店铺装修施工合同_第1页
店铺装修施工合同_第2页
店铺装修施工合同_第3页
店铺装修施工合同_第4页
店铺装修施工合同_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

店铺装修施工合同合同目录第一章总则1.1合同签订依据1.2合同主体认定1.3合同宗旨第二章工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三章施工内容3.1施工项目3.2施工工艺3.3施工材料3.4施工质量标准第四章工期与进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3延期施工4.4提前完工第五章合同价款及支付5.1合同总价5.2付款方式5.3进度付款5.4尾款支付5.5发票开具第六章施工安全与环保6.1施工安全措施6.2安全事故处理6.3环保要求6.4现场卫生第七章质量管理7.1质量监督7.2质量异议处理7.3质量保证期第八章违约责任8.1违约行为8.2违约责任认定8.3违约赔偿第九章争议解决9.1争议形式9.2协商解决9.3调解9.4仲裁9.5诉讼第十章合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除第十一章合同的生效、终止与保存11.1合同生效条件11.2合同终止11.3合同文件保存第十二章其他约定12.1知识产权保护12.2保密条款12.3不可抗力12.4法律法规第十三章附件13.1附件清单13.2附件内容第十四章合同的附则14.1合同解释权14.2合同的修订14.3合同签署合同编号_________第一章总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经协商一致签订的。1.2合同主体认定1.3合同宗旨本合同的宗旨是明确甲乙双方在店铺装修施工过程中的权利、义务和责任,确保工程质量和进度,维护双方合法权益。第二章工程概述2.1工程名称店铺装修施工工程2.2工程地点甲方店铺地址:(具体地址)2.3工程规模工程总面积:(平方米);施工内容包括:(具体施工内容)2.4工程预算工程预算总金额为人民币:(大写金额),小写金额:(金额数字)。第三章施工内容3.1施工项目包括但不限于:墙面刷漆、地面铺设、电路改造、家具安装等。3.2施工工艺乙方应按照行业标准和国家相关规定,采用合格的施工工艺进行施工。3.3施工材料乙方应使用符合国家标准的建筑材料、装饰材料和设备。3.4施工质量标准施工质量应符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定的质量标准。第四章工期与进度4.1施工期限本工程自开工之日起,预计工期为:(天数)。4.2施工进度计划乙方应按照甲方的要求,制定详细的施工进度计划,并报甲方批准。4.3延期施工因乙方原因导致工程延期,乙方应按照延期天数向甲方支付违约金。4.4提前完工提前完工的,乙方不支付违约金,但甲方有权按照实际施工时间调整工期。第五章合同价款及支付5.1合同总价本工程合同总价为人民币:(大写金额),小写金额:(金额数字)。5.2付款方式甲方按照乙方的施工进度,分阶段支付合同价款。5.3进度付款甲方按照实际完成工程量,支付相应的进度付款。5.4尾款支付工程完工并经验收合格后,甲方支付尾款。5.5发票开具乙方应向甲方开具合法的税务发票。第六章施工安全与环保6.1施工安全措施乙方应制定并落实施工安全措施,确保施工过程中的人员和财产安全。6.2安全事故处理发生安全事故的,乙方应立即采取措施予以处理,并报告甲方。6.3环保要求乙方应遵守国家环保法规,确保施工过程中的环境保护。6.4现场卫生乙方应保持施工场地的卫生和整洁,不得影响周围环境的正常秩序。第八章违约责任8.1违约行为包括但不限于:未按约定时间完成工程、工程质量不符合约定、擅自变更施工内容等。8.2违约责任认定乙方违约的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.3违约赔偿乙方违约的,应按照甲方实际损失金额支付违约赔偿。第九章争议解决9.1争议形式双方在履行合同过程中发生的争议,可以采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。9.2协商解决双方应通过友好协商解决争议。9.3调解如协商不成,可向相关调解机构申请调解。9.4仲裁如调解不成,任何一方均有权向约定的仲裁委员会申请仲裁。9.5诉讼如仲裁不成,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十章合同变更与解除10.1合同变更合同变更需经甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。10.2合同解除合同解除需经甲乙双方协商一致,并签订书面解除协议。第十一章合同的生效、终止与保存11.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止本合同在工程完工、尾款支付完毕后终止。11.3合同文件保存甲乙双方应妥善保存合同及相关文件,以备查阅。第十二章其他约定12.1知识产权保护乙方在施工过程中涉及的商标、专利等知识产权,归甲方所有。12.2保密条款双方应对合同内容和相关商业秘密予以保密,未经对方同意不得泄露。12.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方互不承担责任。12.4法律法规本合同的签订、履行、变更、解除和终止,均适用中华人民共和国法律法规。第十三章附件13.1附件清单附件清单如下:(附件内容)13.2附件内容(附件内容描述)第十四章合同的附则14.1合同解释权本合同的解释权归甲乙双方。14.2合同的修订本合同的修订需经甲乙双方书面同意。14.3合同签署本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方:(甲方全称)乙方:(乙方全称)签订日期:(年月日)多方为主导时的,附件条款及说明附加条款一:甲方为主导时的特殊条款1.甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方使用的材料供应商,乙方应遵守甲方的指定,未经甲方同意,乙方不得使用其他供应商的材料。2.甲方监督工程进度甲方有权对工程的进度进行监督,乙方应按照甲方的要求定期报告工程进度,如有延期情况,乙方应立即通知甲方并说明原因。3.甲方变更施工内容甲方有权在合同履行过程中变更施工内容,乙方应根据甲方的要求进行相应的变更,并及时通知乙方。4.甲方提前完工要求甲方有权要求乙方提前完工,乙方应尽量满足甲方的要求,提前完工的,甲方有权按照实际施工时间调整工期。附加条款二:乙方为主导时的特殊条款1.乙方选用材料品牌乙方应选用甲方指定的材料品牌,未经甲方同意,乙方不得使用其他品牌材料。2.乙方不得转包乙方不得将合同工程转包给第三方,如有转包行为,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。3.乙方保证工程质量乙方应对施工质量负全责,如工程质量不符合约定,乙方应负责修复,并承担修复期间的费用。4.乙方负责工程保险乙方应自行办理工程保险,并承担保险费用,如发生保险事故,乙方应负责处理并承担相应的赔偿责任。附加条款三:第三方中介时的特殊条款1.第三方中介的职责第三方中介应公正、公平地协调甲乙双方的关系,维护双方的合法权益,并监督合同的履行。2.第三方中介的费用第三方中介的费用由甲乙双方共同承担,具体费用根据双方协商确定。3.第三方中介的决策权第三方中介在合同履行过程中,有权对甲乙双方的争议进行调解,如调解不成,第三方中介有权作出决定,甲乙双方应予以遵守。4.第三方中介的保密义务第三方中介应对合同内容和相关商业秘密予以保密,未经甲乙双方同意,不得泄露给第三方。附件及其他补充说明一、附件列表:1.店铺平面图2.施工设计方案3.材料品牌及规格说明书4.工程预算明细表5.施工进度计划表6.安全防护措施方案7.环保措施方案8.工程验收标准9.保险单据10.支付凭证11.变更协议12.调解协议13.仲裁裁决书14.法院判决书二、违约行为及认定:1.未按约定时间完成工程:乙方未按照合同约定的时间完成工程,视为违约。2.工程质量不符合约定:乙方施工的质量不符合合同约定的标准,视为违约。3.擅自变更施工内容:乙方未经甲方同意,擅自变更合同约定的施工内容,视为违约。4.转包行为:乙方将合同工程转包给第三方,视为违约。5.材料使用不符合约定:乙方使用的材料品牌及规格不符合合同约定,视为违约。6.安全事故处理不当:乙方在施工过程中发生安全事故,未及时报告甲方或未采取适当措施,视为违约。7.未按时支付价款:甲方未按照合同约定的时间支付价款,视为违约。8.未按要求提供施工条件:甲方未按照合同约定的要求提供施工条件,视为违约。三、法律名词及解释:1.合同法:指《中华人民共和国合同法》,是调整合同关系的基本法律。2.建筑法:指《中华人民共和国建筑法》,是调整建筑施工活动的基本法律。3.违约金:指一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时,应向对方支付的金钱。4.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。5.仲裁:指合同双方约定将争议提交仲裁机构进行裁决的一种解决方式。6.诉讼:指合同双方通过法院解决争议的一种方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:协商确定合理的延期时间,并约定延期违约金。2.工程质量问题:及时停工修复,直至符合质量标准,修复期间费用由乙方承担。3.变更施工内容:双方协商一致后,签订变更协议,并调整工程预算。4.转包行为:立即终止合同,没收乙方已支付的款项,并向甲方支付违约金。5.材料问题:立即更换符合约定的材料,并承担因材料问题导致的损失。6.安全事故:立即报告甲方,采取措施防止事故扩大,并承担相应赔偿责任。7.支付问题:甲方未按时支付价款,乙方有权暂停施工,直至甲方支付。五、所有应用场景:1.甲方为店铺所有权人,乙方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论