不低于__________%，并承担相应责任。3.3风电项目验收合格后，乙方应负责风电设备的运行维护，确保风电设备安全、稳定、高效运行。四、工程进度4.1乙方应按照甲方规定的工程进度计划完成施工、安装、调试和验收工作。4.2乙方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。五、工程费用5.1乙方的工程费用为：__________元（大写：__________________________元整）。5.2乙方应按照甲方的要求，向甲方提供合法、有效的工程发票。六、付款方式及时间6.1甲方在收到乙方提交的工程进度报告和工程发票后，按照合同约定的付款比例予以支付。6.2甲方付款时间为：__________（年/月/日）。七、违约责任7.1乙方如未按照约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同金额的__________%。7.2甲方如未按照约定时间支付工程款，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为未支付工程款的__________%。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营、违规施工。9.2双方应共同维护合同的履行，保守合同中的商业秘密。9.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.风电项目施工方案2.风电设备采购合同3.风电场道路、基础工程设计文件4.风电场接地、防雷、电气安装工程设计文件5.风电场环境保护、安全防护工程设计文件6.风电项目验收标准及方法7.工程进度计划表8.工程付款申请表9.工程违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，或工程质量不符合标准，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付工程款，视为违约。3.乙方未按照约定保守商业秘密，或违反法律法规，视为违约。4.甲方未按照约定提供施工条件，或干涉乙方正常施工，视为违约。三、法律名词及解释：1.风电项目：指甲方所有的，乙方负责施工、安装、调试和验收的风力发电项目。2.施工方案：指乙方为完成风电项目所制定的详细施工计划和步骤。3.工程质量：指风电项目施工、安装、调试和验收结果的符合性，包括安全性、稳定性、效率等方面。4.工程进度：指风电项目按照约定时间完成的程度。5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，调整进度计划，并采取措施加快施工进度。2.工程质量问题：乙方应立即整改，重新施工，直至符合合同要求。3.付款延误：乙方应与甲方沟通，催促甲方按时支付工程款。4.合同争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为风电项目业主，乙方为施工单位，双方签订风电项目施工合同。2.甲方为风电项目业主，乙方为设备供应商，双方签订风电设备采购合同。3.甲