二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1140

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」140

1.题型：单选题

某房地产开发公司委托李某采购陶瓷用品，并签订了委托购买合同。合同中约定了

陶瓷用品采购价格范围、质量标准、委托期限等内容。在购买陶瓷用品过程中，李

某超越了委托权限给房地产开发公司造成了经济损失。此时房地产开发公司（）。

A与李某重新签订合同

B可对李某造成的损失提出索赔

C自己承担经济损失

D与李某共同承担经济损失

答案

B

解析

有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损

失。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人

可以要求赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。

2.题型：多选题

某工程在订立施工合同时，双方协商一致采用仲裁的方式处理合同纠纷，则关于仲

裁协议说法错误的有（）。

A仲裁协议应当采用书面形式

B仲裁协议可以采用口头形式，只要双方认可

C仲裁协议应当在纠纷发生前达成

D仲裁协议应当是独立于施工合同之外的仲裁协议书

E没有仲裁协议，就不存在有效的仲裁

答案

B,C,D

解析

仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。仲裁协议既可

以表现为合同中的仲裁条款，也可以表现为独立于合同而存在的仲裁协议书。仲裁

协议不一定必须在纠纷发生前达成。

3.题型：单选题

甲机械设备租赁公司与乙建筑工程公司签订了一份机械设备租赁合同，将丙公司所

有暂时存放在甲公司仓库的3辆起重机租赁给乙公司使用。根据法律有关规定，下

列可以导致租赁合同有效的情况有（）。A

甲公司及时通知丙公司租赁合同的内容B

丙公司追认租赁合同效力C

乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆吊车D

乙公司行使催告权

考占

2Z204014无效合同和效力待定合同的规定

解析

效力待定合同：限制行为能力人订立合同；无权代理人订立的合同；无权处分行

为。

考点：效力待定合同

4.题型：单选题

关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（）。

A施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或盖执业印章

B施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章

C所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任

D大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任

答案

B

5.题型：单选题

按照上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中错误的是（）□

A《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》

B《建设工程质量管理条例》高于《注册建造师管理规定》

C《建设工程安全生产管理条例》高于《建设工程施工现场管理规定》

D《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》

答案

D

解析

在我国法律体系中，法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式。行政法规的

法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。地方性法规

的效力，高于本级和下级地方政府规章。省、自治区人民政府制定的规章的效力，

高于本行政区域内的设区的市、自治州人民政府制定的规章。

6.题型：单选题

《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定，建设单位应当向工

程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（简称备案机关）报送竣工验收备案

文件。其中，工程竣工验收备案表一式两份，分别保存在（）o

A建设单位和备案机关

B建设单位和设计单位

C建设单位和施工单位

D设计单位和备案机关

答案

A

7.题型：多选题

下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的有（）□

A对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标截止日期之前进行

B对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标有效期满之前进行

C在投标有效期内进行的补充、修改的内容应作为投标文件的组成部分

D在投标截止日期前进行补充、修改的内容作为投标文件的组成部分

E投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件

答案

A,D

8.题型：单选题

工人小韩与施工企业订立了1年期的劳动合同，在合同履行过程中小韩不能胜任本

职工作，企业给其调整工作岗位后，仍不能胜任工作，其所在企业决定解除劳动合

同，需提前（）日以书面形式通知小韩本人。

A10

B15

C30

D60

答案

C

解析

《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形

式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：（1）劳

动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用

人单位另行安排的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗

位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致

使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协

议的

9.题型：单选题

《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》指出，完善和落实师傅带徒

弟制度。高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习

至少2个月后方可独立上岗。下述选项中不属于这里所指的工人师傅应当具备的条

件是（）。A

具有初级工以上技能等级B

具有3年以上相应工作经历C

善于“传、帮、带”D

成绩突出

考占

2Z206025施工单位安全生产教育培训的规定

解析

高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个

月后方可独立上岗。工人师傅一般应当具备中级工以上技能等级，3年以上相应工

作经历，成绩突出，善于“传、帮、带”，没有发生过“三违”行为等条件。要组织签

订师徒协议，建立师傅带徒弟激励约束机制。答案选A。

考点：安全教育培训方式

10.题型：多选题

按照《建设工程消防监督管理规定》规定.施工单位应当承担的消防施工的质量和

安全责任有（）。

A选用质量要求符合国家标准或者行业标准的消防产品

B按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工

C选用满足防火性能要求的建筑构件

D查验具有防火性能要求的建筑材料及装修材料的质量

E建立施工现场消防安全责任制度.确定消防安全负责人

答案

B,D,E

解析

《建设工程消防监督管理规定》第9条：“设计单位应当承担下列消防设计的质

量责任：……在设计中选用的消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材

料、装修材料，应当注明规格、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家标准或

者行业标准”;第10条：“施工单位应当承担下列消防施工的质量和安全责任：（1）按

照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织

施工，……；（2）查验消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及装修材

料的质量，……；（3）建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全负责人……”对

照这两条规定可知，正确答案为B、D、Eo

11.题型：单选题

建设工程的施工必须由具备相应资质的（）来承担。A

建设单位B

施工单位C

设计单位D

监理单位

考点

2Z202012申请主体和法定批准条件

解析

建设工程的施工必须由具备相应资质的施工单位来承担。

考点：已经确定施工企业。

12.题型：单选题

关于事故调查组的权利与纪律说法错误的是（）。A

事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文

件、资料，有关单位和个人不得拒绝B

事故调查中发现涉嫌犯罪的，事故调查组应当及时将有关材料或者其复印件移交司

法机关处理C

技术鉴定所需时间计入事故调查期限D

未经事故调查组组长允许，事故调查组成员不得擅自发布有关事故的信息。

考点

2Z206043施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定

解析

技术鉴定所需时间不计入事故调查期限。

考点：事故调查组的权利与纪律

13.题型：单选题

在不违反民事诉讼对级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同双方当事人可在书面

合同中协议选择的人民法院不包括（）。

A合同履行地

B合同纠纷发生地

C合同签订地

D标的物所在地

答案

B

解析

《民事诉讼法》第25条规定：合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住

所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不

得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。

14.题型：单选题

全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由

省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同（）划定并公布。A

文物保护单位B

城乡建设主管部门C

文物核定单位D

城乡规划行政主管部门

考点

2Z205032在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工规定

解析

原文是全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批

准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部

门划定并公布。故选项D正确。

考点：文物保护单位的建设控制地带

15.题型：单选题

用人单位安排劳动者延长工作时间的，应支付不低于工资（）的工资报酬.

A120%

B150%

C200%

D300%

答案

B

16.题型：多选题

关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有（）。

A检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或其授权的签字人签署

B检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门

C检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门

D检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账

E检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位

答案

A,C,D

17.题型：多选题

某银行与某投资公司签订了保证合同，该合同应当包括（）.

A被保证的主债权种类、数额

B保证的方式

C债务人履行债务的期限

D保证人的资格

E保证担保的范围

答案

A,B,C,E

18.题型：单选题

施工企业甲与砖厂乙签订了透水石专的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后

来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给糖厂丙，并通知了施工企业甲。依据《合同

法》的规定，施工企业甲对糖厂乙3万元债权的抗辩权应向（）主张。A

砖厂乙B

砖厂丙C

砖厂乙或石专厂丙均可D

砖厂乙或砖厂丙均不可

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

债务人对让与人的抗辩在权利转让的情况下，债务人可以向新债权人行使该权利o

受让人不得以任何理由拒绝债务人权利的行使。

考点：债务人对让与人的抗辩

19.题型：单选题

合同中权利义务一并转让的关键条件是（）o

A转让人与承受人达成合同转让协议

B原合同必须有效

C原合同必须为双务合同

D符合法定程序

答案

A

20.题型：单选题

按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质证书有效期满未申请延续或建

筑业企业被依法终止的.其资质证书将被（）.

A撤回

B撤销

C注销

D吊销

答案

C

21.题型：多选题

在下列关于合同变更的表述中，正确的是（）。

A当事人在合法的条件下，协商一致后可以变更合同

B中外合作者在合作期内协商同意后就可以对合作合同作重大变更

C设计合同中的设计变更属于合同的变更

D建设工程施工中经工程师批准的工程变更

E当事人对合同变更内容约定不明的，推定为未变更

答案

A,C,E

解析

当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、

登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变

更。故选项A、E正确。选项B这种变更还须经审查机关批准，故表述错误；选项

D建设工程施工中的工程变更不属于合同变更是因为工程变更往往不是签订合同的

主体协商确定的，一般是由工程师单方面根据现场实际情况来决定的。选项C设

计变更与工程变更不同，设计变更往往是由建设单位向设计单位提出，设计单位综

合考虑分析后再出具设计变更单，是由双方协商确定的。故选项A、C、E正确。

22.题型：单选题

代理人甲在紧急情况下为避免被代理人乙的利益受损，未经乙同意而转托他人代理

的（）。

A甲对自己所转托的人的行为负民事责任

B甲仅对第三人的选任和指示负责

C如果事后乙不同意，由甲对自己所转托的人的行为负民事责任

D如果事后乙同意，由乙对甲所转托的人的全部行为负民事责任

答案

B

解析

《民法总则》规定，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意

或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接

指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。转

委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担

责任，但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的

除外。

23.题型：单选题

抵押担保的范围不包括（）。A

主债权B

保证金C

违约金D

实现抵押权的费用

考点

2Z201073抵押权、质权、留置权、定金的规定

解析

抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。

考点：抵押的效力。

24.题型：单选题

为厂保证勘察作业的安全，其勘察人员必须严格按照（）执行.

A施工组织设计

B安全技术措施

C施工方案

D操作规程

答案

D

25.题型：多选题

法人应当具备的条件有（）。

A依法成立

B有法定代表人

C有必要的财产或者经费

D有自己的名称、组织机构

E能够独立承担无限民事责任

答案

A,B,C,D

解析

本题考查的是法人应具备的条件。法人四条件。选项E的正确描述是能够独立

承担民事责任。参见教材P10。

26.题型：单选题

甲建设单位委托乙施工单位进行工业厂房建设，乙施工单位组建项目经理部，任命

李某为项目经理。该项目经理部的材料管理员王某的工伤保险费的缴纳者应当是

（）。

A甲建设单位

B乙施工单位

C李某

D王某

答案

B

解析

答案B

《建筑法》第48条规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保

险费。因此，正确选项为B。

27.题型：多选题

下列选项中，符合公安部、住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场

消防安全工作的通知》中关于施工现场要求的有（）。A

建筑工地要满足消防车通行要求B

在建建筑内应设置标明楼梯间的临时醒目标志C

必须安装楼梯间和出入口的临时照明D

在建建筑内应设置标明出入口的临时醒目标志E

建筑工地要满足消防车作业要求

考占

2Z206033施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施

解析

其中C选项说法不妥，正确应为视情安装楼梯间和出入口的临时照明

28.题型：单选题

下列关于注册建造师信用档案的说法中，错误的是（）.

A信用档案信息，主要由本人及其聘用单位向资质许可机关提供

B信用档案的内容包括其基本情况、业绩、良好行为、不良行为等

C信用档案中的不良行为记录，以建设单位和监理单位提供的信息为准

D信用档案信息按有关规定向社会公示

答案

C

29.题型：多选题

某施工单位在某工程项目的施工中，因自身原因导致施工中出现质量问题，给建设

单位造成损失，该施工单位承担民事责任的方式应包括（）。A

停业整顿B

赔偿损失C

返还财产D

修理E

吊销资质证书

考点

2Z201092建设工程民事责任的种类及承担方式

解析

建设工程民事责任的主要承担方式包括：（1）返还财产；（2）修理；（3）赔偿

损失；（4）支付违约金。其中返还财产的前提是撤销施工合同，而停业整顿和吊

销资质证书是行政处罚，不是承担民事责任的方式，故本题正确选项为BD。

考点：民事责任的承担方式。

30.题型：单选题

在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是（）。[2013]A

抵押B

保证C

质押D

留置

考占

2Z201073抵押权、质权、留置权、定金的规定

解析

考查抵押、质押、留置及保证的法律特征本题考查的知识点在教材上没有明文阐

述，要求考生对上述几种担保方式的各自特点应综合掌握。抵押、质押担保中，其

担保人既可以是债务人自身，也可以是债务人以外的第三人；保证方式中的保证人

必须是债务人以外的第三人；而留置属于法定担保物权，被留置的担保物只能属于

债务人自己，不可留置债务人以外第三人的物。D项正确。

考点：留置。

31.题型：单选题

根据有关规定，下列关于工程保修金使用的说法，正确的是（）。A

凡是缺陷责任期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金B

凡是法定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金C

凡是工程合理使用年限内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金D

凡是合同约定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保修金

考点

2Z207052质量责任的损失赔偿

解析

原建设部、财政部《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，建设工程质量保证

金（保修金）（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约

定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺

陷进行维修的资金。所谓缺陷，是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设

计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月，具

体可由发承包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起

计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，缺陷责任期

从实际通过竣（交）工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进

行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后，工程自动进入

缺陷责任期。

考点：建设工程质量保证金

32.题型：多选题

下列选项中，违反《招标投标法实施条例》关于招标人不得以不合理的条件限制、

排斥潜在投标人的规定的有（）。A

投标企业如果曾经获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加2分B

限定投标企业必须具有总承包资质C

对本地企业和外地企业提供不同的项目信息D

限定投标人必须采用某种专利技术E

定投标人必须采用某种质量等级以上的建筑材料

考点

2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在

投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在

投标人或者投标人：（1）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的

项目信息；（2）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要

不相适应或者与合同履行无关；（3）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或

者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（4）对潜在投标人或者投

标人采取不同的资格审查或者评标标准；（5）限定或者指定特定的专利、商标、

品牌、原产地或者供应商；（6）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或

者投标人的所有制形式或者组织形式；（7）以其他不合理条件限制、排斥潜在投

标人或者投标人。故选ACD

考点：禁止限制、排斥投标人的规定。

33.题型：多选题

根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》的规定.对

由于勘察，设计的原因造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常使用的，可以

给予勘察、设计单位的行政处罚有（）。

A对勘察、设计单位的负责人给予纪检监察部门的行政、纪律处分

B对项目负责人责令停止执业.情况严重的吊销执业资格证书

C处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款

D构成犯罪的，依法追究刑事责任

E向社会公布曝光

答案

B,C

解析

按照《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》的规定，

本题千所述“由于勘察、设计的原因造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常

使用”，虽属于《办法》第6条规定的情形，但《办法》第12条规定的处罚对象是

项目负责人，而非单位负责人;况且，项目负责人若不属于国家公职人员，就不会

受到纪检监察部门给予的行政、纪律处分，故A项错误。题干是问行政处罚有哪

些，而D、E虽符合法条的要求但不属于行政处罚，所以是错误的。综上，本题正

确答案为B、C»

34.题型：多选题

下面关于用能单位的法定义务的说法，正确的是（）。

A积极开展减量化、再利用和资源化活动

B应当按照合理用能的原则，加强节能管理

C制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗

D应当定期开展节能教育和岗位节能培训

E建立节能目标责任制

答案

B,C,D,E

35.题型：单选题

人民调解委员会由（）组成，设主任1人，必要时可以设副主任若干人。A

3-9AB

2-4人C

5-10AD

3-7人

考点

2Z208041调解的规定

解析

人民调解委员会由3-9人组成，设主任1人，必要时可以设副主任若干人。

考点：人民调解的原则和人员机构

36.题型：单选题

甲施工企业因项目专业施工急需，聘用了一名未与乙施工企业解除劳动合同的高级

专业工人丙，由此给乙施工企业造成了重大经济损失。对于乙企业的经济损失，下

列说法正确的是（）。

A由丙承担赔偿责任

B由甲承担赔偿责任

C甲不承担任何责任

D由甲和丙承担连带赔偿责任

答案

D

解析

《劳动合同法》规定，用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同

的劳动者，给其他用人单位造成损失的，应当承担连带赔偿责任。故选项D正

确。

37.题型：单选题

《建筑法》及相关建设法规规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，但下列分

包中的（）例外。

A专业分包单位将其承包工程中的非关键工作分包给了同等资质的单位

B为了赶工期，劳务分包企业将其承包的部分施工作业分包给了同类企业

C专业分包单位将其承包工程中的劳务作业分包给了劳务分包企业

D分包工程的发包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人

答案

C

38.题型：多选题

下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的有（）。*

A总承包单位不得将主体工程对外分包

B分包单位应当按照分包合同的约定对总承包单位和建设单位负责

C总承包单位与每一分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任

D施工单位在施工中发现设计图纸有差错时，应当按照国家标准施工

E在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务

答案

A,C

39.题型：单选题

依据《劳动合同法》，下列关于劳务派遣的说法中，正确的是（）。

A劳务派遣单位应当与劳动者订立劳务派遣协议

B用人单位可向被派遣劳动者收取一定的费用

C派遣单位负责支付劳动者的工资福利和社会保险费用

D用工单位应当与被派遣劳动者订立劳动合同

答案

C

40.题型：单选题

（）是承保安装机器、设备、储油罐、吊车以及包含机械工程因素的各种安装工

程的险种。A

机动车辆险B

建筑工程一切险C

建筑职工工伤保险D

安装工程一切险

考点

2Z201082建设工程保险的主要种类和投保权益

解析

安装工程一切险是承保安装机器、设备、储油罐、吊车以及包含机械工程因素的各

种安装工程的险种。

考点：安装工程一切险（及第三者责任险）。

41.题型：单选题

某施工企业为了索要工程款，聘请律师代为诉讼属于（）.

A委托代理

B法定代理

C指定代理

D表见代理

答案

A

解析

委托代理是指根据被代理人的委托而产生的代理，按照被代理人的委托行使代理

权.因此,A项正确.委托代理是建设行业最主要的代理类型.

42.题型：单选题

发生下列事件后，其中允许解除合同的是（）.

A法定代表人变更，

B当事人一方发生合并、分立

C由于不可抗力致使合同不能履行

D作为当事人一方的公民死亡或作为当事人一方的法人终止

答案

C

43.题型：单选题

根据《建筑工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全教育培训或经

考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，

下列人员中，属于“相关人员”范围的是（）。【2015】A

资料员B

材料员C

安全员D

标准员

考点

2Z206025施工单位安全生产教育培训的规定

解析

施工单位安全教育培训制度

考点：施工单位三类管理人员与“三项岗位”人员的培训考核

44.题型：单选题

总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担（）。A

主要责任B

连带责任C

违约责任D

违法责任

考点

2Z203023建设工程分包的规定

解析

总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

考点：分包单位的责任。

45.题型：单选题

施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场去取

样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A施工企业质量管理部门

B建设单位或监理单位

C设计单位或监理单位

D建设工程质量监督机构

答案

B

46.题型：单选题

某建筑施工企业在2005年2月1日办理的安全施工许可证，应在（）17时向原发证机

关办理延期手续.

A2008年2月―2008年4月

B2007年H月―2008年1月

C2007年7月―2008年1月

D2008年2月―2008年7月

答案

B

47.题型：多选题

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应（）。

A承担所发生的追加合同价款

B赔偿承包人由此造成的损失

C相应顺延工期

D应支付承包人相应的违约金

E工期不予顺延

答案

A,B,C

48.题型：单选题

按照承揽合同的法律规定，下列关于承揽人义务的表述中，正确的是（）。A

承揽人发现定作人提供的材料不合约定的，可以自行更换B

未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料C

共同承揽人对定作人不负连带责任D

承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以解除合同

考点

2Z204031承揽合同的法律规定

解析

承揽人的义务：（1）按照合同约定完成承揽工作的义务；（2）材料检验的义务；（3）通

知和保密的义务。承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时

通知定作人。承揽人应当按照定作人的要求保守秘密，未经定作人许可，不得留存

复制品或者技术资料；（4）接受监督检查和妥善保管工作成果等的义务；（5）交付符

合质量要求工作成果的义务。

考点：定作人的义务

49.题型：单选题

保险人对每次事故引起的赔偿金额以（）金额为准。A

保险人自愿支付B

当事人双方协商C

法院或政府部门裁定D

被保险人要求偿付

考点

2Z201082建设工程保险的主要种类和投保权益

解析

保险人对每次事故引起的赔偿金额以法院或政府有关部门根据现行法律裁定的应由

被保险人偿付的金额为准。

考点：赔偿金额。

50.题型：单选题

根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师继续教育不合格的，应给

予本人处理的是（）。【2015】A

撒销注册B

处1万元以上罚款C

三年内不得再次申请注册D

不予注册

考点

2Z202032建造师考试、注册和继续教育的规定

解析

本题考查的是二级建造师的注册。继续教育不合格的不予注册。

考点：不予注册和注册证书的失效、注销。

51.题型：单选题

对认定有转包、违法分包、挂靠、转让出借资质证书等违法行为的施工单位，应承

担的法律责任是（）。

A可依法限制其在3个月内不得参加任何招标投标活动、承揽新的工程项目

B对其施工企业资质进行核查，对达不到资质标准要求的限期整改，整改仍达不到

要求的，撤回其资质证书

C直接责令其停业整顿6个月以上，停业整顿期间，不得承揽新的工程项目

D直接降低其资质等级

答案

B

解析

对认定有转包、违法分包、挂靠、转让出借资质证书或者以其他方式允许他人以

本单位的名义承揽工程等违法行为的施工单位，可依法限制其在3个月内不得参加

违法行为发生地的招标投标活动、承揽新的工程项目，并对其企业资质是否满足资

质标准条件进行核查，对达不到资质标准要求的限期整改，整改仍达不到要求的，

资质审批机关撤回其资质证书。选项C属于2年内发生2次转包的法律责任；选

项D属于2年内发生3次以上转包的法律责任。

52.题型：单选题

确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应包括在（）内。

A建设单位编制的工程概算

B建设单位编制的投资估算

C施工单位编制的投标报价

D施工单位编制的工程预算

答案

A

53.题型：单选题

下列关于投标保证金的表述中，正确的是（）o

A投标保证金一般不得低于投标报价的2%。

B招标人在投标有效期内可挪用投标保证金

C投标保证金的有效期与投标有效期相同

D实行两阶段招标的，投标保证金应在第一阶段提供

答案

C

解析

《招标投标法实施条例》有关投标保证金的规定：招标人在招标文件中要求投标

人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有

效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或

者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。招标人不得挪用投标保证

金。实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提

出

54.题型：单选题

某施工单位在混凝土搅拌场处私设排污口，将生产过程中产生的废水直接排入水

沟，经水沟进入稻田，形成了板结，使村里几十亩水稻受损严重。市环保局责令该

施工单位限期改正，限期拆除私自设置的排污口，并对该施工单位处以（）的罚

款。

A1万元

B2万元以上10万元以下

C10万元以上15万元以下

D15万元

答案

B

55.题型：多选题

根据2015年1月住房和城乡建设部《城镇污水排入排水管网许可管理办法》的规

定.下列说法正确的有（）.

A未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水

B各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证

C排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定

D城镇排水主管部门实施排水许可可以收取一定的费用

E城镇排水主管部门委托的专门机构不能开展排水许可审查

答案

A,B,C

解析

2015年1.月住房和城乡建设部颁布的《城镇污水排入排水管网许可管理办法》

进一步规定，未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水.各类施工作业

需要排水的.由建设单位申请领取排水许可证.因施工作业需要向城镇排水设施排水

的,排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期

限.城镇排水主管部门委托的专门机构，可以开展排水许可审查、档案管理、监督指

导排水户排水行为等工作，并协助城镇排水主管部门对排水许可实施监督管理.城镇

排水主管部门实施排水许可不得收费.故选项A、B、c正确.

56.题型：单选题

按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为（）三个序列。

A特级、一级、三级

B特级、一级、二级

C甲级、乙级、丙级

D施工总承包、专业承包和施工劳务

答案

D

解析

《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承

包和施工劳务三个序列。

57.题型：单选题

建设工程施工许可证的申请主体是该工程的（）。

A施工单位

B建设单位

C监理单位

D咨询服务单位

答案

B

解析

《建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在

地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。建设单位（又称业主

或项目法人）是建设项目的投资者，为建设项目开工和施工单位进场做好各项前期

准备工作，是建设单位应尽的义务。因此，施工许可证的申请领取，应该是由建设

单位负责，而不是施工单位或者其他单位。

58.题型：多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在施工现场（）设置明显的安

全警示标志。A

楼梯口B

配电箱C

塔吊D

基坑底部E

施工现场入口处

考点

2Z206032施工现场安全防护和安全费用的规定

解析

本题考查的是施工现场安全防护制度。本题考查的是施工现场安全防护。施工单位

应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼

梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和

液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。

考点：危险部位设置安全警示标志

59.题型：多选题

下列立法成果中属于地方性法规的有（）.

A《北京市建筑市场管理条例》

B《天津市建筑市场管理条例》

C《重庆市建设工程造价管理规定》

D《宁波市建设工程造价管理办法》

E《新疆维吾尔自治区自治条例》

答案

A,B

解析

在我国立法中，辨别地方性法规应该注意:地方法规的开头多冠有地方名字;地方性

法规大部分称作条例，也有少数是法律在地方的实施细则，以及部分具有法规属性的

文件，如决议、决定等.该题目中，显然，选项AB属于一般地方性法规，选项C、D属于

地方政府规章,E属于自治条例或单行条例.因止匕，正确答案是A、B.

60.题型：单选题

甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行开始后，甲与乙达成和解协议。

和解协议约定：将80万元债务减少为70万元，协议生效之日起一个月内还清。协

议生效1个月后，乙公司并未履行协议约定。下列做法中正确的是（）。

A甲就乙违反协议的行为，向乙所在地法院提起民事诉讼

B有法院执行和解协议

C由法院依职权恢复原判决的执行

D甲向法院申请恢复原判决的执行

答案

D

61.题型：单选题

招标人终止招标的，已经发售资格预审文件或者已经收取投标保证金的，招标人应

当（）。A

退还所有收取的资格预审文件费用，以及所收取的投标保证金及银行存款利息B

不退还所有收取的资格预审文件费用，以及所收取的投标保证金及银行存款利息C

退还所有收取的资格预审文件费用，以及所收取的投标保证金，但不退还银行存款

利息D

不退还所有收取的资格预审文件费用，但是退还所收取的投标保证金及银行存款利

息

考点

2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

已经发售资格预审文件或者已经收取投标保证金的，招标人应当退还所有收取的资

格预审文件费用，以及所收取的投标保证金及银行存款利息。

考点：终止招标。

62.题型：单选题

非招标工程的合同价款由发包人、承包人依据（）在协议书内约定.

A施工图纸

B工程预算书

C工程量清单

D双方协商的结果

答案

B

63.题型：单选题

某项目设计费用为100万，合同约定定金为设计费用的15%。发包方依约支付了

定金后，设计承包方不履行合同，给发包方造成了12万元的损失。发包人对此可

获支持的最大价款为（）万元。

A24

B27

C30

D42

答案

C

解析

按定金是双倍赔付，应赔付30万元；如按实际损失赔付是赔付12万元，把定金

收回15万元，共27万元。所以发包人对此可获支持的最大价款为30万元。

64.题型：单选题

以下不属于表见代理构成要件的是（）。*

A相对人有足够理由相信行为人有代理权

B本人存在过失

C相对人为善意

D本人对行为人的行为予以追认

答案

D

解析

表见代理除需符合代理的一般条件外，还需具备以下特别构成要件：（1）须存

在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由。这是构成表见代理的客观要

件。它要求行为人与本人之间应存在某些事实上或法律上的联系，如行为人持有本

人发出的委任状、已加盖公章的空白合同书或者有显示本人向行为人授予代理权的

通知函告等证明类文件。（2）须本人存在过失。其过失表现为本人表达了足以使

第三人相信有授权意思的表示，或者实施了足以使第三人相信有授权意义的行为，

发生了外表授权的事实。（3）须相对人为善意。这是构成表见代理的主观要件。

如果相对人明知行为人无代理权而仍与之实施民事行为，则相对人为主观恶意，不

构成表见代理。注意选择不属于的选项。

65.题型：单选题

在保险合同履行过程中，按照约定承担赔偿或者给付保险金义务的人是（）。

A受益人

B投保人

C被保险人

D保险人

答案

D

解析

保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险

人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。保险人是指与投保人

订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。

66.题型：单选题

对于可预见性原则，说法错误的是（）。A

如果损害是不可预见的，则违约方不应赔偿B

只有违约所造成的损害是违约方在订约时可以预见的情况下方能认为损害结果与违

约行为之间具有因果关系C

违约损害结果和违约行为之间有因果关系方才应当对这些损害承担赔偿责任D

赔偿损失可以超过违反合同一方订立合同时预见到的违反合同可能造成的损失

考点

2Z204013建设工程赔偿损失的规定

解析

赔偿损失不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的违反合同可能

造成的损失。

考点：赔偿损失的可预见性原则

67.题型：单选题

根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土

搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。A

地下水B

市政自来水C

雨水D

中水

考点

2Z205021施工合理使用与节约能源的规定

解析

本题考查的是施工节能的规定。

考点：节水与水资源利用

68.题型：多选题

下列关于仲裁裁决的表述中正确的有（）。

A当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决

B仲裁庭可以根据双方当事人达成的调解协议作出裁决

C仲裁裁决应当根据仲裁庭多数仲裁员的意见作出，形不成多数意见的，由仲裁委

员会讨论决定

D仲裁实行一裁终局制度，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁或提起诉讼

E仲裁裁决的作出，标志着当事人之间纠纷的最终解决

答案

A,B,D

69.题型：单选题

某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年

10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，

承包人欲行使工程价款优先赔偿权，其最迟必须在（）前行使。

A2013年9月1日

B2015年4月1日

C2015年4月20日

D2015年10月20日

答案

C

解析

2002年6月发布的《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》

中规定：（1）人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《合

同法》第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债

权。（2）消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享

有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。（3）建筑工程价款包括承包人为建设

工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人

违约所造成的损失。（4）建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工

程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

70.题型：多选题

《生产安全事故应急预案管理办法》将生产经营单位的应急预案按照针对情况的不

同，分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。下列选项中属于专项应急

预案的内容有（）。

A本单位的应急组织机构及其职责

B危险性分析

C可能发生的事故特征

D应急处置程序

E应急保障

答案

B,C,D,E

71.题型：单选题

工程勘察、设计、施工单位组成联合体以EPC方式共同承包工程时，其承包工程

范围以（）资质等级划定。A

勘察单位B

设计单位C

施工单位D

三者中资质等级低的单位

考点

2Z203022建设工程共同承包的规定

解析

共同承包的资质要求《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同

承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。

考点：共同承包的资质要求。

72.题型：多选题

下列选项中，符合中标及签订合同法定要求的有（）=

A招标人应自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期为3天

B对于国有资金控股或占主导地位的项目，应确定评标排名第一的中标候选人为中

标人

C中标通知书只对中标人具有法律效力

D招标人与中标人应按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同

E招标人和中标人可就所签合同中的价格问题再订立补充协议

答案

A,B,D

73.题型：多选题

下列解决纠纷的文书中，具有强制约束力、可以作为执行依据的法律文书包括（）。

A当事人自愿达成的和解协议

B仲裁调解书

C公证债权文书

D民事判决书

E民事裁定书

答案

B,C,D,E

74.题型：单选题

某房地产开发公司开发的某楼盘5号楼的业主入住后，发现家中散发怪味且无法散

去，经检测确定是施工所用建筑材料污染超标所致。现5号楼所有业主将开发商告

上法院，要求解决异味问题并赔偿医疗费、住房费等各项损失。在诉讼过程中，法

院将施工方某住宅建筑工程公司追加到诉讼中。以下对本案当事人的描述，正确的

是（）。

A5号楼所有业主为普通共同诉讼原告，开发商和施工方为共同被告

B5号楼所有业主为必要共同诉讼原告，开发商为被告，施工方为无独立请求权的

第三人

C5号楼所有业主为必要共同诉讼原告，开发商和施工方为共同被告

D5号楼所有业主为普通共同诉讼原告，开发商为被告，施工方为无独立请求权的

第三人

答案

D

解析

由于所有业主与房地产开发商之间所形成的法律关系是同种类的，法院可以在征

得业主同意后，将案件合并审理，形成普通共同诉讼。因此，B和C选项不对。如

果开发商败诉，法院的审理结果就可能与施工方有法律上的利害关系，施工方在诉

讼中应为无独立请求权的第三人，D选项正确。

75.题型：单选题

施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包给了乙

分包商，但是甲分包商工期延误，现场又有监理单位，乙分包商为此应向（）提出

要求承担违约责任。

A发包方

B总包方

C甲分包商

D监理单位

答案

B

解析

首先明确承担违约责任的前提是要有有效的合同，和乙分包商有合同关系的只有

总包单位，其次明确《合同法》第121条规定：；当事人一方因第三人原因造成违

约的，应当向对方承担违约责任，本题的第三人是甲分包商，当事人一方是总包单

位，现由于甲分包商违约，承担违约责任的自然就应该是总包单位，选B。

76.题型：多选题

按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政

法规的规定.施工作业人员应当履行的安全生产义务包括（）.

A正确使用安全防护用具

B接受安全生产教育培训

C发现事故隐患时立即向现场安全生产管理人员报告

D发现事故隐患时立即向本单位负责人报告

E发现事故隐患时及时采取措施予以处理

答案

A,B,C,D

77.题型：多选题

施工作业人员享有的主要安全生产权利有

A建议权

B检举权

C收益权

D获得工伤保险赔偿权

E紧急避险权

答案

A,B,D,E

78.题型：单选题

我国目前的企业资质标准对技术装备的要求主要是（）.

A具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备

B具有先进的自有机械设备

C具有较高的完好率、利用率和使用效率

D与承包工程范围相适应的大中型机械设备必须自备

答案

A

79.题型：单选题

建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，负有修复或返修义务的是（）。

A

建设单位B

设计单位C

施工单位D

监理单位

考点

2Z207051质量保修书和最低保修期限的规定

解析

建设工程质量保修制度，是指建设工程竣工验收后，在规定的保修期限内，因勘

察、设计、施工、材料等原因造成的质量缺陷，应当由施工承包单位负责维修、返

I：月戈O

考点：建设工程质量保修书

80.题型：多选题

在以诉讼方式解决建设工程合同纠纷的过程中，能够作为证据的有（）。

A工程图纸

B造价鉴定

C律师辩论笔录

D被告人弟弟的证言

E偷拍的谈判录像

答案

A,B,D,E

解析

答案A、B、D、E

根据《民事诉讼法》第63条的规定，根据表现形式的不同，民事证据有以下8

种，分别是：书证、物证、视听资料、证人证言、当事人的陈述、鉴定结论、勘验

笔录、电子数据。答案E,对于未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料，

根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》的有关规定，只要不是以侵害

他人合法权益（如侵害隐私）或者违反法律禁止性规定的方法（如窃听）取得的，仍可

以作为认定案件事实的依据。

81.题型：多选题

根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，关系社会公共利益、公众安全的

基础设施项目的范围包括（）。【2014】A

防洪、灌溉、排涝、引（供）水、滩涂治理等水利项目B

垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目C

邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目D

供水、供电、供气、供热等市政工程项目E

生态环境保护项目

考点

2Z203011建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所

解析

关系社会公共利益、公安安全的基础设施项目的范围包括：（1）煤炭、石油、天

然气、电力、新能源等资源项目；（2）铁路、公路、管道、水运、航空以及其他

交通运输业等交通运输项目；（3）邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯

项目；（4）防洪、灌溉、排涝、引（供）水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等

水利项目；（5）道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地

下管道、公共停车场等城市设施项目；（6）生态环境保护项目；（7）其他基础设

施项目。

考点：建设工程必须招标的范围。

82.题型：多选题

下列权利中，属于用益物权的包括（）□

A地役权

B宅基地使用权

C建设用地使用权

D宅基地所有权

E土地承包经营权

答案

A,B,C,E

解析

根据《物权法》的规定，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法

享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、

宅基地使用权和地役权，而宅基地只有使用权，没有所有权。

83.题型：单选题

下列关于法人的表述中，正确的是（）。A

法人可以自然产生B

法人名称是法人相互区别的标志和法人活动使用的代号C

法人的场所与法律管辖权无关D

法人的民事责任由它的法定代表人承担

考点

2Z201021法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用

解析

本题考查的是法人的法定条件。法人应当具备以下4个条件：依法成立；有必要的

财产或者经费；有自己的名称、组织机构和场所；能够独立承担民事责任。法人分

企业法人和非企业法人。法人的产生必须经过法定程序经政府主管部门批准或核准

登记，不能自然产生；法人的场所是确定法律管辖的依据；法人的民事责任由法人

而非法定代表人承担。本题只有B选项符合题意。

考点：法人应当具备的条件。

84.题型：单选题

《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期（）的，到位资金原则上不

得少于工程合同价的50%。A

小于6个月B

小于12个月C

小于18个月D

小于24个月

考点

2Z202012申请主体和法定批准条件

解析

《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上

不得少于工程合同价的50%o

考点：建设资金已经落实。

85.题型：多选题

下列选项中，属于投标人不正当竞争行为的有（）.

A串通投标

B以低于成本的报价竞标

C以他人名义投标

D与资质等级高的企业联合投标

E弄虚作假投标

答案

A,B,C,E

86.题型：单选题

《工伤保险条例》的规定，申请劳动能力鉴定的单位或者个人对设区的市级劳动能

力鉴定委员会做出的鉴定结论不服的，可以在收到该鉴定结论之日起（）内向省、

自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会提出再次鉴定申请。

A5日

B10日

C15日

D30日

答案

C

解析

《工伤保险条例》的规定，申请劳动能力鉴定的单位或者个人对设区的市级劳动

能力鉴定委员会做出的鉴定结论不服的，可以在收到该鉴定结论之日起15日内向

省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会提出再次鉴定申请。

87.题型：单选题

张某在现场拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断，在项目经理的调解下，张某与雇主

达成协议约定：“雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利”

这种调解形式属于（）。

A行政调解

B法院调解

C民间调解

D仲裁调解

答案

C

88.题型：单选题

由于工作的调动，注册建造师王某与聘用单位解除了劳动关系，则注册证书应当

()°

A被吊销

B被撤销

C延续有效

D注销或变更

答案

D

解析

聘用企业与注册建造师解除劳动关系的，应当及时申请办理注销注册或变更注

册。聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理注销注册或变更注册

的，注册建造师可向省级建设主管部门申请注销注册证书和执业印章。对当事人违

规执业所做的处分；此种撤销注册是对申请人以欺骗、贿赂，等不正当手段获准注

册所做的处分；吊销注册证书是情形下注册证书不可能延续有效。故选项D正

确。

89.题型：单选题

关于项目专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是()o

A组织制定本单位安全生产操作规程

B编制安全专项施工方案

C依法报告生产安全事故情况

D建立健全本单位安全生产责任制

答案

C

90.题型：多选题

下列关于表见代理的说法，正确的是（）.

A表见代理是无效代理

B表见代理是特殊的无权代理

C表见代理的行为人没有代理权

D