客栈软装设计与施工合同

客栈软装设计与施工合同合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订地点和日期第二章设计与施工要求2.1设计内容2.2施工内容2.3设计与施工标准2.4材料要求第三章合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3付款方式3.4发票开具第四章设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延期条款第五章质量保证5.1设计质量5.2施工质量5.3质保期限第六章合同的履行6.1设计阶段的履行6.2施工阶段的履行6.3验收与交付第七章违约责任7.1违约行为7.2违约责任7.3损失赔偿第八章争议解决8.1争议解决方式8.2管辖法院第九章合同的变更与解除9.1合同变更9.2合同解除第十章保密条款10.1保密内容10.2保密期限第十一章合同的转让11.1合同转让11.2转让条件第十二章法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三章其他条款13.1合同的生效13.2合同的终止13.3附则第十四章附件14.1设计方案14.2施工图纸14.3材料清单14.4费用明细表14.5其他文件合同编号：客栈软装设计与施工合同第一章总则1.1合同主体甲方：（甲方全称）乙方：（乙方全称）1.2合同标的本合同标的是指甲方委托乙方进行客栈软装设计与施工的服务。1.3合同签订地点和日期本合同于（签订日期）在（签订地点）签订。第二章设计与施工要求2.1设计内容乙方应根据甲方的需求进行客栈软装设计，包括（设计内容列表）。2.2施工内容乙方应按照设计方案进行客栈软装施工，包括（施工内容列表）。2.3设计与施工标准乙方应按照（标准名称）进行设计与施工，确保质量符合标准要求。2.4材料要求乙方应使用（材料名称）等材料进行施工，材料质量应符合相关标准。第三章合同价格3.1合同总价本合同的总价为（合同总价），币种为（币种）。3.2价格调整合同价格在（调整条件）下可以进行调整。3.3付款方式甲方应按照（付款方式）进行付款。3.4发票开具乙方应向甲方提供合法的发票。第四章设计与施工期限4.1设计期限乙方的设计期限为（设计期限）。4.2施工期限乙方的施工期限为（施工期限）。4.3延期条款如乙方因特殊情况无法在规定期限内完成设计与施工，可提前向甲方申请延期。第五章质量保证5.1设计质量乙方应保证设计方案的质量，确保满足甲方的需求。5.2施工质量乙方应保证施工质量，确保满足设计方案和甲方需求。5.3质保期限乙方向甲方提供的软装设计与施工服务质保期限为（质保期限）。第六章合同的履行6.1设计阶段的履行乙方应按照约定进行设计，并按时提交设计成果。6.2施工阶段的履行乙方应按照设计方案进行施工，并按时完成施工。6.3验收与交付甲方应在施工完成后对乙方的工作进行验收，确认无误后进行交付。第八章争议解决8.1争议解决方式如合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2管辖法院本合同争议的管辖法院为（法院名称）。第九章合同的变更与解除9.1合同变更合同的变更需双方协商一致，并书面确认。9.2合同解除合同的解除需双方协商一致，并书面确认。第十章保密条款10.1保密内容双方应对在合同执行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密。10.2保密期限保密期限为（保密期限），自合同解除或终止之日起计算。第十一章合同的转让11.1合同转让未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。11.2转让条件合同转让的条件为（转让条件）。第十二章法律适用与争议解决12.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用（法律名称）。12.2争议解决如发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三章其他条款13.1合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同的终止本合同在（终止条件）时终止。13.3附则本合同的附件为本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。第十四章附件14.1设计方案14.2施工图纸14.3材料清单14.4费用明细表14.5其他文件甲方：（签字）乙方：（签字）签订日期：（签字日期）签订地点：（签字地点）多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定供应商甲方有权要求乙方使用甲方指定的供应商提供材料和服务。乙方应在接到甲方通知后，立即与甲方指定的供应商进行沟通，并按照甲方的要求进行采购。1.2甲方验收权甲方对乙方的设计方案和施工成果拥有验收权。乙方应在设计阶段和施工阶段分别向甲方提交验收申请，甲方应在约定时间内进行验收。如甲方未在约定时间内提出异议，视为甲方对乙方的设计方案和施工成果予以认可。1.3甲方变更权甲方有权根据实际需求对设计方案和施工内容进行变更。乙方应在接到甲方变更通知后，立即进行调整，并按照甲方的要求重新提交设计方案或施工计划。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方建议权乙方有权根据专业经验向甲方提出关于客栈软装设计与施工的建议。甲方应在接到乙方建议后，认真考虑并作出决策。2.2乙方保密义务乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向第三方披露。2.3乙方质量保证乙方应对提供的软装设计与施工服务质量负责，如因乙方原因导致质量问题，乙方应承担相应的修复费用和赔偿责任。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介应负责协调甲方和乙方的关系，确保合同的顺利履行。如中介未能履行协调职责，导致合同执行出现问题，中介应承担相应责任。3.2第三方中介费用第三方中介的佣金由（甲方或乙方）承担。具体金额在合同中约定。3.3第三方中介保密义务第三方中介应对在合同执行过程中获得的甲方和乙方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方和乙方书面同意，不得向第三方披露。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计方案2.施工图纸3.材料清单4.费用明细表5.其他文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付款项未按约定提供必要的信息和资源未按约定时间完成验收2.乙方违约行为未按约定时间提交设计成果未按约定标准完成施工未按约定保护甲方商业秘密3.第三方中介违约行为未按约定履行协调职责未按约定保密信息未按约定提供服务三、法律名词及解释：1.软装设计：指为客栈提供的室内装饰设计服务，包括风格选择、色彩搭配、家具配置等。2.施工：指根据设计方案进行的室内装饰施工活动，包括安装、布置、装饰等。3.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务或履行不符合约定的行为。4.质保期限：指乙方对提供的软装设计与施工服务承诺的保修期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.设计方案调整解决办法：双方协商确定调整内容，乙方根据甲方的要求进行修改。2.施工进度延误解决办法：双方协商确定延误原因，乙方采取措施加快施工进度。3.材料质量问题解决办法：乙方更换材料，甲方进行验收，直至符合质量要求。4.信息泄露