证券交易场所装修合同模板

证券交易场所装修合同模板合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订地点和时间第二章装修项目及要求2.1装修项目范围2.2装修设计要求2.3装修材料要求2.4装修质量标准第三章合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四章工期要求4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五章施工单位责任5.1施工单位的施工责任5.2施工单位的安全责任5.3施工单位的保修责任第六章业主责任6.1业主的配合责任6.2业主的变更要求第七章违约责任7.1施工单位的违约责任7.2业主的违约责任第八章争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决地点和时间第九章合同的生效、变更和解除9.1合同的生效条件9.2合同的变更9.3合同的解除第十章保密条款10.1保密信息的定义10.2保密义务10.3保密信息的例外第十一章知识产权保护11.1知识产权的归属11.2知识产权的保护第十二章合同的转让12.1合同转让的条件12.2合同转让的通知第十三章法律适用和争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四章其他条款14.1合同的签订地14.2合同的语言版本14.3合同的修改和补充合同编号_________第一章总则1.1合同主体1.1.1甲方名称：________________1.1.2乙方名称：________________1.1.3甲乙双方的详细地址：________________1.2合同标的1.3合同签订地点和时间1.3.1签订地点：________________1.3.2签订时间：________________第二章装修项目及要求2.1装修项目范围2.1.1装修场所的具体位置：________________2.1.2装修场所的面积：________________2.1.3装修项目明细：________________2.2装修设计要求2.2.1设计风格：________________2.2.2设计图纸提交时间：________________2.3装修材料要求2.3.1材料品牌及规格：________________2.3.2材料质量标准：________________2.4装修质量标准2.4.1施工质量标准：________________2.4.2验收标准：________________第三章合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价：________________3.1.2支付方式：________________3.2价格调整3.2.1价格调整的条件：________________3.2.2价格调整的程序：________________3.3支付方式3.3.1付款时间及比例：________________3.3.2付款方式：________________第四章工期要求4.1开工日期4.1.1约定开工日期：________________4.2竣工日期4.2.1约定竣工日期：________________4.3工期延误4.3.1工期延误的原因：________________4.3.2工期延误的处罚：________________第五章施工单位责任5.1施工单位的施工责任5.1.1施工单位的责任：________________5.2施工单位的安全责任5.2.1施工单位的安全要求：________________5.3施工单位的保修责任5.3.1保修期限：________________5.3.2保修范围：________________第六章业主责任6.1业主的配合责任6.1.1业主的配合要求：________________6.2业主的变更要求6.2.1变更程序：________________第七章违约责任7.1施工单位的违约责任7.1.1施工单位的违约行为：________________7.1.2违约责任的具体处理方式：________________7.2业主的违约责任7.2.1业主的违约行为：________________7.2.2违约责任的具体处理方式：________________第八章争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的任何争议。8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决地点和时间8.2.1争议解决地点：________________8.2.2争议解决时间：________________第九章合同的生效、变更和解除9.1合同的生效条件9.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同的变更9.2.1任何一方提出变更要求，应书面形式通知对方。9.2.2变更内容经双方协商一致，并以书面形式确认后生效。9.3合同的解除9.3.1合同解除的条件：________________9.3.2合同解除的程序：________________第十章保密条款10.1保密信息的定义10.1.1保密信息是指在合同履行过程中双方交换的未公开的技术、商业等信息。10.2保密义务10.2.1双方应对保密信息予以保密，不得向任何第三方泄露。10.3保密信息的例外10.3.1法律要求或法院命令要求披露的保密信息除外。第十一章知识产权保护11.1知识产权的归属11.1.1合同履行过程中产生的知识产权归甲乙双方协商确定归属。11.2知识产权的保护11.2.1双方应遵守相关法律法规，保护对方的知识产权。第十二章合同的转让12.1合同转让的条件12.1.1合同不得转让给第三方，除非经双方书面同意。12.2合同转让的通知12.2.1如需转让，转让方应提前书面通知对方。第十三章法律适用和争议解决13.1法律适用13.1.1本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决13.2.1双方同意按照本合同第八章的约定解决争议。第十四章其他条款14.1合同的签订地14.1.1本合同在________________签订。14.2合同的语言版本14.2.1本合同以中文为唯一有效语言版本。14.3合同的修改和补充14.3.1如合同的任何条款经双方协商一致需要修改或补充，应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。合同编号：____________甲方（签字）：_____________日期：____年__月__日乙方（签字）：_____________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附件一：甲方主导时的附加条款第一条甲方指定的装修公司1.1甲方应向乙方提供经过审查合格的装修公司名单，乙方应从中选择承建单位。1.2甲方应对所提供名单中的装修公司的资质、信誉及施工能力进行审查，并承担审查结果的责任。第二条甲方提供的施工图纸和设计方案2.1甲方应在合同签订后七个工作日内提供最终的施工图纸和设计方案。2.2甲方应对提供的施工图纸和设计方案的准确性、完整性负责。第三条甲方的现场监督3.1甲方应指派专人对施工现场进行定期监督，确保施工进度和质量符合合同要求。3.2甲方应对其监督人员的资格和行为负责。第四条甲方变更要求的处理4.1甲方提出变更要求时，应提前书面通知乙方。4.2乙方应按照甲方的变更要求进行调整，并根据实际情况相应调整合同价格和工期。第五条甲方的违约责任5.1甲方未按约定时间提供施工图纸和设计方案的，应按照迟延履行部分价款的双倍向乙方支付违约金。5.2甲方未按约定履行合同义务的，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附件二：乙方主导时的附加条款第一条乙方的施工方案和进度计划1.1乙方应根据合同约定的工期要求，制定详细的施工方案和进度计划。1.2乙方应对其施工方案和进度计划的合理性、可行性负责。第二条乙方的材料采购和管理2.1乙方应按照合同约定的材料品牌及规格进行采购。2.2乙方应对采购的材料质量进行把控，并承担质量问题的责任。第三条乙方的施工质量3.1乙方应按照合同约定的施工质量标准进行施工。3.2乙方应对施工过程中的质量问题进行及时整改。第四条乙方的工期延误处理4.1乙方因自身原因造成工期延误的，应按照迟延履行部分价款的双倍向甲方支付违约金。4.2乙方应承担因工期延误导致的甲方损失。第五条乙方的违约责任5.1乙方未按约定时间完成施工的，应按照迟延履行部分价款的双倍向甲方支付违约金。5.2乙方未按约定履行合同义务的，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附件三：有第三方中介时的附加条款第一条第三方中介的职责和义务1.1第三方中介应负责协调甲方和乙方的关系，确保合同顺利履行。1.2第三方中介应对其提供的服务质量和效果负责。第二条第三方中介的费用和支付2.1第三方中介的费用由甲方和乙方协商确定。2.2甲方和乙方应在合同签订后七个工作日内支付第三方中介费用。第三条第三方中介的违约处理3.1第三方中介未按约定履行其职责的，应承担相应的违约责任。3.2第三方中介的违约行为导致甲方和乙方损失的，第三方中介应承担赔偿责任。第四条第三方中介的保密义务4.1第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲方和乙方的商业秘密予以保密。4.2第三方中介的保密义务在本合同终止后仍有效。第五条第三方中介的知识产权保护5.1第三方中介应保证其提供的服务不侵犯任何第三方的知识产权。5.2第三方中介应对因其侵权行为导致的损失承担赔偿责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方主导时的附加条款2.附件二：乙方主导时的附加条款3.附件三：有第三方中介时的附加条款二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间提供施工图纸和设计方案的，视为违约。2.甲方未按约定履行合同义务的，视为违约。3.乙方未按约定时间完成施工的，视为违约。4.乙方未按约定履行合同义务的，视为违约。5.第三方中介未按约定履行其职责的，视为违约。6.第三方中介的违约行为导致甲方和乙方损失的，视为违约。7.第三方中介未保证其提供的服务不侵犯任何第三方的知识产权的，视为违约。三、法律名词及解释：1.违约金：一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应向对方支付的违约金。2.工期延误：合同约定的工期结束后，实际施工时间超过约定工期的情况。3.知识产权：指著作权、专利权、商标权等权利的总称。4.第三方中介：指在甲方和乙方之间提供协调、协助服务的独立第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间提供施工图纸和设计方案。解决办法：甲方应按照合同约定的时间提前通知乙方，并尽快提供施工图纸和设计方案。2.问题