工程用工劳务合同

【劳务合同】

在进步的社会中，契约扮演着越来越重要的角色。合同可以促进双方正确

行使权利，严格履行义务。那么如何写一份详细的合同呢。下面是精心整理的

工程用工劳务合同（通用4篇），大家一起来看看吧。

工程用工劳务合同1

发包人：承包人：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关

法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作

事项协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况

工作内容：O

工程名称：O

工程范围：。

第二条：作业人员

第三条：合同工期

风险提示：

明确约定好工程期限有利于保障工程进度，是保证工程正常进行的必要条

件。另外，承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬，劳务发包方

也可以据此要求承包方承担违约责任。

另外，在涉及工程工期的诉讼中，由于不同的原因所造成工期延误的法律

后果是不同的，因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改

变，在履行工程合同中，劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门

制定制度作出书面认定，比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他

条件的时间等方面的事项，以避免将来发生诉讼时无据可查。

开工日期——年——月——日，完工日期——年—月—日，工期

为天。

第四条：合同价款

1、合同价款为：元（人民币），大写：元。

2、合同价款的确定原则(在确认的方式前划"J")：

经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：

(1)本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。

(2)以一年施工预算或—施工概算定额为依据。

(3)定额工以外发生的零星用工单价元/工日。(以实际发生，书面

签证资料为准)

第五条：合同价款的结算和支付

1、结算、决算资料：

(1)发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资

料按本合同条款编制的施工预算书。

(2)承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人

员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

(3)有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

2、合同价款的结算和决算：

(1)发包人应于每月一日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履

行书面结算手续。

(2)工程交工后日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人

在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。

3、合同价款的支付：

(1)合同价款分期支付：在年月日付款元，在

一年——月——日付款——元。

第六条：安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

1、安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门

颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

2、重大伤亡及其他安全事故处理:

（1）发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩

大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须

作出书面记录或拍照。

（2）按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责

任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

第七条：工程质量、验收与保修

风险提示：工程质量未符合标准的归责

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由承包人承担由此增

加的费用和（或）延误的工期，并支付相应的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包

人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费

用和（或）延误的工期。

1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人

指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在

取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。

2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织

施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续

后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包

人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。

3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依

据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，

逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，

工程交工。

第八条：工期延误

1、对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应

顺延。

2、承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出

向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经

济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发

包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。

3、非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，

双方约定。

第九条：文明施工

1、发包人、承包人应严格执行.市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规

定”，加强科学管理，坚持文明施工。

2、发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食

宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。

第十条：材料机具供应

风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责任

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在

监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出

施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延

误的工期，由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或

因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的

约定办理。

1、由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护

用具由发包人采购并供应到施工现场（400米内）。

2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要

与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按

操作规程使用，加强维修保养。

第十一条：发包人的权利及义务

1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程

施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

2、负责于年月日提供施工图纸套，提供必

要技术资料和办理施工洽商。

3、负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生

产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。

第十二条：承包人的权利和义务

1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治

素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。

2、承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工

种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。

3、在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案

人员，人员变动率小于服从发包人的统筹安排，统一调动。

4、当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的

前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并

办理变更手续。

第十三条：违约责任

风险提示：明确违约责任

在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规

定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应

承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

1、发包人违约责任：

(1)由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损

失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不

能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。

(2)由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关

责任由发包人承担。

(3)发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向

发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与

承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约

定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告

知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

2、承包人违约责任：

(1)因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包

人可以终止合同，并要求承包人在______日内退出施工现场，承包人应当退出

施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算

事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行

签认。

(2)承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更

换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人

自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。

(3)因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。

第十四条：合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门

申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，向人民法

院起诉。

第十五条：合同的生效与终止

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出

示身份证明，委托代理人应出示委托证明。

本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。

第十六条：本合同正本一式一份，具有同等法律效力，双方各执一份，

备案留存一份，副本一份。

发包人：承包人：

年月曰年____月0

工程用工劳务合同2

甲方：

乙方：

为了保证工程施工的顺利进行，经甲、乙双方协商对分项工程施工达成工

程劳务分包合同条款如下：

一、工程分包情况：

1、工程名称：

2、建筑面积：平方米；

3、分包内容：

4、合同价款：本合同采用固定单价合同形式，即人工费元/平方米;

5、质量要求：达到国家标准要求;

6、拨款方式：

二、甲方责任

1、负责办理开工前的各项审批手续，确保施工正常进行；

2、负责协调与建设、监理、质量监督、安全生产管理等各部门的关系；

3、负责制定施工现场文明施工、工程质量、安全生产、工程进度等各方面

管理制度并进行综合协调管理工作；

4、负责为施工现场所有人员办理人身意外伤害保险，负责监督检查作业人

员劳动保护用品的使用情况；

5、负责对进入施工现场所有施工人员进行安全生产教育培训，监督施工人

员按照施工操作规程进行施工；

6、负责工程施工调度，协调各工种之间关系，确保施工有序进行；

7、负责对施工人员进行统一管理，所有施工人员必须统一着装。有权对不

服从管理的分包队伍及个人进行处罚；

8、有权对不按要求发放人工费的分包人进行统一管理，为个人直接发放人

工费。

三、乙方负责

1、必须按相关规范要求进行施工，对建设单位、上级主管部门在检查中发

现的问题要及时整改，承担由此发生的费用；

2、负责按甲方要求及时组织施工人员进入施工现场：

3、负责每日在部署施工任务时对施工人员进行安全生产教育；

4、负责为施工作业人员发放统一的服装，为每一个施工人员配备合格的安

全帽；

5、负责班前检查所需使用机械设备的运行情况，发现问题，及时汇报，确

保设备不带病运行；

6、负责监督检查本工种作业人员按照操作规程（有持证上岗要求的特殊工

种操作人员必须持证上岗）进行施工，不得野蛮施工，不得饮酒;对每天完成的

分项工程进行自检，确保一次验收合格；

7、负责本工种施工作业现场的安全生产、环境卫生管理工作，对施工所产

生的边角料按项目部要求进行统一存放，对作用现场及时清理。

8、承担本工种安全生产事故的一切责任。

上述承包合同签定后，双方应认真履行，具有法律效力。合同未尽事宜，

双方再行商议。

此合同一式叁份。甲乙双方各壹份，另壹份报公司存档。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年月曰年____月____日

工程用工劳务合同3

甲方：（以下简称甲方）

乙方.：身份证号码：（以下简称乙方）

甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就（以下简称“项目”）的劳

务合作事宜，达成如下协议（以下简称“本协议”）：

一、劳务地点：

二、劳务费：

劳务费暂定元/天（大写：人民币），以下简称劳务费）.

劳务费中已包含：住宿费、生活费、生活水电费、劳务工意外保险费、及

一切不可抗力费用等。

三、劳务服务期：

乙方的劳务服务期暂定为月。（按甲方的施工进度计划的要求执行）如因甲

方要求并书面认可的，需要项目工期延长的，则劳务服务期可顺延，顺延期间

内甲方据实结算及支付劳务费;除前述原因导致项目工期及劳务服务期延长的，

由乙方自行负责。

四、甲方权利义务:

1、负责对乙方的劳务工的全面管理，负责监督乙方的劳务进度、生产质

量、工期、安全、文明生产；

2、负责与该工程的监理及设计单位的沟通、协调及处理日常事务；

3、负责对乙方提供的劳务工作量的进行最终审核，每月依乙方及其雇佣的

工人（以下简称“工人”）按实际出勤天数发放劳务费。

4、负责对乙方及其雇佣的工人给予技术指导、文明和安全生产教育；

5、负责向乙方提供生产材料、生产场地、生产用水用电（费用由乙方负责）

6、提供完整的施工图纸，并负责进行图纸交底。

五、乙方权利义务

1、乙方须配合和服从甲方项目部的管理，服从甲方指派的现场人员的协

调，并有义务配合监理、设计单位、质量、安全监督部门的管理工作；

2、乙方负责定期对其雇佣工人进行安全生产、文明施工教育;对其雇佣工

人的安全负直接责任；

3、负责对其雇佣工人的现场设备操作规程及生产工艺的培训，保证执行操

作规程和生产工艺；

4、乙方负责为其雇佣工人办理工伤保险和人身意外伤害保险；

5、乙方在劳务工进入生产现场的2日前向甲方提供劳务工的名单、附身份

证复印件（交原件核对），作为甲方发放基本劳务费的依据；

六、付款方法：

（1）每月的10号前按支付实际出勤人数劳务费；

（2）甲方付至合同劳务费工程款的80%后，不再支付劳务费，工程款项待项

目及甲方验收合格后，双方结算确认后30天内付至结算价的95%,留5%作为保

修金，保修期为2年，以竣工报告为准。

七、争议解决条款

甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应先尽量协商解决，协商不成，

则任何一方均应向甲方所在地有管辖法院提起诉讼。

八、其它条款：

1、本协议及其履行不构成甲方与乙方工人之间产生劳动关系的证明，乙方

在甲方指导下直接管理工人，工人因工资发放、人身损失等产生的纠纷概由乙

方自行处理，如导致甲方直接或间接承担相关责任的甲方有权向乙方追偿；

2、本协议壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，自双方签章或授权代表人

签字之日起正式生效，至乙方提供的劳务服务结算完毕，本协议自动失效。协

议附件包括乙方代表身份证复印件.

甲方（盖章）：乙方：

代表人（签字）：身份证号码：

年月日年月日

工程用工劳务合同4

甲方：—

法定代表人或委托代理人：

通讯地址：—

邮政编码：—

电话—

乙方：姓名性别

居民身份证号码——出生日期——年—月

______日

家庭住址_______________________________________邮政编码

户口所在地——省（市）_—区（县）——街道（乡镇）

通讯地址

第一条本协议于年月一日生效，至——年月

日终止。

第二条乙方承担的劳务内容、要求为:

第三条乙方提供劳务的方法为：。

第四条甲方向乙方支付劳务费1000元人民币（大写：壹仟元整）

第五条乙方依据本协议第二条、第三条约定的劳务内容、要求、方法为甲

方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务。

第六条乙方负有保守甲方商业秘密的义务。乙方负有保护义务的商业秘密

主要包括：

第七条甲方支付乙方劳务报酬的标准、方法：—银行转账或支付宝—=

第八条乙方依法缴纳个人所得税40元人民币（大写：肆拾元整），甲方依法

代为扣缴。

第九条发生下列情形之一，本协议终止：

一、本协议期满的；

二、双方就解除本协议协商一致的；

三、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。

四、由于不可抗力致使合同中止的。

第十条甲、乙双方若单方面解除本协议，仅需提前一周通知另一方即可。

第十一条本协议终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完

毕，并附书面说明，如给甲方造成损失、应予赔偿。

第十二条依据本协议第十条、第十一条约定终止或解除本协议，双方互不

支付违约金。

第十三条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均提请北京市人民

法院进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十四条本合同甲、乙双方的通讯地址为双方联系的固定通讯地址，若在

履行本协议中双方有任何争议，甚至涉及仲裁时，该地址为双方法定地址。若

其中一方通讯地址发生变化，应立即书面通知另一方，否则，造成双方联系障

碍，由有过错的一方负责。

第十五条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：乙方：

代表人（签字）：身份证号码：

—年月曰年月日

【劳务合同】

当今社会，人们越来越重视合同，合同在许多场合都是不可或缺的。签订

合同是减少和预防纠纷的重要措施。你是否掌握了合同的格式。以下是整理的

2022年书面劳务合同格式精选4篇，欢迎阅读与收藏。

2022年书面劳务合同格式1

甲方（用人单位）：

住所：

法定代表人（或负责人）：

乙方（劳动者）：

住址：

身份证号码：

甲乙双方在平等自愿的基础上，按照《中华人民共和国劳动合同法》等法

律规定，就甲方招用乙方一事，经协商一致达成本合同，供双方遵照执行：

第一条、劳动合同期限：

1、本劳动合同为（选择其中一项并填写完整）：

A、有固定期限劳动合同：年月日至年月日；

B、无固定期限劳动合同，自年月日起。

C、以完成工作为期限。

2、本合同包含个月的试用期（自年月日至年月日）。

第二条、工作地点：省（自治区、直辖市）市（县）路号。

第三条、工作内容:

1、乙方同意在甲方部门（或岗位）担任职务，乙方具体工作内容按照甲方的

岗位职责要求执行。

2、若因乙方不胜任该工作，甲方可调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定

一方的薪资待遇；如乙方不同意调整，甲方可以提前30日通知乙方解除劳动合

同，经济补偿金按照国家规定发放。

3、在工作过程中，因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的，甲方有

权向乙方追偿。

第四条、工作时间和休息休假：

1、工作时间：标准工时制，甲方保证乙方每天工作不超过8小时，每周工

作不超过40小时。具体工作时间由甲方根据生产经营需要安排，乙方应当服

从。

2、休息休假：甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。

第五条、劳动报酬：

1、乙方月工资标准为人民币元，其中试用期内工资为人民币元；

（若实行计件工资的按照以下标准计法工资：）。

2、因生产经营需要，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休

假日工作的，甲方按国家规定的标准发放加班费。

3、甲方保证按月发放工资，具体发放日期为。

第六条、社会保险：

1、甲方按照国家的规定为乙方办理各项社会保险，缴纳社会保险费；

2、依法应由乙方个人负担的社会保险费，甲方从乙方应得工资中扣缴，乙

方不得有异议。

第七条、劳动保护、劳动条件和职业危害防护：

甲方为乙方提供劳动所必需的工具和场所，以及其他劳动条件;保证工作场

所的符合国家规定的安全生产条件，并依法采取安全防范措施，预防职业病。

第八条、甲方依法制定和完善各项规章制度，乙方应当严格遵守。

第九条、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、公

司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，应当承担赔偿责

任。

第十条、乙方在签订本协议时，未与其他任何单位保持劳动关系或者签订

竞业限制协议。否则，给其他单位造成损失的，由乙方单独承担责任，与甲方

无关。

第十一条、劳动合同解除或终止：

1、若乙方需解除劳动合同书，应当提前30日以书面的形式通知甲方，书

面通知以送达甲方（具体部门、职务）为准；

2、有关解除或终止劳动合同的事项，按照《劳动合同法》等法律、法规有

关规定执行。

3、在解除或者终止劳动合同时，乙方应当将正在负责的工作事项以及甲方

交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因乙方原因未办理交接

造成甲方损失的，由乙方赔偿。

4、因解除或者终止劳动合同，乙方依法应获得经济补偿金，但乙方未与甲

方办理工作交接前，甲方暂不支付经济补偿金。

第十二条、因履行本合同发生的争议，双方本着合理合法、互谅互让的原

则协商处理;协商不成的，任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第十三条、本合同未约定的事项，按照法律、法规、行政规章以及地方性

法规等规定执行。

第十四条、本合同自双方签字或盖章后生效，一式二份，双方各执一份，

本合同的任何条款的变更，应当以书面形式经双方签字或者盖章确认。

甲方（盖章）：乙方（签字）：

签约代表（签字）：

日期：年月日日期：年月日

2022年书面劳务合同格式2

甲方:

法定代表人或委托代理人：.

注册地址：________________________________

通讯地址：_______________________________

经营场所：___________

乙方：

姓名性别

居民身份证号码___________________

家庭住址_____________________________________

邮政编码_____________

户口所在地______省（市）_______区（县）街道（乡镇）

通讯地址______________________________________

邮政编码电话

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规

定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条

款。

第一条本合同期限为一年。

本协议于____年_月—日生效，至______年一月一日终止。

第二条甲方安排乙方从事______工作。甲方因经营需要和乙方的能力表

现，可变更乙方的工作。乙方有反映本人意见的权利，但未经甲方批准，必须

服从。

第三条乙方提供劳务的方式为：

第四条乙方认为，根据乙方目前的健康状况，能依据本协议第二条、第三

条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳

务。

第五条乙方负有保守甲方商业秘密的义务。乙方负有保护义务的商业秘密

主要包括：乙方从甲方获得的与工作有关或因工作产生的任何商业、营销、客

户、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或何种载体，无论在披露时

是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。

第六条按甲方现行的店铺员工薪金管理制度支付乙方工资。甲方发薪每月

日期为次月100O合同期间若甲方对乙方工作进行调整或实行新的工资制度

时，乙方的工资待遇则作相应调整。

第七条乙方依法缴纳个人所得税，甲方依法代为扣缴。

第八条发生下列情形之一，本协议提前终止：

1、发生甲方或乙方不可抗拒的因数，造成一方或双方不能继续履行合同的;

2、双方就解除本协议协商一致的；

3、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。

第九条符合下列情况之一的，甲方可以解除本合同，辞退乙方

1、乙方因严重违反劳动纪律，按甲方员工守则及奖惩办法规定可以辞退

的。

2、乙方因病或非因工负伤在规定的医疗期满后，不能从事原工作也不能从

事另行安排的工作的；

3、乙方不服从甲方的工作安排。

4、甲方宣告破产、不再从事原经营行业。

第十条乙方有以下行为，甲方有权立即通报开除乙方并追究由此造成的损

失：

1、虚报帐目，帐目不清，弄虚作假，贪污货款。

2、偷盗财物，散布影响公司及同事形象的谣言。

第十一条乙方同意医疗费用自理，医疗期内甲方不支付劳务费。

第十二条本协议终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完

毕，并附书面说明，如给甲方造成损失、应予赔偿。

第十三条甲、乙双方若单方面解除本协议，需提前一个月通知另一方。

第十四条自协议生效起正常履行满一年时甲方一次性支付给乙方—万元，

协议期满甲方再一次性支付给乙方一万元整。因为任何原因协议未能达到上述

时间甲方不作任何补赏。

第十五条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均提请甲方所在地

仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。任何一方不服仲裁裁决的，可继续向

甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十六条本合同首部甲、乙双方的通讯地址为双方联系的固定通讯地址，

若在履行本协议中双方有任何争议，甚至涉及仲裁时，该地址为双方法定地

址。若其中一方通讯地址发生变化，应立即书面通知另一方，否则，造成双方

联系障碍，由有过错的一方负责。

第十七条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方就此合同内容向第三

方保密。

甲方.（公章）乙方（签章）

日期：年月日日期：年月日

2022年书面劳务合同格式3

甲方（雇主）

单位名称：

地址：

联系电话：

乙方（雇员）

姓名：

性别：

身份证号：

家庭住址：

联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》和天津市的有关规定，甲乙双方在平等自

愿、协商一致的基础上签订本合同。

第一条本协议期限为月。本协议于年一月一日生效。

第二条乙方承担的劳务内容、要求为：

（一）甲方分配乙方在岗位担任职务（工种）。在正常情况

下乙方必须完成生产（工作）任务，具体生产（工作）任务为：

（二）工作地点：O

第三条劳务报酬

甲方支付乙方劳务费的标准、方式、时间：

（-）劳务费元整（元）/月。

（二）劳务费用的支付方式：每月一号，甲方转账到乙方银行账号（开户

行：;账号：）。

（三）乙方依法应缴纳的个人所得税，甲方依法代为扣缴。

第四条甲乙双方约定，甲方为乙方购买意外伤害保险卡，用于乙

方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。保险期间与本合同期限相

同。

第五条甲方义务

一、甲方根据国家法律和本市的有关规定，给乙方提供安全卫生的劳务条

件，发给乙方必要的劳务保护用品。

二、甲方对乙方进行安全教育和必要的培训；乙方从事特种作业的必须经过

专门培训并取得特种作业资格后持证上岗。

三、乙方在劳务过程中应严格遵守劳务安全卫生规程和操作规程，有权拒

绝违章指挥，对甲方及其管理人员漠视职工安全和健康的行为有权检举、控

告。

第六条乙方义务

一、乙方应遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳务纪律。

二、甲方有权依据国家和天津市的有关规定及企业的规章制度和劳务纪律

对乙方实行管理。

三、乙方严重失职，营私舞弊，蓄意损坏商品，串通诈骗或泄露商业秘

密，对甲方、服务单位所在零售网点的利益造成重大损害的，甲方保留追究乙

方经济和法律责任的权利。

第七条本合同的解除

一、本协议期满的。

二、双方就解除本协议协商一致的。

三、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。

四、因乙方个人原因连续请假天以上或累计请假达天的。

第八条违反本合同的责任

甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失，都要承担经济责任。具体

赔偿金额由非违约方和企业工会，根据违约者的责任大小和给对方造成经济损

失的情况确定。乙方违约，按甲方奖惩办法有关规定，承担违约责任。

第九条争议处理

甲乙双方因执行本合同发生争议纠纷时，应协商解决;协商无效的，任何一

方均可向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁;或者可以向有管辖权的人民

法院提起诉讼。

第十条其它事项

一、本合同未尽事宜或条款与法律、法规有抵触的，按国家和天津市的有

关规定执行。

二、本合同甲乙双方签字盖章后，双方必须严格遵照执行。本合同一式

一份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：

法定代表人：

年一月—H

签订地点：

乙方（签字）:

年一月—H

签订地点：

2022年书面劳务合同格式4

发包方：建筑施工有限责任公司（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关

于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将公司

_______________工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双

方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。

一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：

该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分

项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。

二、本合同期限：

从年_____月起至___________年月止。

三、工程质量标准：

所有分项工程质量确保优良

四、劳务管理费的上缴及付款方式：

1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，

如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方

按管理费的—为返回乙方作为奖励。

付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50%装修完工

前付50%o

五、乙方的职责

1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。

协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。

六、乙方的职责:

1、全面履行——公司与一建筑施工有

限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任

与义务。

2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同

要求。如达不到则按管理费的50%进行处罚。

七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有

同等法律效力。

八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完

工，双方结清劳务管理费后失效。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

【劳务合同】

你知道吗。劳动合同不同于劳动合同。劳动合同是指以劳动形式向社会提

供服务的民事合同。如何签订劳动合同。以下是整理的2022年职工电子劳务合

同范文（通用4篇），大家一起来看看吧。

甲方：身份证号码：

乙方：身份证号码：

乙方自愿申请到甲方从事装卸劳务工作，经甲方面试合格后录用，甲乙双

方在自愿、公平、协商一致的基础上订立如下协议：

一、乙方的职责和义务

1、由于甲方业务主要是做体力的搬运工作，劳动强度大，工作环境差，常

年工人进出流量大，所以甲方以临时聘用劳务工为主体，乙方临时到甲方工作

时，培训期为——个月，培训开始后——日内自行离开者，只发放

生活费每天元。

2、乙方必须严格遵守甲方的各项规章制度，如因工作需要，甲方随时可以

安排乙方到别的单位和其它部门工作，乙方必须服从。

3、乙方工作期间因私事不能来单位上班的，应提前一天向单位请假（特殊

情况除外），无故旷工_________天扣款元，连续旷工________天以

上者做辞退处理，甲方不再另行安排工作。

4、乙方工作时不得在厂区内吸烟，发现一次扣款元。

5、乙方工作时不服从安排，出工不出力，偷懒耍猾，小偷小摸，打架闹事

或向车船主索要财物，经常违反甲方的管理制度者，予以辞退，并解除乙方与

甲方的劳动关系。

6、乙方在工作期间酗酒闹事、打架斗欧发生的伤残事故，由肇事双方按其

责任大小各自承担全部责任，并作辞退处理。

二、甲方的职责

1、甲方按时发放职工工资，不拖欠，本人岗位计件单价中的1M乍

为养老金、劳保福利、出勤奖和加班工资等四项补贴（其中：养老保险金

队劳保福利%、出勤奖%、加班工资%）

算入工资中与当月工资一并发放，养老保险金自行缴纳，若因乙方中途辞工离

开甲方，应提前五天向办公室报告，可以结清工资。

2、乙方在甲方工作时，享受传统节日（端午节、中秋节、春节）的福利。

3.乙方工作时造成的工伤事故（以医院出具的有效证件为准）其住院治疗费

—元以上的由甲方全部承担，养伤期间发给生活费每天——元.

三、本协议从年月日起至_________年

月日。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年月曰年月日

甲方：__________________________________________

乙方：性别：

居民身份证号：电话：

家庭地址：____________________________________

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规

定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条

款。

第一条、本协议期限为一年月—一日生效，至—年：月—日

终止。

第二条、乙方承担的劳务内容要求为：

第三条、乙方提供劳务的方式为：

第四条、约定劳务甲方认为，根据乙方目前的健康状况能依据本协议第二

条、、第三条、约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也愿意承

担所约定劳务：________________

第五条、保密乙方负有保守甲方商业秘密的义务。乙方负有保护义务的商

业秘密主要包括：

第六条、劳务报酬甲方支付乙方劳务报酬的标准、方式、时间：

第七条、税收乙方依法缴纳个人所得税，甲方依法代为扣缴。

第八条、协议终止发生下列情形之一，本协议终止：

一、本协议期满的；

二、双方就解除本协议协商一致的；

三、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。

第九条甲、乙双方若单方面解除本协议，仅需提前一周通知另一方即

可。

第十条本协议终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完

毕，并附书面说明，如给甲方造成损失，应予赔偿。

第十一条乙方在协议期间无条件服从甲方的一切规章制度。

第十二条乙方除享受规定的酬劳外，不享受其它的福利待遇。

第十三条依据本协议第九条、第十条、约定终止或解除本协议，双方互不

支付违约金。

第十四条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均提请仲裁委员会

按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十五条本合同一式一份，甲乙双方各执一份。

甲方（公章）：,乙方（签章）：

日期：._年_月一日日期：一年__月—_日

甲方（用人单位）名称：_________________________________

乙方（劳动者）姓名：____________________________________

根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规的规定，甲乙双方

遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

1、本合同期限类型为（固定期限/无固定期限/以完成一定工作任务为期

限），自_______年月日起至___________止。其中，试用期（有/无），

r'i_年月日起至__年月日止。

2、甲方安排乙方从事的工作为，工作地点为

□乙方应按照甲方安排的工作内容及要求，认真履行岗

位职责，按时完成工作任务。

3、甲方安排乙方执行工时工作制（标准工时/综合计算工时/不定

时）。

4、甲方于每月日前以现金或转账形式及时足额支付乙方工资，工资

（计时/计件）标准为——其中，试用期期间的工资标准为—

5、甲方应当按照国家和地方有关规定为乙方缴纳社会保险费，具体项目为

o乙方负担的部分由甲方负责代扣代缴。

6、甲方为乙方提供安全生产培训，并提供符合国家规定的劳动安全卫生条

件和必要的劳动防护用品。安排乙方从事有职业危害作业的，应当定期为乙方

进行健康检查。乙方在劳动过程中应严格遵守各项制度规范和操作规程。

7、乙方发生工伤时，甲方应当及时采取措施使乙方得到救治，并按照《工

伤保险条例》的规定，向乙方支付相应的工伤待遇。简易劳动合同书范本第七

条甲乙双方应当按照《劳动合同法》的相关规定履行、变更、解除、终止本合

同。符合《劳动合同法》有关规定情形的，甲方应当依法支付乙方经济补偿。

8、甲方违法解除或者终止本合同，乙方要求继续履行本合同的，甲方应当

继续履行；乙方不要求继续履行本合同或者本合同已经不能继续履行的，甲方应

当依法按照经济补偿标准的二倍向乙方支付赔偿金。

9、双方约定的其它事项：

10、劳动合同未尽事宜，按国家和地方有关规定执行。

11、本合同自甲乙双方签