客运站装修内部承包合同

客运站装修内部承包合同合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订地点和时间1.4合同宗旨第二章承包范围与内容2.1承包范围2.2承包内容2.3承包方式第三章合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3支付时间第四章工期与进度4.1工期要求4.2进度安排4.3工期延误第五章质量标准与要求5.1质量标准5.2质量要求5.3质量验收第六章材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收第七章安全施工7.1安全要求7.2安全责任7.3安全事故处理第八章保密与知识产权8.1保密义务8.2知识产权保护第九章违约责任9.1承包商违约9.2发包人违约9.3违约责任免除第十章争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章合同的变更、解除与终止11.1合同变更11.2合同解除11.3合同终止第十二章合同的效力与附则12.1合同的效力12.2附则第十三章其他约定13.1不可抗力13.2forcemajeure13.3合同的保管第十四章合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人签字盖章合同编号：_______第一章总则1.1合同主体1.1.1发包人：_______1.1.2承包人：_______1.2合同标的1.2.1装修项目：_______1.2.2装修面积：_______1.3合同签订地点和时间1.3.1签订地点：_______1.3.2签订时间：_______1.4合同宗旨1.4.1双方约定：_______1.4.2承包内容：_______第二章承包范围与内容2.1承包范围2.1.1装修工程：_______2.1.2施工图纸：_______2.2承包内容2.2.1装修施工：_______2.2.2材料供应：_______2.3承包方式2.3.1承包方式：_______2.3.2工程价款：_______第三章合同价格与支付3.1合同价格3.1.1工程总价：_______3.1.2价格调整：_______3.2支付方式3.2.1支付方式：_______3.2.2支付账户：_______3.3支付时间3.3.1支付时间：_______3.3.2进度付款：_______第四章工期与进度4.1工期要求4.1.1施工工期：_______4.1.2工期延误：_______4.2进度安排4.2.1施工进度：_______4.2.2关键节点：_______4.3工期延误4.3.1延误责任：_______4.3.2延期付款：_______第五章质量标准与要求5.1质量标准5.1.1工程质量：_______5.1.2质量认证：_______5.2质量要求5.2.1材料质量：_______5.2.2施工质量：_______5.3质量验收5.3.1验收标准：_______5.3.2验收时间：_______第六章材料与设备6.1材料供应6.1.1材料供应方：_______6.1.2材料验收：_______6.2设备供应6.2.1设备供应方：_______6.2.2设备验收：_______6.3材料与设备验收6.3.1验收程序：_______6.3.2验收结果：_______第七章安全施工7.1安全要求7.1.1安全规范：_______7.1.2安全培训：_______7.2安全责任7.2.1安全事故：_______7.2.2责任划分：_______7.3安全事故处理7.3.1事故报告：_______7.3.2处理结果：_______第八章保密与知识产权8.1保密义务8.1.1保密信息：_______8.1.2保密期限：_______8.2知识产权保护8.2.1知识产权：_______8.2.2侵权责任：_______第九章违约责任9.1承包商违约9.1.1违约行为：_______9.1.2违约责任：_______9.2发包人违约9.2.1违约行为：_______9.2.2违约责任：_______9.3违约责任免除9.3.1免责条件：_______9.3.2免责范围：_______第十章争议解决10.1争议解决方式10.1.1协商解决：_______10.1.2调解程序：_______10.2仲裁10.2.1仲裁机构：_______10.2.2仲裁地点：_______10.3诉讼10.3.1诉讼法院：_______10.3.2诉讼程序：_______第十一章合同的变更、解除与终止11.1合同变更11.1.1变更条件：_______11.1.2变更程序：_______11.2合同解除11.2.1解除条件：_______11.2.2解除程序：_______11.3合同终止11.3.1终止条件：_______11.3.2终止程序：_______第十二章合同的效力与附则12.1合同的效力12.1.1合同生效：_______12.1.2效力期限：_______12.2附则12.2.1附加条款：_______12.2.2附则内容：_______第十三章其他约定13.1不可抗力13.1.1不可抗力事件：_______13.1.2不可抗力后果：_______13.2forcemajeure13.2.1forcemajeure事件：_______13.2.2forcemajeure后果：_______13.3合同的保管13.3.1合同保管方：_______13.3.2合同保管地点：_______第十四章合同的签署14.1签署日期14.1.1日期：_______14.2签署地点14.2.1地点：_______14.3签署人签字盖章14.3.1签署人1：_______14.3.2签署人2：_______发包人签字：承包人签字：日期：_______多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方变更要求甲方在合同执行过程中，如需变更工程内容、规模、设计或其他重要事项，应提前至少__天书面通知乙方。乙方应在收到通知后__天内根据变更内容提出相应的变更方案和费用调整，并提交给甲方审批。甲方应在收到变更方案后__天内审批完毕。说明：本条款旨在明确甲方在合同执行过程中的变更权，同时确保乙方有足够的时间对变更做出响应，以保证工程的顺利进行。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、进度、安全等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的资料和信息，确保工程按质、按量、按时完成。说明：本条款旨在确保甲方对工程质量和进度的把控，通过甲方监督，及时发现和解决问题，提高工程质量。1.3甲方终止权在合同执行过程中，如乙方严重违反合同条款，包括但不限于延期交付、工程质量不符合约定等，甲方有权立即终止合同，并要求乙方承担违约责任。说明：本条款旨在保护甲方的合法权益，对乙方可能的违约行为进行约束，确保工程按照约定完成。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方质量保障乙方应保证施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。工程完成后，乙方应承担__个月的质保期，质保期内如有质量问题，乙方负责修复并承担相应费用。说明：本条款旨在确保乙方的施工质量，保障甲方在合同执行完毕后的利益。2.2乙方进度保障乙方应按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金，违约金为合同总价的__%。说明：本条款旨在确保乙方的施工进度，对乙方可能的延期行为进行约束。2.3乙方保密义务乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密和个人信息予以保密，未经甲方许可不得向第三方泄露。如乙方违反保密义务，应承担__元/泄露信息的违约金。说明：本条款旨在保护甲方的商业秘密和个人信息，对乙方的保密义务进行明确。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介应公正、公平地履行调解、仲裁或其他相关职责，确保合同双方的合法权益得到维护。说明：本条款旨在明确第三方中介的职责，保证合同争议得到公正的处理。3.2第三方中介费用第三方中介的费用应由双方协商确定，包括但不限于仲裁费、律师费、差旅费等。费用承担方式应在合同中明确。说明：本条款旨在明确第三方中介费用的承担方式，避免合同执行过程中因费用问题产生纠纷。3.3第三方中介的选定双方应共同选定第三方中介，如双方无法达成一致，可向所在地法院申请指定。说明：本条款旨在明确第三方中介的选定方式，确保合同争议得到及时、有效的解决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方为主导时的附加条款及说明2.附件二：乙方为主导时的附加条款及说明3.附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定时间支付工程款未按约定提供施工图纸或资料擅自变更合同内容未履行合同约定的监督义务2.乙方违约行为及认定：未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准未保护甲方商业秘密和个人信息未履行合同约定的保密义务3.第三方中介违约行为及认定：未公正、公平地履行调解、仲裁或其他相关职责未按约定时间完成调解、仲裁或其他相关工作泄露甲方商业秘密和个人信息三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方不履行合同义务或履行不符合约定的，应当支付给对方的一定金额。3.质保期：指乙方对施工质量承担保证的时间期限。4.仲裁：指由双方共同选定的仲裁机构对合同争议进行审理和裁决的方式。5.诉讼：指双方通过法院解决合同争议的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定详细的施工计划和时间表。定期召开进度会议，及时解决影响进度的因素。2.工程质量问题：加强施工过程中的质量检查和控制。发现问题及时整改，确保质量符合要求。3.合同争议：积极沟通，争取通过协商解决争议。如协商无果，应及时启动仲裁或