二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1289_第1页
二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1289_第2页
二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1289_第3页
二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1289_第4页
二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1289_第5页
已阅读5页,还剩39页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」289

1.题型:单选题

工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患,且情况严重的.应当().

A要求施工单位整改

B要求施工单位采取有效措施保证生产安全

C要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位

D直接向有关主管部门报告

答案

C

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定,工程监理单位在实施监理过程中,发现存

在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时

停止施工,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理

单位应当及时向有关主管部门报告。

2.题型:多选题

赵某被确定为生活不能自理的工伤职工,下列表述正确的是()。

A生活护理费由工伤保险基金支付

B生活护理费由所在单位支付

C生活护理费按月支付

D生活护理费根据伤残情况分为5个等级

E生活部分不能自理的,其生活护理费标准为统筹地区上年度职工月平均工资的

30%

答案

A,C,E

解析

工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的,从工

伤保险基金按月支付生活护理费。生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分

不能自理或者生活部分不能自理3个不同等级支付,其标准分别为统筹地区上年度

职工月平均工资的50%、40%或者30%。故选项A、C、E正确。

3.题型:单选题

关于物权保护的说法,正确的是()。

A物权受到侵害的,权利人不能通过和解方式解决

B侵害物权造成权利人损害的,权利人既可以请求损害赔偿,也可请求承担其他民

事责任

C侵害物权的,承担民事责任后,不再承担行政责任

D物权的归属、内容发生争议的,利害关系人应当请求返还原物

答案

B

4.题型:多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应在施工现场()设置明显的安

全警示标志。A

楼梯口B

配电箱C

塔吊D

基坑底部E

施工现场入口处

考点

2Z206032施工现场安全防护和安全费用的规定

解析

本题考查的是施工现场安全防护制度。本题考查的是施工现场安全防护。施工单位

应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼

梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和

液体存放处等危险部位,设置明显的安全警示标志。

考点:危险部位设置安全警示标志

5.题型:单选题

债权的相对性理论的内涵不包括()

A债权主体的相对性

B债权责任的相对性

C债权内容的相对性

D债权客体的相对性

答案

D

解析

债权主体的相对性、债权责任的相对性、债权内容的相对性。

6.题型:多选题

根据《建设工程质量管理条例》规定,工程承包单位出具的工程质量保修书中,应

当明确的内容有()。

A保修范围

B保修期限

C保修价格

D保修责任

E保修效果

答案

A,B,D

7.题型:单选题

某工程需租用钢管,双方约定租赁期限为8个月,则下列关于该租赁合同的说法,

错误的是()o

A应以书面方式订立

B若以口头方式订立,则租赁期视为6个月

C若以口头方式订立,出租人可随时解除合同

D若以口头方式订立,承租人可随时解除合同

答案

B

8.题型:单选题

在保险期限内,因发生与所包工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第

三者人身伤亡由()赔偿。A

建设工程一切险B

安装工程一切险C

第三者责任险D

意外伤害险

考点

2Z201082建设工程保险的主要种类和投保权益

解析

建设工程一切险加保第三者责任险,对下列原因负责赔偿:1.在保险期限内,因发

生与所包工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病

或财产损失。2.被保险人因上述原因支付的诉讼费用以及实现经保险人书面同意而

支付的其他费用。

考点:第三者责任险。

9.题型:多选题

下列选项中,当事人可以行使法定解除权的是()。A

因不可抗力致使不能实现合同目的B

在履行期满前,当事人一方明确表示不履行部分义务的C

当事人一方迟延履行债务或有其他违约行为致使不能实现合同目的D

在履行期满前,当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务E

当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

《合同法》第九十四条规定:有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(一)因

不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满之前,当事人一方明确表

示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务,

经催告后在合理期限内仍未履行;(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约

行为致使不能实现合同目的;(五)法律规定的其他情形。

考点:合同解除的种类

10.题型:单选题

结构施工、安装装饰装修阶段,作业区目测扬尘高度应小于()mo

A0.2

B0.5

C0.8

D1.0

答案

B

解析

对于施工现场的大气污染防治,重点是防治扬尘污染。原建设部颁布的《绿色

施工导则》中规定:结构施工、安装装饰装修阶段,作业区目测扬尘高度小于0.5

米。

11.题型:单选题

施工单位要加强对()或过程的质量控制,特别是要加强影响结构安全的地基和

结构等关键施工过程的质量控制A

施工工序B

分部工程C

分项工程D

单位工程

考点

2Z207024施工质量检验和返修的规定

解析

施工单位要加强对施工工序或过程的质量控制,特别是要加强影响结构安全的地基

和结构等关键施工过程的质量控制。

考点:严格工序质量检验和管理

12.题型:多选题

建设工程价款优先受偿权的范围是()。

A施工工作人员的报酬

B实际支付的建筑构配件价款

C欠付工程价款利息

D实际支付的材料款

E当事人未约定的垫资利息

答案

A,B,D

13.题型:多选题

根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,下列选项中说法正确的有().

A安全生产许可证的有效期为5年

B未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动

C建设主管部门在颁发施工许可证时,必须审查安全生产许可证

D安全生产许可证有效期内,企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时自动延期

3年

E企业取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件

答案

B,C,E

14.题型:单选题

某商品房开发工程因故停建,承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该

项目进行拍卖执行中,有许多债权人主张权利。各债权人的清偿顺序依法应为

()。

A承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人

B抵押债权人、普通债权人、全款购房人、承包人

C普通债权人、全款购房人、承包人、抵押债权人

D全款购房人、承包人、抵押债权人、普通债权人

答案

D

15.题型:单选题

建设单位申请领取施工许可证的法定审批条件中,对施工设计文件的要求是应当满

足()。

A施工需要并按规定通过审查

B建设单位的要求

C城市规划的要求

D施工质量和施工安全的要求

答案

A

16.题型:单选题

下列关于买卖合同法律特征的相关表述中.正确的是().

A买卖合同属于单务合同

B当事人交付标的物属于履行合同.与合同的成立有关

C买卖合同不以一方当事人交付标的物为合同成立的要件

D买卖合同是一种转移财产处置权的合同

答案

C

17.题型:多选题

用人单位可以随时解除劳动合同的情形包括().

A严重失职,营私舞弊,对用人单位利益造成重大损害的

B严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的

C劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的

D劳动者患病或者非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由用人单位

另行安排工作的

E在试用期间被证明不符合录用条件的

答案

A,B,E

18.题型:单选题

下列选项中,关于工程建设强制性标准条文的实施说法中正确的有()。

A工程建设强制性标准都是关于工程质量标准的强制性条文

B工程建设中采用新技术、新工艺、新材料的,可不受强制性标准的限制

C中华人民共和国境内从事新建、扩建、改建等工程建设活动,必须执行工程建设

强制性标准

D工程建设中采用国际标准或者国外标准的,可不受强制性标准的限制

答案

C

解析

在中华人民共和国境内从事新建、扩建、改建等工程建设活动,必须执行工程建

设强制性标准。工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保

护等方面的工程建设标准强制性条文。建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技

术、新材料,可能影响建设工程质量和安全,又没有国家技术标准的,应当由国家

认可的检测机构进行试验、论证,出具检测报告,并经国务院有关主管部门或者

省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定

后,方可使用。工程建设中采用国际标准或者国外标准,而我国现行强制性标准未

作规定的,建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门

备案。

19.题型:单选题

王某与张某签订了二手房屋买卖合同,合同中约定了房屋的面积、设施、付款方式

等内容.王某按约定支付了购房款.一个月后,张某的妹妹对王某购置的房屋主张部分

权利,并得到了张某的认可.因此王某对张某提出了索赔要求,对此情况,张某().

A不承担任何责任

B与王某重新签订合同

C承担权利瑕疵担保责任

D承担物的瑕疵担保责任

答案

C

20.题型:多选题

招标人在发出中标通知书前,由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况

有()

A中标候选人财务状况发生较大变化,可能影响其履约能力

B中标候选人未缴纳履约保证金

C中标候选人放弃中标

D中标候选人存在违法行为,可能影响其履约能力

E中标候选人经营发生较大变化,可能影响其履约能力

答案

A,D,E

21.题型:单选题

因施工企业原因,工程未能如期竣工,建设单位听取监理单位建议后,在建设行政

主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任,之后发生地震致使工期再次

拖延,则因此产生的工期责任由()承担。*

A建设单位

B施工企业

C监理单位

D建设行政主管部门

答案

B

22.题型:单选题

按照原建设部《建筑市场诚信行为信息管理办法》的规定,建筑市场诚信信息分为

()两个大类。A

良好行为记录和不良行为记录B

承揽业务不良行为记录和拖欠工人工资不良行为记录C

资质不良行为记录和工程质量不良行为记录D

公众投诉纪录和行政处罚纪录

考点

2Z203031建筑市场诚信行为信息的分类

解析

按照2007年建设部《建筑市场诚信行为信息管理办法》的规定,建筑市场诚信行

为信息分为良好行为记录和不良行为记录两大类。

考点:良好行为记录。

23.题型:多选题

张某取得建造师资格证书并注册后,以建造师名义从事的工作可以包括()。

A作为企业的技术负责人

B担任建设工程施工的项目经理

C从事其他施工活动的管理工作

D企业行政主管

E法律、建设法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

答案

B,C,E

解析

《建造师执业资格制度暂行规定》中规定,建造师的执业范围包括:(1)担任建

设工程项目施工的项目经理。(2)从事其他施工活动的管理工作。(3)法律、行政法

规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。故选项B、C、E正确。

24.题型:多选题

下列建设工程招标投标行为中,属于投标人不正当竞争行为的有()。

A投标人相互串通投标

B投标人与招标人串通投标

C招标人操纵中标

D投标人以他人名义投标

E投标人以高于市场定价的报价竞标

答案

A,B,D

25.题型:单选题

建筑工程节能验收,应在节能工程的检验批验收、节能分项工程验收全部合格的基

础上,进行建筑节能分部工程验收。其中,节能分项工程验收的主持人应是()。

A建设单位项目负责人

B总监理工程师

C监理工程师

D设计单位节能设计人

答案

C

解析

建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》

(GB50300)的要求,并符合下列规定:(1)节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应

由监理工程师主持,施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加;(2)节能分项

工程验收应由监理工程师主持,施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查

员、施工员参加,必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加;(3)节能分部工程

验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持,施工单位项目经理、项目技

术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加,施工单位的质量或技术负责人应

参加,设计单位节能设计人员应参加。故选项C正确。

26.题型:单选题

在债的发生依据中,既未受人之托,也不负有法律规定的义务,而自觉为他人管理

事务或提供服务的行为属于()。A

无权代理B

不当得利C

侵权行为D

无因管理

考点

2Z201052建设工程债的产生和常见种类

解析

该题主要考察的是:无因管理的定义。无因管理,是指管理人员和服务人员没有法

律上的特定义务,也没有受到他人委托,自觉为他人管理事务或者提供服务。A选

项无权代理是指行为人不具有代理权,但以他人的名义与第三人进行法律行为。B

选项不当得利,是指没有法律上或者合同上依据,有损于他人利益而自身取得利益

的行为。C选项侵权行为,是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或

人身权利的行为。根据各选项定义此题选D。

考点:不当得利。

27.题型:单选题

属于发包人应当承担的赔偿损失的是()。A

转让、出借资质证书等造成的损失B

转包、违法分包造成的损失C

偷工减料等造成的损失D

要求压缩合同约定工期造成的损失

考点

2Z204013建设工程赔偿损失的规定

解析

ABC是承包人应承担损失;D是发包人赔偿损失。

考点:承包人应当承担的赔偿损失。

28.题型:单选题

我国《劳动争议调解仲裁法》规定,劳动争议一方当事人在法定期限内不起诉又不

履行仲裁裁决的,另一方当事人可以申请().

A劳动争议调解委员会强制执行

B劳动争议仲裁委员会强制执行

C人民法院强制执行

D劳动行政部门强制执行

答案

c

29.题型:单选题

下列法律部门中,《安全生产法》属于()。

A经济法

B社会法

C行政法

D民法商法

答案

B

解析

《安全生产法》属于社会法,社会法是在国家干预社会生活过程中逐渐发展起来

的一个法律门类,所调整的是政府与社会之间、社会不同部分之间的法律关系。故

选项B正确。

30.题型:单选题

行政机关及其工作人员在行使行政职权时有()侵犯人身权的情形,受害人有取

得赔偿的权利。A

违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的B

违法征收、征用财产的C

造成财产损害的其他违法行为D

违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的

考点

2Z208054侵权的赔偿责任

解析

行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯人身权的情形之一的,受害人

有取得赔偿的权利:1违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施

的;2非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的;3以殴打、虐待等行为

或者唆使、放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的;4违法使

用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的;5造成公民身体伤害或者死亡的其他

违法行为。

考点:侵权的赔偿责任

31.题型:多选题

下列建设工程项目中,属于依法必须进行招标范围的项目有()o

A关系社会公共利益、公众安全的基础设施和公用事业项目

B全部或部分使用国家投资或国家融资的项目

C需要采用不可替代的专利或专有技术的项目

D使用国际贷款、援助资金的项目

E涉及国家安全的建设项目

答案

A,B,D

解析

答案A、B、D

《招标投标法》规定了在中华人民共和国境内必须进行招标的工程建设项目范围包

括:大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;全部或者部

分使用国有资金投资或者国家融资的项目;使用国际组织或者外国政府贷款、援助

资金的项目。故A、B、D为正确选项。C、E属于可以不招标的项目。

32.题型:单选题

根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,涉及结构

安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取

样数量的()。

A20%

B25%

C30%

D40%

答案

C

33.题型:单选题

企业首次申请或增项申请资质的,应当申请()资质.

A较高等级的

B最低等级的

C与自身能力相适应的

D与承包的工程业绩相符的

答案

B

34.题型:多选题

下列建设工程合同中,属于无效合同的有()。

A承包人未取得相应建筑业企业资质订立的合同

B没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同

C建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同

D分包单位胁迫施工企业订立的合同

E建设单位为逃税而订立的施工合同

答案

A,B,E

35.题型:多选题

施工中因()造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延。*

A发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件

B发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款

C工程师未按合同约定提供所需指令、批准

D设计变更和工程量增加

E不可抗力

答案

A,D,E

36.题型:单选题

国务院某部对一企业做出罚款50万元的处罚。该企业不服,向该部申请行政复

议。下列哪一说法是正确的()=

A在行政复议中,不应对罚款决定的适当性进行审查

B企业委托代理人参加行政复议的,可以口头委托

C如在复议过程中企业撤回复议的,即不得再以同一事和理由提出复议申请

D如企业对复议决定不服向国务院申请裁决,企业对国务院的裁决不服向法院起诉

的,法院不予受理

答案

D

37.题型:多选题

工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的,下述选

项中符合《工伤保险条例》规定的有().

A生活护理费由工伤保险基金支付

B生活护理费由所在单位支付

C生活护理费按月支付

D生活护理费根据伤残情况分为5个等级

E生活完全不能自理的,其生活护理费标准为统筹地区上年度职工月平均工资的

50%

答案

A,C,E

38.题型:单选题

《文物保护法》规定,一切机关、组织和个人都有依法保护文物的()。

A责任

B义务

C任务

D权利

答案

B

39.题型:单选题

按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定,下列有关隐蔽工程检查程

序的表述,正确的是()。

A隐蔽工程经监理人检查确认质量符合隐蔽要求后,承包人即可覆盖

B隐蔽工程经监理人检查质量不合格的,承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖

C监理人不能按时进行检查的,应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求

D监理人未按时进行检查,也未提出延期要求的,承包人可自行完成覆盖工作

答案

D

解析

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监

理人检查确认质量符合隐蔽要求,并在验收记录上签字后,承包人才能进行覆盖。

经监理人检查质量不合格的,承包人应在监理人指示的时间内完成修复,并由监理

人重新检查,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。除专用合同条款

另有约定外,监理人不能按时进行检查的,应在检查前24小时向承包人提交书面

延期要求,但延期不能超过48小时,由此导致工期延误的,工期应予以顺延。监

理人未按时进行检查,也未提出延期要求的,视为隐蔽工程检查合格,承包人可自

行完成覆盖工作,并作相应记录报送监理人,监理人应签字确认。监理人事后对检

查记录有疑问的,可按约定重新检查。

40.题型:单选题

对于可撤销合同,下列情况不可能出现的是().

A当事人要求继续履行

B双方协商一致变更合同后,法院却要求撤销该合同

C当事人请求撤销合同后,法院要求变更合同

D当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同

答案

B

41.题型:单选题

关于施工合同解除的说法错误的是()。A

承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的,发包人解除施工合同B

合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的,发包人解

除施工合同C

未按约定支付工程款价款的,发包人解除施工合同D

建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

未按约定支付工程款价款的,承包人解除施工合同。

考点:施工合同的解除

42.题型:单选题

某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年

2月10日,该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为

保证工期,于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工

日为同年5月10日,该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。*

A2014年2月10日

B2014年4月20日

C2014年5月1日

D2014年5月10日

答案

B

解析

考查的是建筑国内工程一切险。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动

工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始,至工程所有人对部分或全部工

程签发完工验收证书或检验合格,或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全

部工程之时终止,以先发生者为准。【题库维护老师CJ】

43.题型:多选题

用人单位可以随时解除劳动合同的情形包括()。

A严重失职,营私舞弊,对用人单位利益造成重大损害的

B严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的

C劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的

D劳动者患病或者非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由用人单

位另行安排工作的

E在试用期间被证明不符合录用条件的

答案

A,B,E

解析

《劳动合同法》在赋予劳动者单方解除权的同时,也赋予用人单位对劳动合同的

单方解除权,以保障用人单位的用工自主权。《劳动合同法》第39条规定,劳动

者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合

录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职,营私舞弊,给用

人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本

单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(5)因《劳动

合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑

事责任的。

44.题型:多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》规定,下列选项中,属于施工单位项目负责人

安全生产责任的有()。A

对建设工程项目的安全施工负责B

落实安全生产责任制度C

确保安全生产费用的有效使用D

消除安全事故隐患E

及时将工程项目重大隐患排查治理的有关情况向建设单位报告

考点

2Z206022施工项目负责人的安全生产责任

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的项目负责人应当由取得相应执业

资格的人员担任,对建设工程项目的安全施工负责,落实安全生产责任制度、安全

生产规章制度和操作规程,确保安全生产费用的有效使用,并根据工程的特点组织

制定安全施工措施,消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故。

考点:施工单位项目负责人施工现场带班制度

45.题型:单选题

某医院为了节约建设投资,将建筑面积为3万m2的外科大楼工程发包给了一家具有

二级资质等级的施工总承包单位。为此,该医院受到的处罚是:责令改正,并处以

罚款。罚款的数额应为()。

A5万元以上10万元以下

B10万元以上20万元以下

C20万元以上50万元以下

D50万元以上100万元以下

答案

D

解析

《建筑法》规定,发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,

或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的,责令改正,处以罚款。《建设工程质量

管理条例》规定,建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、

施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的,责令改正,处50万

元以上100万元以下的罚款。故选项D正确。

46.题型:单选题

保证合同是()订立的合同。*

A债权人与债务人

B债务人和保证人

C债权人与保证人

D债权人与债务人和保证人

答案

C

47.题型:单选题

关于工程监理单位的相关质量责任和义务,下列说法中正确的是()。

A监理单位仅对施工质量承担责任

B监理单位在接受监理委托后,因利害关系需要回避的,可转让监理业务

C工程监理实行总监理工程师负责制

D监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字,造成损失的,承担全部责任

答案

C

48.题型:单选题

甲承包商与乙机械厂签订了设备定制合同。在合同履行过程中,乙未经甲允许便将

主要工作交给丙工厂完成,则下列选项正确的是()。

A甲得知后可以解除合同

B乙有权独立作出这项决定

C乙的行为属于违法

D甲得知后只能继续履行合同

答案

A

49.题型:单选题

建设单位对建设工程项目所拥有的权利来自于《物权法》中的()。

A所有权

B建设用地使用权

C担保物权

D用益物权

答案

A

50.题型:单选题

根据《劳动合同法》,下列选项中用人单位可以解除劳动合同的情形是().

A职工患病,在规定的医疗期内的

B职工非因工负伤医疗期满后不能胜任原工作和调整后的工作的

C女职工在孕期、产期、哺乳期的

D职工因工负伤被确认部分丧失劳动能力的

答案

B

51.题型:单选题

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。监理人

未按时检查,也未提出延期要求的,()说法正确。A

视为隐蔽工程检查合格B

承包人不得自行完成覆盖工作C

承包人自行覆盖的,监理人有权拒绝签字确认D

监理人事后重新检查合格的,工期顺延,费用承包人承担

考占

2Z207024施工质量检验和返修的规定

解析

本题考查的是施工质量检验制度。监理人未按时进行检查,也未提出延期要求的,

视为隐蔽工程检查合格,承包人可自行完成覆盖工作,并作相应记录报送监理人,

监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的,可按约定重新检查。

考点:强化隐蔽工程质量检查

52.题型:单选题

下列关于建设单位节能义务的表述中,错误的是()。

A建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进

行设计、施工

B建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙体材

料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备

C按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明

设备的,建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求

D建设单位组织竣工验收,应当对民用建筑是否符合民用建筑节能推荐性标准进行

查验

答案

D

53.题型:单选题

下列社会关系中,属于我国劳动法调整的劳动关系的是()。A

施工单位与某个体经营者之间的加工承揽关系B

劳动者与用人单位在实现劳动过程中建立的社会经济关系C

家庭雇佣劳动关系D

社会保险机构与劳动者之间的关系

考点

2Z204021劳动合同订立的规定

解析

所谓劳动关系,是指劳动者与用人单位在实现劳动过程中建立的社会经济关系。由

于存在着劳动关系,劳动者和用人单位都要受劳动法律的约束与规范。

考点:订立劳动合同应当遵循的原则

54.题型:单选题

某房地产公司因项目建设的需要与某银行签订了《借款合同》,合同中约定房地产

公司要定期向银行提供信用信息报告及相关财务会计报表等资料.在合同履行过程

中,房地产公司未按合同中的约定提供相应资料并改变了部分借款用途.此时银行可

以对房地产公司().

A要求返还利息

B提前收回贷款

C签订附加合同

D继续发放贷款

答案

B

55.题型:单选题

发包人发生以下情形,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除

建设工程施工合同,人民法院应予支持的是()。*

A未按约定支付工程价款致使承包人无法施工

B拖欠垫资利息

C施工现场安装摄像设备全程监控

D迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付

答案

A

解析

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规

定,发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未

履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:(1)未按约定

支付工程价款的;(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标

准的;(3)不履行合同约定的协助义务的。

56.题型:单选题

某工程已投保建筑工程一切险,保险期间,因施工方法不当造成损失,并导致保险

标的危险程度显著增加。以下说法错误的是()。A

被保险人应当及时通知保险人B

保险人有权按照合同约定要求增加保费C

保险人有权按照合同约定解除合同D

被保险人有权要求保险人赔偿损失

考点

2Z201081保险与保险索赔的规定

解析

本题考查的是保险概述。在合同的有效期内,保险标的的危险程度显著增加的,被

保险人应当按照合同约定及时通知保险人,保险人可以按照合同约定增加保险费或

者解除合同。因施工工艺不善引起的保险财产损失属于除外责任,不负责赔偿。

考点:保险概述。

57.题型:单选题

分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的,关于责任承担的说

法,正确的是()。

A分包单位只对总承包单位负责

B建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

C建设单位与分包单位合同关系,无权向分包单位主张权利

D总承包单位赔偿金额超过其承担份额的,有权向有责任的分包单位追偿

答案

D

58.题型:单选题

关于地方性法规批准和备案的说法,正确的是()。*

A设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B自治州的单行条例报送备案时,应当说明作出变通的情况

C省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

答案

B

解析

行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的30日内依

照下列规定报有关机关备案:(1)行政法规报全国人民代表大会常务委员会备

案;(2)省、自治区,直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法

规,报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;设区的市、自治州的人民代表

大会及其常务委员会制定的地方性法规,由省、自治区的人民代表大会常务委员会

报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;(3)自治州、自治县的人民代表

大会制定的自治条例和单行条例,由省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员

会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;自治条例、单行条例报送备案

时,应当说明对法律、行政法规、地方性法规作出变通的情况;(4)部门规章和

地方政府规章报国务院备案;地方政府规章应当同时报本级人民代表大会常务委员

会备案;设区的市、自治州的人民政府制定的规章应当同时报省、自治区的人民代

表大会常务委员会和人民政府备案;(5)根据授权制定的法规应当报授权决定规

定的机关备案;经济特区法规报送备案时,应当说明对法律、行政法规、地方性法

规作出变通的情况。

59.题型:单选题

甲公司和乙公司之间的合同纠纷案件经仲裁委员会仲裁作出裁决,双方对裁决不

服,认为仲裁庭认定的事实存在严重错误,而该仲裁委员会随后也发现当事人反映

的事实确实存在,仲裁庭认定的事实严重错误。对此,正确的处理方式是()。

A甲公司、乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁

B仲裁委员会撤销该仲裁裁决,由当事人重新选任仲裁员进行仲裁

C甲公司和乙公司就已经裁决的事项向人民法院提起诉讼

D甲公司和乙公司请求人民法院撤销该仲裁裁决

答案

D

解析

仲裁实行一裁终局制度,当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁,也不得就

此提起诉讼;当事人申请人民法院撤销裁决的,应当依法进行。故选项D正确。

60.题型:多选题

根据《招标投标法实施条例》,按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的

依法必须进行招标的项目,其()应当报项目审批、核准部门审批、核准。

[2014]A

招标范围B

招标文件C

招标方式D

招标组织形式E

招标代理机构

考点

2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

依据《招标投标法实施条例》第七条,按照国家有关规定需要履行项目审批、核准

手续的依法必须进行招标的项目,其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项

目审批、核准部门审批、核准。项目审批、核准部门应当及时将审批、核准确定的

招标范围、招标方式、招标组织形式通报有关行政监督部门。故A、C、D选项为

正确选项。

考点:履行项目审批手续。

61.题型:单选题

《工伤保险条例》的规定,职工因工死亡,其近亲属可以从工伤保险基金领取一次性

工亡补助金为().

A上年度统筹地区职工平均工资的20倍

B上年度职工本人平均工资的20倍

C上年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍

D上年度统筹地区职工平均工资的10倍

答案

C

62.题型:多选题

下列关于物权特征的说法中,正确的是()o

A物权是财产权

B物权是排他权

C物权是绝对权

D物权是相对权

E物权是支配权

A,及

债权与物权不同,物权是绝对权,而债权是相对权。

63.题型:多选题

甲公司将其生产的白酒独创性地取名为“雨朦胧”,并将“雨朦胧”申请为注册商标o

乙公司也为白酒生产商。乙公司的()行为属侵犯甲公司商标权的行为。

A未经甲公司许可,在自己生产的白酒产品上使用“雨朦胧”的品牌标识

B制作“雨朦胧”的品牌标识,并且专门销售该品牌标识

C向甲公司购买“雨朦胧”的品牌的使用权,并在自家生产的白酒上使用该标识

D向甲公司购买“雨朦胧”品牌白酒,将其品牌名更改为“朦胧雨”,再向市场销售

“朦胧雨”品牌白酒

E向另外一家白酒制造商丙公司购买丙公司自制的“雨朦胧”品牌白酒,并向市场销

售这部分白酒

答案

A,B,D,E

解析

《商标法》规定,注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为

限。有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:(1)未经商标注册人的许

可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的;

(2)销售侵犯注册商标专用权的商品的;(3)伪造、擅自制造他人注册商标标识

或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;(4)未经商标注册人同意,更换其

注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;(5)给他人的注册商标专用权造

成其他损害的。因此选项A、B、D、E正确。

64.题型:多选题

关于借款合同权利和义务的说法,正确的有()。

A贷款人不得预先在本金中扣除利息

B借款人应当按照约定的用途使用借款

C对于未约定期限且法确定期限的借款合同,借款人可以随时偿还

D订立借款合同,贷款人可以要求借款人提供担保

E贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产

答案

A,B,C,D

65.题型:单选题

李某与张某签订了一份《房屋租赁合同》,张某按期支付了一年的租金,三个月后

第三人刘某对其房屋内的部分设施主张其权利,并得到了李某的认可。此时张某可

要求()o

A继续履行合同

B解除合同

C李某减少部分租金

D李某将剩余租金全部返还

答案

C

解析

在租赁期间,出租人应当担保没有第三人对租赁物主张权利。如果因第三人主张

权利,致使承租人不能对租赁物使用、收益的,承租人可以要求减少租金或者不支

付租金。

66.题型:单选题

某设备租赁公司出租未经安全性能检测的起重机械设备,被责令停业整顿,并处一

定数额的罚款。该罚款数额应是0。

A1万元以上2万元以下

B2万元以上5万元以下

C5万元以上10万元以下

D10万元以上15万元以下

答案

C

解析

出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件

的,责令停业整顿,并处5万元以上10万元以下的罚款;造成损失的,依法承担

赔偿责任。故选项C正确。

67.题型:单选题

某工厂为了节省投资,将4年前为第1个大型厂房做的勘察成果提供给设计院,作

为同一厂区建设第2个大型厂房的设计依据。设计院被迫同意使用旧的勘察成果进

行设计。该厂房建成后使用仅1年多就发现墙体多处开裂。经检测,墙体开裂系设

计中对地基处理不当引起厂房不均匀沉陷所致。根据《建筑法》和《建设工程质量

管理条例》有关规定,该质量责任的主要承担方是()。

A设计单位

B施工单位

C建设单位

D监理单位

答案

C

68.题型:单选题

关于临时用电管理,根据《建设工程安全生产管理条例》和《施工现场临时用电安

全技术规范》规定,施工单位在()条件下应编制用电组织设计.

A施工现场临时用电设备在5台及以上

B施工现场临时用电设备在5台以下

C设备总容量在50kw以下

D施工现场临时用电设备在5台及以上并且设备总容量在50kw以下

答案

A

69.题型:单选题

下列关于工程合理使用年限的说法,错误的是()o

A工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限

B与《建筑法》中的“建筑物合理寿命年限”概念一致

C与《合同法》中的“工程合理使用期限”概念一致

D等同于工程的保修年限

答案

D

解析

工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起,工程的地基基础、主体结构

能保证在正常情况下安全使用的年限。它与《建筑法》中的“建筑物合理寿命年限

”、《合同法》中的"工程合理使用期限”等在概念上是一致的。故选项D正确。

70.题型:单选题

某施工企业为了索要工程款,聘请律师代为诉讼属于().

A委托代理

B法定代理

C指定代理

D表见代理

答案

A

解析

委托代理是指根据被代理人的委托而产生的代理,按照被代理人的委托行使代理

权.因此,A项正确.委托代理是建设行业最主要的代理类型.

71.题型:单选题

《绿色施工导则》规定,应就地取材,施工现场500千米以内生产的建筑材料用量

占建筑材料总重量的()以上。

A50%

B60%

C70%

D80%

答案

C

解析

《绿色施工导则》规定,应就地取材,施工现场500千米以内生产的建筑材料用

量占建筑材料总重量的70%以上。

72.题型:单选题

承包商赵某施工的楼盘的下水道与城市主管道对接,施工中开挖的管道沟未设置保

护措施和警示标志。当天黄昏,李某骑车回家途中经过该地段时掉入坑中,造成胳

膊骨折。该楼盘承包商赵某应对李某承担的责任属于()。

A违约责任

B侵权责任

C行政责任

D刑事责任

答案

B

73.题型:多选题

建设用地使用权人有权将建设用地使用权进行().

A出让

B互换

C出资

D赠与

E抵押

答案

B,C,D,E

74.题型:多选题

下列选项中,符合公安部、住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场

消防安全工作的通知》中关于施工现场要求的有()。

A建筑工地要满足消防车通行要求

B在建建筑内应设置标明楼梯间的临时醒目标志

C必须安装楼梯间和出入口的临时照明

D建筑工地要满足消防车作业要求

E在建建筑内应设置标明出入口的临时醒目标志

答案

A,B,D,E

75.题型:单选题

监理单位重新检查已隐蔽部位,检查结果合格,说法正确的是()。[2014]A

费用由施工企业承担B

工期不予顺延C

视为建设单位违约D

施工企业可主张合理利润

考点

2Z207024施工质量检验和返修的规定

解析

承包人覆盖工程隐蔽部位后,发包人或监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已

覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查,承包人应遵照执行,并在检查后重新覆

盖回复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用

和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

考点:施工质量检验制度

76.题型:多选题

取得安全生产许可证的施工企业,发生()暂扣安全生产许可证并限期整改。

A不再具备安全生产条件的

B不再具备安全生产条件情节严重的

C重大安全事故的

D特别重大安全事故

E重大安全事故情节严重的

答案

A,C

77.题型:单选题

施工现场进行基坑支护与降水工程等作业时,应当由()现场监督。*

A施工项目负责人

B专业监理工程师

C施工项目技术负责人

D专职安全员

答案

D

78.题型:单选题

下列不属于对提高用水效率的规定是()。

A施工中采用先进的节水施工工艺

B应制定有效的水质检测与卫生保障措施

C现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置

D对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核

答案

B

解析

答案B

《绿色施工导则》对提高用水效率从8个方面进行了规定:其中包括施工中采用先

进的节水施工工艺;现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置;对混

凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核。而应制定有效的水质

检测与卫生保障措施是对安全用水的规定。

79.题型:单选题

下列事项中,属于专利保护对象的是()。

A施工企业的名称或标志

B施工企业编制的投标文件

C施工企业编制的施工方案

D施工企业发明的新技术

答案

D

80.题型:单选题

在《民法通则》对民事权利的分类中,只有知识产权具有()的双重属性。

A财产权和专有性

B人身权和地域性

C经济性和专有性

D财产权和人身权

答案

D

解析

本题涉及的考点是财产权和人身权的双重属性。在《民法通则》对民事权利的分

类中,其他的民事权利都只有财产权或人身权的单一属性,只有知识产权具有财产

权和人身权的双重属性。

81.题型:单选题

建设单位申请领取施工许可证的法定审批条件中,对施工设计文件的要求是应当满

足().

A施工需要并按规定通过审查

B建设单位的要求

C城市规划的要求

D施工质量和施工安全的要求

答案

A

82.题型:单选题

按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定,工程隐蔽部位经承包人自

检确认具备覆盖条件的,承包人书面应当通知监理人检查的时限应在共同检查前

()小时。A

24B

48C

72D

96

考占

2Z207024施工质量检验和返修的规定

解析

按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,承包人应当对工程隐蔽部位进行

自检,并经自检确认是否符合覆盖条件。工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖

条件的,承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查。

考点:强化隐蔽工程质量检查

83.题型:单选题

王某在施工现场工作时不慎受伤,在监理工程师的调解下,王某与雇主达成协议,

雇主一次性支付王某两万元作为补偿,王某放弃诉讼权利,这种调解方式属于

()O

A行政调解

B法院调解

C仲裁调解

D人民调解

答案

D

解析

人民调解是指人民调解委员会通过说服、疏导等方式,促使当事人在平等协商基

础上自愿达成调解协议,解决民间纠纷的活动。人民调解制度作为一种司法辅助制

度,是人民群众自己解决纠纷的法律制度,也是一种具有中国特色的司法制度。

84.题型:单选题

对于特殊地域管辖案件中,当事人未明确约定合同履行地点,则关于合同履行地的

确定,下列说法错误的是()

A争议标的为给付货币的,给付货币一方所在地为合同履行地

B交付不动产的,不动产所在地为合同履行地

C即时结清的合同,交易行为地为合同履行地

D非给付货币及交付不动产的其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地

答案

A

85.题型:多选题

根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》,属于

合法分包的有()。

A建设单位认可,施工企业将其承包的部分工程分包给个人

B施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业

C施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业

D劳务分包企业将其承包的劳务再分包

E专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包

答案

B,E

解析

存在下列情形之一的,属于违法分包:(1)施工单位将工程分包给个人的;

(2)施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的;(3)施工

合同中没有约定,又未经建设单位认可,施工单位将其承包的部分工程交由其他单

位施工的;(4)施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单

位的,钢结构工程除外;(5)专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部

分再分包的;(6)劳务分包单位将其承包的劳务再分包的;(7)劳务分包单位除

计取劳务作业费用外,还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备

费用的;(8)法律法规规定的其他违法分包行为。

86.题型:单选题

根据《仲裁法》的规定,当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销

裁决的情形不包括()。

A仲裁协议是发生纠纷后签订的

B裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的

C仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序

D裁决所依据的证据是伪造的

答案

A

87.题型:单选题

在下列担保方式中,只能由债务人而非第三人提供担保的是()。

A抵押

B留置

C保证

D质押

答案

B

88.题型:单选题

某建设工程属于国务院公安部门规定的大型的人员密集场所。该工程竣工后,建设

单位应当()。

A向公安机关消防机构申请消防验收

B在验收后报公安机关消防机构备案

C向公安机关消防机构申请消防认可文件

D提请公安机关消防机构进行消防抽查

答案

A

解析

根据《消防法》规定,按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建

设工程竣工,依照下列规定进行消防验收、备案:(1)国务院公安部门规定的大型

的人员密集场所和其他特殊建设工程,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防

验收;(2)其他建设工程,建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案,公安

机关消防机构应当进行抽查。故选项A正确。

89.题型:多选题

建设用地使用权人有权将建设用地使用权进行()。

A出让

B互换

C出资

D赠与

E抵押

答案

B,C,D,E

90.题型:单选题

王某取得建造师资格证书后,因故未能在3年内申请注册,3年后受聘于某相关单

位并申请初始注册,此时王某须()o

A重新取得资格证书

B提供符合本专业继续教育要求的证明

C提供新的业绩证明

D符合延续注册的条件

答案

B

解析

根据《注册建造师管理规定》,初始注册者,可自资格证书签发之日起3年内提

出申请。逾期未申请者,须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。故选

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论