二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1090

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」090

1.题型：单选题

甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉

时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙，丙两个公司对

10万元工程欠款的偿还事宜并未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉

至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（）。*

A原告

B有独立请求权的第三人

C共同诉讼人

D无独立请求权的第三人

答案

C

2.题型：多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》要求，施工单位对安全防护设备进行安全管理

应采取的措施有（）.

A由专人管理

B经常进行检查

C定期维修和保养

D建立相应的资料档案

E根据使用情况确定报废时间

答案

A,C,D

3.题型：多选题

建筑业企业在资质证书有效期内（）等发生变更的，应当办理资质变更手续。

A企业名称

B注册资本

C地址

D法定代表人

E设立分公司

答案

A,B,C,D

4.题型：单选题

某化工责任有限公司与某运输集团就化工原料运输签订了《货物运输合同》。合同

中承运人的权利有（）。A

任意变更运输线路权B

中止运输权C

特殊情况下的货物留置权D

对货物的处置权

考点

2Z204036运输合同的法律规定

解析

在运输合同中，承运人无权变更运输路线，对由此增加的运费要赔偿托运人，故A

错误。托运人违反包装规定的，承运人可以拒绝运输，故B错误。承运人无权处

置托运人的货物，故D错误，因此只有C为正确答案。

考点：货运合同当事人的权利义务

5.题型：多选题

甲公司拖欠乙公司工程款一案，经法院作出判决，现进入执行阶段。法院可根据乙

的申请，对甲的银行存款采取的执行措施有（）

A查封

B扣押

C拍卖

D变卖

E强制交付

答案

A,B

6.题型：多选题

根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有()。

A施工单位因安全事故隐患，被监理工程责令暂停施工，致使工期延误

B因拖欠农民工工资，被监理工程师责令暂停施工，部分民工停工抗议，致使工期

延误

C地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加

D由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误

E因延迟履行而遭遇洪水，致使工期延误

答案

C,D

7.题型：单选题

关于建设资金，以下说法正确的是()。*

A建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的40%

B建设工期超过1年不足2年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%

C建设工期2年以上的，到位资金原则上不得少于工程合同价的70%

D建设单位应提供银行出具的到位资金证明

答案

D

8.题型：单选题

项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后

果的，其行为构成（）。

A重大劳动安全事故罪

B重大责任事故罪

C工程重大安全事故罪

D危害公共安全罪

答案

B

9.题型：多选题

在民事诉讼的执行过程中，人民法院应裁定中止执行的情形包括（）=

A申请人表示可以延期执行的

B案外人对执行标的提出确有理由异议的

C据以执行的法律文书被撤销的

D作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的

E作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的

答案

A,B,D,E

10.题型：单选题

《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少

（）修订一次，预案修订情况应有记录并归档。

A每五年

B每三年

C每年

D每半年

答案

B

解析

答案B

《生产安全事故应急预案管理办法》第26条规定，生产经营单位制定的应急预案

应当至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。因此，正确选项为B。

11.题型：单选题

下列关于工程承包活动相关连带责任的说法中，正确的是（）.

A联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任

B如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任

C工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任

D负有连带义务的每个承包人，都负有清偿部分债务的义务

答案

C

12.题型：多选题

按照《消防法》的规定，被确定为消防安全重点单位的重点工程的施工现场,除应当

履行所有单位都应当履行的职责外，还应当履行的消防安全职责有（）等.

A确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作

B建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志,实行严格管理

C对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练

D实行每周防火巡查

E建立巡查记录

答案

A,B,C,E

13.题型：单选题

关于垫资的说法，正确的是（）。

A垫资的法律性质是工程欠款

B法律、行政法规明确禁止垫资行为

C当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息

D当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍

答案

C

14.题型：单选题

某材料供应商出售给某施工单位500t钢材，该施工单位持提货单去对方的仓库取

货，但是仓库发货员误将550t的钢材给施工单位装车，该情形构成了（）。

A合同之债

B侵权之债

C无因管理之债

D不当得利

答案

D

解析

不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益

的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的

关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为

不当得利之债。

15.题型：单选题

阳光工程公司提出与公司员工李某解除合同，并经双方协商一致，解除了劳动合

同。李某在该公司工作了2年4个月，解除合同前李某月工资2400元。李某要求

公司经济补偿，而阳光公司认为是双方协商终止合同，不应当进行经济补偿。根据

《劳动合同法》的规定，下列说法正确的是（）。A

阳光公司无须给予李某任何经济补偿B

阳光公司应当给予李某6000元经济补偿C

阳光公司应当给予李某7200元经济补偿D

阳光公司应当给予李某5600元经济补偿

考坐上点

2Z204022劳动合同的履行、变更、解除和终止

解析

本案例中属于第二条，所以应该进行经济补偿；经济补偿按劳动者在本单位工作的

年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按

一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高

于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资

三倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付，向其支付经

济补偿的年限最高不超过十二年。本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者

终止前十二个月的平均工资。李某得到的经济补偿=2x2400+2400/2=6000元。

考点：终止劳动合同的经济补偿

16.题型：多选题

甲施工企业项目材料员乙擅自将工地剩余建材以甲的名义卖给丙材料商，下列说法

中正确的是（）。A

乙有撤销权B

丙有催告权C

构成表见代理D

甲有追认权E

该买卖行为有效

考点

2Z201032建设工程代理行为及其法律关系

解析

本题属于无权代理，不满足表见代理构成条件。行为人没有代理权、超越代理权或

者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发

生效力，由行为人承担责任。相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认。被代

理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。撤

销应当以通知的方式作出。

考点：无权代理与表见代理。

17.题型：单选题

某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由设计缺陷造成的。下

列说法中，正确的是（）。【2015】A

设计人应负责返修，费用由设计方先行承担B

承包人应负责返修，费用由承包人先行承担C

承包人应负责返修，费用由发包人先行承担D

由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修

考点

2Z207024施工质量检验和返修的规定

解析

本题考查的是施工质量检验和返修的规定。对于非施工单位原因造成的质量问题,

施工单位也应当负责返修，但是因此造成的损失及返修费用由责任方负责。

考点：建设工程的返修

18.题型：单选题

固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定合同（）时间的劳动合同。

A废止

B解除

C终止

D续订

19.题型：单选题

根据《中华人民共和国行政处罚法》。行政处罚的种类不包括（）。

A警告

B罚金

C责令停产停业

D责令限期改正

答案

20.题型：单选题

对于施工现场的大气污染防治，重点是防治（）污染。

A扬尘

B废气

C粉尘

D积尘

答案

A

解析

对于施工现场的大气污染防治，重点是防治扬尘污染。

21.题型：单选题

《招标投标法》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从

()起算。

A招标公告发布之日

B领取招标文件之日

C提交投标文件的截止之日

D资格预审结束之日

答案

C

22.题型：多选题

关于劳务派遣的说法，正确的有()。*

A经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记

B劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或替代性的工作岗位上实施

C劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离

D用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位

E除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用

答案

A,B,C

解析

《劳动合同法》规定，劳务派遣单位经营劳务派遣业务应当具备下列条件：

（1）注册资本不得少于人民币200万元；（2）有与开展业务相适应的固定的经营

场所和设施；（3）有符合法律、行政法规规定的劳务派遣管理制度；（4）法律、

行政法规规定的其他条件。经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政

许可；经许可的，依法办理相应的公司登记。未经许可，任何单位和个人不得经营

劳务派遣业务。劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工

作岗位上实施。

23.题型：单选题

施工企业的项目负责人应当对（）负责。

A本单位的安全生产

B建设工程项目的安全施工

C本单位安全生产所需资金

D危险性较大的专项施工方案确定

答案

B

24.题型：单选题

关于工程建设国家标准的审批发布和编号，下列说法正确的是：工程建设国家标准

由（）O

A由国务院工程建设行政主管部门批准并发布

B由国务院标准化行政主管部门审查并统一编号

C由国务院标准化行政主管部门批准并发布

D由国务院工程建设行政主管部门审查并批准

答案

D

解析

答案D

《工程建设国家标准管理办法》第28条规定："工程建设国家标准由国务院工程建

设行政主管部门审查批准，由国务院标准化行政主管部门统一编号，由国务院标准

化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合发布。”据此，正确答案为

D„

25.题型：单选题

下列关于施工企业资质证书的申请、延续和变更，说法不正确的是（）。

A企业申请增项资质，应当申请最低等级资质

B企业资质证书的有效期为5年

C建筑业企业应当于资质证书有效期届满前3个月前，向原资质许可机关提出延续

申请

D资质许可机关应当在资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定，逾期未做

出决定的，视为拒绝延续

答案

D

解析

D选项应视为同意，故D选项为错误选项。

26.题型：单选题

根据《建筑业企业资质管理规定》的规定，企业可以申请一项或多项建筑业企业资

质。企业首次申请或增项申请资质的，应当申请（）。

A最低等级资质

B比最高等级低一级的资质

C最高等级资质

D比最低等级高一级的资质

答案

A

解析

《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业可以申请一项或多项建筑业企

业资质。企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质。

27.题型：单选题

根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设施工、监理、验收阶段执

行强制性标准的情况实施监督的机构是（）。

A建设项目规划审查部门

B建筑安全监督管理机构

C工程质量监督机构

D工程建设标准批准部门

答案

C

解析

建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监

督；施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情

况实施监督；建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性

标准的情况实施监督；工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段

执行强制性标准的情况实施监督。

28.题型：单选题

劳动合同的期限一般终于劳动合同的（）之时。A

生效B

成立C

终止D

完成

考点

2Z204021劳动合同订立的规定

解析

劳动合同的期限一般终于劳动合同的终止之时。

考点：劳动合同期限

29.题型：单选题

2006年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2007年6月工作

单位变动后变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期到（）止。A

2009年3月B

2009年6月C

2010年3月D

2010年6月

考点

2Z202032建造师考试、注册和继续教育的规定

解析

《注册建造师管理规定》中规定，在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应

当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续

原注册有效期（3年）。故A选项正确。

考点：变更注册和增加执业专业。

30.题型：单选题

建设工程开工后因故中止施工，建设单位应当自终止施工之日起的（）内向施工许可

证发证机关报告。

A15日

B30日

C60日

D90日

答案

B

31.题型：单选题

法人在建设工程中的地位，表现在（）o

A它所扮演的总、分包角色上

B它具有民事权利能力和民事行为能力

C承包合同约定的权利、义务中

D建设参与方分工协作的关系中

答案

B

32.题型：多选题

根据《仲裁法》，仲裁裁决可能被撤销的情形有（）。*

A仲裁的事项超出仲裁协议的约定范围

B依据伪造的证据作出的裁决

C双方当事人均对裁决不服

D重大案件适用了独任庭审理

E没有仲裁协议

答案

A,B,E

33.题型：单选题

招标工程的合同价款由发包人、承包人依据（）中的中标价格在协议书内约定。

A

预算书B

中标通知书C

结算书D

招标文件

考点

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约

定

考点：合同价款的确定。

34.题型：多选题

关于施工现场大气污染防治的说法，错误的是（）。

A企业事业单位向大气排放污染物的，应当设置大气污染物排放口

B施工单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价

C工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理

D超过一个月不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行绿化、铺装或者

遮盖

E运输渣土的车辆必须按照规定路线行驶

答案

B,D

35.题型：单选题

《安全生产法》规定：生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或

者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从

业人员（）的权利。【2013】A

■贝音彳尝B

拒绝违章指挥和强令冒险作业C

紧急避险D

批评和检举、控告

考点

2Z206024施工作业人员安全生产的权利和义务

解析

请求民事赔偿权《安全生产法》规定，因生产安全事故受到损害的从业人员，除依

法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位

提出赔偿要求。

考点：请求民事赔偿权

36.题型：多选题

根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的要求，建筑施

工企业负责人带队实施对工程项目质量安全生产状况进行检查。这里的建筑施工企

业负责人可以是（）。

A企业的法定代表人

B企业的总经理

C企业的副总经理

D企业的总工程师

E企业的副总工程师

答案

A,B,D,E

解析

建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工

作的副总经理、总工程师和副总工程师。

37.题型：单选题

下列法律法规中属于行政法规的是（）。A

《建筑法》B

《建设工程质量管理条例》C

《招标公告发布暂行办法》D

《北京市建筑市场管理条例》

考点

2Z201012法的形式和效力层级

解析

A是法律，B是行政法规，C部门规章，D地方性法规。

考点：行政法规。

38.题型：单选题

人民法院应当裁定终结执行的是（）A

申请人表示可以延期执行的B

案外人对执行标的提出确有理由异议的C

作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的D

作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的

考点

2Z208024民事诉讼时的审判和执行程序

解析

ABC执行中止，D是执行终结。

考点：执行中止和终结

39.题型：多选题

无处分权人处分他人的财产，在（）的情况下，该合同有效。

A经过权利人追认

B与其年龄相适应

C与其智力相适应

D与其精神健康状态相适应

E无处分权人在订立合同后取得处分权

答案

A,E

40.题型：单选题

施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检

验检测期限的，说法正确的是()A

必须经具有专业资质的检验检测机构检测B

可以经具有专业资质的检验检测机构检测C

宜经具有专业资质的检验检测机构检测D

不需经具有专业资质的检验检测机构检测

考点

2Z206054机械设备等单位相关的安全责任

解析

施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检

验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。

考点：依法对施工起重机械和自升式架设设施进行检测

41.题型：多选题

根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》，关于招标项目的说法，正确的有

()O

A招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人

B评标委员会成员对其评审意见承担个人责任

C履约保证金不得超过中标合同金额的10%。

D国有资金控股的依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人为中标人

E招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判

答案

B,C,D

解析

招标人可以授权评标委员会直接确定中标人；招标人不可以与投标人就投标价

格、投标方案等实质性内容进行谈判。

42.题型：单选题

甲是某产品的专利权人，乙于2008年3月I日开始制造和销售该专利产品。甲于

2009年3月1日对乙提起侵权之诉。经查，甲和乙销售每件专利产品分别获利为

二万元和一万元，甲因乙的侵权行为少销售100台，乙共销售侵权产品300台。乙

应对甲赔偿的额度为()万元。

A200

B250

C300

D500

答案

A

43.题型：单选题

代理人没有代理权、超越代理权限范围或代理权终止后进行“代理”活动的，属于

()oA

有权代理B

无权代理C

表见代理D

滥用代理权

考点

2Z201032建设工程代理行为及其法律关系

解析

无权代理：自始未经授权；超越代理权；代理权已终止。

考点：无权代理。

44.题型：单选题

某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该

项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。各债权人的清偿顺序依法应为

()。*

A承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人

B抵押债权人、普通债权人、全款购房人、承包人

C普通债权人、全款购房人、承包人、抵押债权人

D全款购房人、承包人、抵押债权人、普通债权人

答案

D

45.题型：单选题

根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅

拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。*

A地下水

B市政自来水

C雨水

D中水

答案

A

解析

非传统水源利用：（1）优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应

收集雨水养护。（2）处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅

拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。（3）现场机具、设备、车辆冲

洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。

（4）大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系

统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位。（5）力争施工中非传统水

源和循环水的再利用量大于30%o

46.题型：单选题

缺陷责任期满后，承包人向发包人申请返还保证金。按照《建设工程质量保证金管

理暂行办法》规定，可视同发包人认可返还承包人的保证金申请的条件是（）。

A在接到该申请后14日内不予答复，且经催告后7日内仍不予答复

B在接到该申请后14日内不予答复，且经催告后14日内仍不予答复

C在接到该申请后7日内不予答复

D在接到该申请后14日内不予答复

答案

B

解析

《建设工程质量保证金管理暂行办法》第十条规定：”……发包人在接到承包人

返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包

人的返还保证金申请。”可见，从承包人向发包人申请返还保证金，到视同发包人

认可返还承包人的保证金申请，需要满足两个前提条件：接到承包人返还保证金申

请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复。因此，正确答案为B。

47.题型：多选题

下列施工总承包、专业承包企业用工方式中，属于违法用工模式的有（）。A

甲公司直接雇佣农民工，不签订劳动合同B

乙企业只签订劳动合同不办理社保C

丙企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与派遣劳动者订立劳动合同D

丁企业只与“包工头”签订劳动合同E

戊企业向劳务分包公司分包作业任务，不签订劳动合同

考点

2Z204023合法用工方式与违法用工模式的规定

解析

“包工头”承揽分包业务基本被禁止。

考点：“包工头”用工模式

48.题型：单选题

以下仲裁协议有效的是（）□

A争议发生之后才达成的仲裁协议

B未排除法院管辖权的仲裁协议

C以口头方式约定的仲裁协议

D约定了两个仲裁委员会的仲裁协议

答案

A

解析

答案A

根荥《仲裁法》第16、17条规定，仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他

书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。此外，仲裁和诉讼

是两种不同的争议解决方式，当事人只能选择其中的一种，有效的仲裁协议可以排

除司法管辖权。选项D则超出了法律规定同样也是无效的。只有A正确。

49.题型：单选题

房屋建筑工程施工总承包二级企业法定的净资产为（）。A

注册资本金3亿元以上，净资产6亿元以上B

净资产1亿元以上C

净资产4000万元以上D

净资产800万元以上

考占

2Z202021企业资质的法定条件和等级

解析

《建筑业企业资质标准》中规定：一级企业净资产1亿元以上；二级企业净资产

4000万元以上；三级企业净资产800万元以上。2016年教材新改。

考点：有符合规定的注册资本。

50.题型：多选题

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，

当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，以下情形正确的是（）。

A建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期

B建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期

D建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日

期

E建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期

答案

B,C,E

解析

竣工日期是指发包人、承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝

对或相对的日期。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问

题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处

理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承

包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣

工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程

之日为竣工日期。故选项B,C,E正确。

51.题型：多选题

以下建设工程中，不需要申请施工许可证的有（）o

A投资额100万元以下的建筑工程

B建筑面积500平方米以下的建筑工程

C实行开工报告审批制度的建筑工程

D军用房屋建筑工程

E抢险救灾工程

答案

C,D,E

52.题型：单选题

专利权的保护对象，是指依法应授予专利的发明创造。根据《专利法》及其实施细

则的规定，包括发明、实用新型和（）。

A内部设计

B产品方案

C外观设计

D产品构造

答案

C

解析

专利法保护的对象就是专利权的客体，各国规定各不相同。我国《专利法》保护

的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

53.题型：单选题

赔偿损失的范围中说法错误的是（）。A

损失赔偿而应当相当于违约所造成的损失B

包括合同履行后可以获得的利益C

不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的

损失D

间接损失是指财产上的直接减少

考点

2Z204013建设工程赔偿损失的规定

解析

直接损失是指财产上的直接减少。

考点：赔偿损失的范围

54.题型：单选题

关于节能技术进步的说法，正确的是（）*

A利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审

批

B国家采取强制措施研发施工节能技术

C节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布

D各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予

以支持

答案

A

解析

国务院管理节能工作的部门会同国务院有关部门制定并公布节能技术、节能产品

的推广目录，引导用能单位和个人使用先进的节能技术、节能产品。国务院管理节

能工作的部门会同国务院科技主管部门发布节能技术政策大纲，指导节能技术研

究、开发和推广应用。国务院和省、自治区、直辖市人民政府设立发展循环经济的

有关专项资金，支持循环经济的科技研究开发、循环经济技术和产品的示范与推

广、重大循环经济项目的实施、发展循环经济的信息服务等。

55.题型：单选题

根据《建筑法》，开工报告制度是指（）。[2014]A

建设单位对施工企业开工条件的确认B

政府主管部门的一种行政审批制度C

监理单位对施工企业开工准备工作的确认D

政府主管部门对施工企业开工条件的确认

考点

2Z202011施工许可证和开工报告的适用范围

解析

开工报告制度是我国沿用已久的一种建设项目开工管理制度。

考点：实行开工报告制度的建设工程。

56.题型：单选题

全国重点文物保护单位的建设控制地带,经省、自治区、直辖市人民政府批准，由

省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同（）划定并公布.

A文物保护单位

B城乡建设主管部门

C文物核定单位

D城乡规划行政主管部门

答案

D

57.题型：多选题

工程监理单位的主要安全责任有（）o

A采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线

B组织抢救生产安全事故.

C审查专项施工方案

D对施工安全事故隐患要求整改

E及时报告生产安全事故

答案

C,D

58.题型：单选题

《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》规定，房屋市政工

程生产安全重大隐患排查治理的责任主体是（）。

A建设单位

B建筑施工企业

C建设监理单位

D政府安监部门

答案

B

解析

答案B

《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》第3条规定，建筑

施工企业是房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体。因此，正确选项

为B。

59.题型：单选题

甲与乙签订了一份合同，后乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的同意，现丙履行

债务的行为不符合合同的约定，甲有权请求（）承担违约责任。A

请求丙承担违约责任B

请求乙承担违约责任C

请求乙和丙共同承担违约责任D

请求乙或者丙承担违约责任

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

合同义务转移分为两种情况：一是合同义务的全部转移，在这种情况下，新的债务

人完全取代了旧的债务人，新的债务人负责全面履行合同义务；另一种情况是合同

义务的部分转移，即新的债务人加入到原债务中，与原债务人一起向债权人履行义

务。无论是转移全部义务还是部分义务，债务人都需要征得债权人同意。未经债权

人同意，债务人转移合同义务的行为对债权人不发生效力。所以在征得甲同意的情

况下乙将债务权利和义务一并转让给了丙，应当由丙承担违约责任。

考点：合同义务的转让

60.题型：单选题

关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。

A中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包

B两个不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业

务许可范围承揽工程

C联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责

任

D共同承包的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任

答案

D

61.题型：多选题

某工地招标文件规定，“招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担

保”，则该工程担保的方式包括（）o

A保证

B抵押

C动产质押

D权利质押

E定金

答案

A,D

62.题型：多选题

编制安全专项施工方案时，应当包括的内容有（）。

A工程项目采用的导则

B施工计划

C工程概况

D编制依据

E劳动力计划

答案

B,C,D,E

63.题型：多选题

国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》将事故分为四个等级。在事故等级划

分中考虑的因素有（）。A

社会因素B

经济因素C

环境因素D

人身因素E

文化因素

考占

2Z206041生产安全事故的等级划分标准

解析

事故等级的划分包括人身、经济、社会3个要素。

考点：事故等级划分的要素

64.题型：单选题

施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块,总价款5万元.后来，砖

厂乙因故将3万元的债权转让给石专厂丙，并通知了施工企业甲.依据《合同法》的规

定,施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向（）主张.

A砖厂乙

B砖厂丙

C砖厂乙或砖厂丙均可

D砖厂乙或砖厂丙均不可

答案

B

65.题型：单选题

下列不属于刑法规定的附加刑的是（）o

A没收财产

B拘役

C罚金

D剥夺政治权利

答案

B

解析

《刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：①管制；②拘役；③有期徒

刑；④无期徒刑；⑤死刑。附加刑包括：①罚金；②剥夺政治权利；③没收财产；

④驱逐出境。

66.题型：多选题

下面关于用能单位的法定义务的说法，正确的是（）。

A积极开展减量化、再利用和资源化活动

B应当按照合理用能的原则，加强节能管理

C制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗

D应当定期开展节能教育和岗位节能培训

E建立节能目标责任制

答案

B,C,D,E

67.题型：单选题

确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应包括在（）内。

A建设单位编制的工程概算

B建设单位编制的投资估算

C施工单位编制的投标报价

D施工单位编制的工程预算

答案

A

68.题型：单选题

关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是（）。

A一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执

行

B仲裁裁决只在国内生效

C当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基

层人民法院管辖

D申请仲裁裁决强制执行的期间为2年

答案

D

解析

A错误，仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方

当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。B错误，仲裁

裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或者地区，均可以得到承认和

执行。C错误，根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决

案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。D正确，申

请仲裁裁决强制执行必须在法律规定的期限内提出（按照《民事诉讼法》的规定，

申请执行的期间为2年）。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中

止、中断的规定。申请仲裁裁决强制执行的2年期间，自仲裁裁决书规定履行期限

或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算。仲裁裁决书规定分期履行

的，依规定的每次履行期间的最后1日起计算。

69.题型：多选题

下列选项中不属于民商事仲裁基本制度的是（）。

A公开审理制度

B协议仲裁制度

C排除法院管辖制度

D两审终审制度

E一裁终局制度

答案

A,D

70.题型：多选题

对需要在本行政区域内作出统一规定的工程建设技术要求，可以制定工程建设地方

标准的前提条件有（）。

A没有相应的国家标准或行业标准

B没有相应的国家标准和行业标准

C有国家标准无行业标准

D有行业标准无国家标准

E国家标准和行业标准规定不具体

答案

B,E

解析

答案B、E

《工程建设地方标准化工作管理规定》第7条规定：”……对没有国家标准、行业

标准或国家标准、行业标准规定不具体，且需要在本行政区域内作出统一规定的工

程建设技术要求，可制定相应的工程建设地方标准。”对照此条规定可知，正确答

案为B、Eo

71.题型：单选题

关于危大工程安全专项施工方案实施的说法，正确的是（）。

A由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督

B建设单位应当结合危大工程专项施工方案对危大工程施工实施专项巡视检查

C对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应勘察

资质的单位进行监测

D对于按照规定需要验收的危大工程，建设单位、监理单位应当组织相关人员进行

验收

答案

C

72.题型：单选题

工程完工后，应该按照相应规定进行竣工结算.如果没有明确约定期限的，应该按照国

家有关规定执行，国家没有规定的，可认为其约定期限均为()天.

A7

B14

C28

D42

答案

C

73.题型：单选题

当事人向仲裁委员会所在地中级人民法院提出有关证据，申请撤销仲裁裁决的，应

当在收到裁决书之日起()个月内提出。

A1

B2

C3

D6

答案

D

解析

1，撤销仲裁裁决应当向做出裁决的仲裁委员会所在地中级法院提出。2,撤销仲

裁裁决的申请应当在收到裁决书六个月内提出。

74.题型：单选题

下列社会关系中，属于我国劳动法调整的劳动关系的是（）。A

施工单位与某个体经营者之间的加工承揽关系B

劳动者与用人单位在实现劳动过程中建立的社会经济关系C

家庭雇佣劳动关系D

社会保险机构与劳动者之间的关系

考点

2Z204021劳动合同订立的规定

解析

所谓劳动关系，是指劳动者与用人单位在实现劳动过程中建立的社会经济关系。由

于存在着劳动关系，劳动者和用人单位都要受劳动法律的约束与规范。

考点：订立劳动合同应当遵循的原则

75.题型：单选题

关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是（）。

A发包人可依据其单方以上变更合同

B合同变更内容约定不明确，推定为未变更

C合同变更与工程变更范围一致

D合同变更协议自签字之日起生效

答案

B

76.题型：多选题

建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记入其信用档案的有（）o

A甲公司用仲裁方式解决与建设单位的合同履约纠纷

B乙公司中标后不与建设单位签订合同，受到行政处罚

C丙公司将承包的工程转包给他人被责令停业整顿

D丁公司允许包工头以自己的名义承包工程，被吊销了营业执照

E戊公司因工资纠纷被员工投诉

答案

B,C,D

解析

承包人与建设单位用仲裁方式解决合同履约纠纷是正当的行为，不能作为不良行

为记录记入其信用档案，故A选项错误。戊公司因工资纠纷被员工投诉，并不等

于公司方就一定有违法行为，要以诉讼结果而论，故E选项也不符合题意。本题

只有B、C、D选项属于不良行为记录（有处理结果的不良行为），应记入乙、丙、

丁公司的信用档案。

77.题型：多选题

在建设工程领域，行政机关易引发行政纠纷的行政行为主要有（）。

A行政许可

B行政处罚

C行政强制

D行政裁决

E行政调解

答案

A,B,C,D

78.题型：单选题

某一级施工总承包资质企业，配备专职安全员的法定最低人数为（）。

A2人

B3人

C4人

D6人

答案

C

79.题型：多选题

某施工合同中未约定违约责任，如果一方当事人违约，则应该承担的违约责任有

（）o

A赔礼道歉

B继续履行

C赔偿损失

D采取补救措施

E支付违约金

答案

B,C,D

解析

违约责任的种类：继续履行、支付违约金、赔偿损失、定金、采取补救措施等。

但题目表明”合同中未约定违约责任”，因此支付违约金或定金的方式不能适用。

80.题型：多选题

根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为（）o

A重大事故

B较大事故

C一般事故

D重大劳动安全事故

E特别重大事故

答案

A,B,C,E

解析

国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故（以下简

称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：①特别重大

事故；②重大事故；③较大事故；④一般事故。

81.题型：单选题

甲公司和乙公司之间的合同纠纷案件经仲裁委员会仲裁作出裁决，双方对此不服，

认为仲裁庭认定的事实存在严重错误，而该仲裁委员会随后也发现当事人反映的事

实确实存在，仲裁庭认定的事实严重错误。对此，正确的处理方式是（）o

A甲公司、乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁

B仲裁委员会裁定撤销该仲裁裁决。由当事人重新选任仲裁员重新仲裁

C甲公司、乙公司达成书面协议，已进行的仲裁程序无效，双方可以向有管辖权的

人民法院起诉

D甲公司和乙公司可以请求人民法院撤销该仲裁裁决

答案

D

82.题型：单选题

法人在建设工程中的地位,表现在（）.

A它所扮演的总、分包角色上

B它具有民事权利能力和民事行为能力

C承包合同约定的权利、义务中

D建设参与方分工协作的关系中

答案

B

83.题型：单选题

张某在现场拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断，在项目经理的调解下，张某与雇主

达成协议约定:“雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利”这

种调解形式属于（）。A

行政调解B

法院调解C

人民调解D

仲裁调解

考坐上点

2Z208041调解的规定

解析

该题目考查的是调解的基本形式和基本形式的概念。“是人民群众自己解决纠纷的

法律制度”，该题目中的雇主跟张某自己解决了纠纷，所以为C答案。

考点：人民调解

84.题型：单选题

王某与某银行签订了《小额借款合同》，在合同履行过程中，王某没有按照约定的

用途使用贷款，致使不能及时偿还贷款。此时王某（）。A

应与银行重新签订合同B

应承担违约责任C

不承担任何责任D

应被提起诉讼

考占

2Z204033借款合同的法律规定

解析

借款人义务。

考点：借款人的义务

85.题型：单选题

《建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领

取（）oA

建设工程土地使用权证B

建设用地规划许可证C

建设工程规划许可证D

施工许可证

考占

2Z202011施工许可证和开工报告的适用范围

解析

《建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领

取施工许可证。

考点：不重复办理施工许可证的建设工程。

86.题型：单选题

下列关于施工合同解除的法律后果错误的是（）。A

建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定

支付相应的工程价款B

建设工程施工合同无效，且建设工程竣工验收不合格的，修复后的建设工程经竣工

验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持C

建设工程施工合同无效，且建设工程竣工验收不合格的，修复后的建设工程经竣工

验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持D

建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人不需要按照约

定支付相应的工程价款

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定

支付相应的工程价款。

考点：施工合同解除的法律后果

87.题型：单选题

注册建造师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，尚未构成严重情节，将被责令

停止执业（）.

A1个月〜2个月

B2个月〜3个月

C3个月〜1年

D1年〜5年

答案

C

88.题型：多选题

某项目业主委托某招标代理机构进行监理招标。在招标过程中，招标代理机构的主

要义务有（）。

A按项目业主的指示处理招标事务

B任意变更解除权

C按时提交委托事务处理报告

D因自身过错给项目业主造成损失的，应承担赔偿

E可超越业主授权处理委托事务

答案

A,C,D

解析

招标代理机构在其资格许可和招标人委托的范围内开展招标代理业务，任何单位

和个人不得非法干涉。招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投

标，也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询。

89.题型：单选题

建设工程开工前，（）应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建

设行政主管部门申请领取施工许可证。A

建设单位B

施工单位C

设计单位D

监理单位

考点

2Z202011施工许可证和开工报告的适用范围

解析

建设工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府

建设行政主管部门申请领取施工许可证。

考点：需要办理施工许可证的建设工程。

90.题型：多选题

下列属于行政强制措施的是（）o

A限制公民人身自由

B查封场所、设施或者财物

C冻结存款、汇款

D拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物

E排除妨碍、恢复原状

答案

A,B,C

解析

《行政强制法》第9条规定，行政强制措施的种类包括：（1）限制公民人身自

由；（2）查封场所、设施或者财物；（3）扣押财物；（4）冻结存款、汇款；

（5）其他行政强制措施。

91.题型：多选题

《合同法》规定，有下列情形中（）的，合同无效。

A乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同

B恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益

C以合法形式掩盖非法目的

D损害社会公共利益

E违反法律、行政法规的强制性规定

答案

B,C,D,E

解析

《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：①一方以欺诈、胁迫的手段订

立合同，损害国家利益；②恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；③以合法

形式掩盖非法目的；④损害社会公共利益；⑤违反法律、行政法规的强制性规定。

92.题型：单选题

关于竣工验收，下列说法正确的是（）。

A建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收

B在竣工验收后.承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告

C实行监理的建设工程完工后.建设单位可委托监理单位竣工验收

D竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求

答案

A

解析

《建设工程质量管理条例》第16条规定：“建设单位收到建设工程竣工报告后.

应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当

具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容;（2）有完整的技术档案

和施工管理资料……”；《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》第

6条：”工程竣工验收应当按以下程序进行：（一）工程完工后，施工单位向建设单位

提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。……”据此，选项B应为“竣工验收前”，

选项C应当向建设单位申请，选项D缺少“合同约定的内容”，故正确答案为A。

93.题型：单选题

下列关于代理法律特征的表述，错误的是（）。

A代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

B代理人应该以自己的名义实施代理行为

C代理行为必须是具有法律意义的行为

D代理行为的法律后果归属于被代理人

答案

B

94.题型：多选题

下列行为中，属于投标人与招标人串通投标的有（）o[2012]A

开标前招标人对投标文件比较后通知某投标人修改报价B

投标人决定向招标人行贿C

招标人与某投标人商定，投标时压低报价，中标后再给补偿D

投标时以企业定额成本作为报价基础E

招标人预