版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________合同各方信息:名称:__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________名称:__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________鉴于甲方为建设工程项目的业主,乙方为具备相应资质和能力的施工单位,双方本着平等互利的原则,就乙方为甲方提供二次结构抹灰服务事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程规模:__________1.4工程内容:乙方负责按照甲方提供的施工图纸和技术要求,进行二次结构抹灰施工。二、合同价格2.1本合同抹灰工程总价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。2.2乙方报价包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。三、合同履行3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工,确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。3.2乙方应按照双方约定的进度计划完成施工,如有延期,应按约定承担违约责任。3.3甲方应按照约定时间支付合同价款,逾期支付的,应按约定支付滞纳金。四、合同的变更和解除4.1任何一方提出变更或解除本合同,均应提前书面通知对方,并经双方协商一致。4.2因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商变更或解除合同。五、违约责任5.1乙方未按照约定完成施工的,应承担违约责任,具体违约责任按照双方约定执行。5.2甲方未按照约定时间支付合同价款的,应承担违约责任,具体违约责任按照双方约定执行。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至__________年__________月__________日。7.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:__________年__________月__________日注意事项及解决办法:1.工程质量:乙方应确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。如乙方施工质量不符合标准,甲方有权要求乙方整改或重做,整改或重做费用由乙方承担。2.合同价款支付:甲方应按照约定时间支付合同价款,逾期支付的,应按约定支付滞纳金。如甲方逾期支付,乙方有权暂停施工,直至甲方支付完毕。3.工期延期:乙方应按照双方约定的进度计划完成施工,如有延期,应按约定承担违约责任。如因不可抗力导致工期延期,双方可协商调整工期。4.合同变更和解除:任何一方提出变更或解除本合同,均应提前书面通知对方,并经双方协商一致。因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商变更或解除合同。5.违约责任:乙方未按照约定完成施工的,应承担违约责任;甲方未按照约定时间支付合同价款的,应承担违约责任。具体违约责任按照双方约定执行。6.争议解决:双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。2.合同履行:双方按照合同约定履行各自的权利和义务。3.违约责任:一方未履行合同约定的义务,需承担的法律责任。4.合同变更:合同成立后,合同内容发生变化的法律行为。5.合同解除:合同当事人依法终止合同关系的行为。6.工期:双方约定的完成工程的时间段。7.合同价款:双方约定的完成工程所需支付的金额。8.滞纳金:逾期支付合同价款所需支付的违约金。9.法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。10.争议解决方式:双方通过友好协商解决争议;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。应用场合:1.二次结构抹灰工程合同适用于各类建筑工程项目中,甲方为工程项目业主,乙方为具备相应施工资质和能力的施工单位。2.适用于双方就二次结构抹灰工程进行合作时,明确双方权利、义务和责任。3.作为工程进度、质量、安全、成本等方面管理的依据。补充条款:1.工程变更:如因设计变更、甲方要求等原因导致工程量增减或工期调整,双方应协商一致,并按实际情况调整合同价款和工期。2.材料供应:乙方应按照甲方要求采购、供应施工所需材料,材料质量应符合国家相关标准和甲方的要求。如材料质量不符合标准,乙方应负责更换或整改。3.施工安全:乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方要求,做好施工现场的安全防护工作。如发生安全事故,乙方应承担相应责任。4.环境保护:乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规,做好施工现场的环境保护工作。5.工程验收:工程完成后,乙方应按照甲方要求进行自检、验收。如有质量问题,乙方应负责整改或重做。6.质保期:乙方应承诺工程质量保修期为__________年,质保期内出现的质量问题,乙方应负责维修或更换
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 化学常识类知识点总结
- 仓库盘点管理流程
- 专心于英语短语
- 2024农户借款合同模板
- 职业技术学校《德语口语实践》课程标准
- 2024月结采购合同 购销合同月结付款方式
- 2024光谷云财务代理记账合同范
- 坚果破壳机设计课程设计
- 2024信息技术咨询服务合同样本
- 固有建筑改造施工方案
- 2024农民健身器材安装合同
- 代理商售后服务承诺书2024年
- 1.6 有理数的加法课时1 华师大版(2024)数学七年级上册教学课件
- 2024年湖北省中考地理试题(含解析)
- 进境动植物检疫许可证申请表模板
- 人教PEP六年级上册英语《 Unit 4 Part A Let's try-Let's talk 》说课稿
- 国家电网招投标培训
- 骨髓损伤护理查房
- AQ/T 9009-2015 生产安全事故应急演练评估规范(正式版)
- 登革热合同范本
- 高中数学选择性必修一课件:2 5 2 圆与圆的位置关系(人教A版)
评论
0/150
提交评论