建设工程总承包合同2024年

建设工程总承包合同2024年合同目录第一章：合同总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同解释第二章：合同主体2.1甲方权利与义务2.2乙方权利与义务2.3双方合作原则第三章：工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模及特点3.3工程质量标准第四章：合同价款与支付4.1合同价款的确定4.2预付款及进度款支付4.3工程款的最终结算第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期延误处理5.3工期顺延条件第六章：工程质量与验收6.1工程质量要求6.2工程验收程序6.3质量保证与保修第七章：材料与设备供应7.1材料供应责任7.2设备供应责任7.3材料与设备的保管与使用第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护措施8.3事故处理与责任第九章：变更与索赔9.1工程变更程序9.2索赔条件与程序9.3变更与索赔的结算第十章：合同争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁与诉讼10.3争议解决的费用第十一章：合同的生效、变更与终止11.1合同的生效条件11.2合同的变更11.3合同的终止条件第十二章：知识产权与保密12.1知识产权归属12.2保密义务12.3知识产权与保密的违约责任第十三章：附加条款13.1特殊条款13.2补充协议13.3其他约定第十四章：合同签订14.1签订方14.2签订时间14.3签订地点14.4合同文本及效力第一章：合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲方与乙方在建设工程项目中的合作方式、权利义务、责任承担等，确保工程顺利进行，达到双方满意的合作效果。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的建设工程项目，包括但不限于设计、施工、安装、调试等所有与工程相关的工作。1.3合同解释本合同的解释应遵循公平、诚信的原则，任何对合同条款的解释应以合同文本为准，必要时可参考合同签订时的背景、目的及相关法律法规。第二章：合同主体2.1甲方权利与义务2.1.1甲方有权对工程进度、质量进行监督和检查。2.1.2甲方应按照合同约定支付工程款项。2.1.3甲方应提供必要的工程资料和施工条件。2.2乙方权利与义务2.2.1乙方有权按照合同约定收取工程款项。2.2.2乙方应按照合同约定完成工程任务，保证工程质量。2.2.3乙方应遵守安全生产和环境保护的相关规定。2.3双方合作原则2.3.1双方应本着平等互利、诚实信用的原则进行合作。2.3.2双方应积极沟通，及时解决合作过程中出现的问题。2.3.3双方应保守合作过程中知悉的商业秘密和技术秘密。第三章：工程概况3.1工程名称及地点3.1.1工程名称为：______。3.1.2工程地点位于：______。3.2工程规模及特点3.2.1工程规模为：______。3.2.2工程特点包括：______。3.3工程质量标准3.3.1工程应符合国家及行业相关质量标准。3.3.2工程质量标准具体为：______。第四章：合同价款与支付4.1合同价款的确定4.1.1合同价款根据工程量清单和合同约定的计价方式确定。4.1.2合同价款包括但不限于材料费、人工费、管理费等。4.2预付款及进度款支付4.2.1预付款比例为合同价款的______%，在合同签订后______天内支付。4.2.2进度款按照工程进度分阶段支付，具体支付时间和比例为：______。4.3工程款的最终结算4.3.1工程竣工验收合格后，双方进行最终结算。4.3.2最终结算应考虑工程变更、索赔等因素，具体结算方式为：______。第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划5.1.1乙方应根据合同约定制定详细的工程进度计划，并报甲方审批。5.1.2工程进度计划应包括各阶段的起止时间、关键节点等。5.2工期延误处理5.2.1因甲方原因导致的工期延误，工期相应顺延，且甲方应承担由此产生的额外费用。5.2.2因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担违约责任，并采取措施尽快恢复工程进度。5.3工期顺延条件5.3.1因不可抗力因素导致的工期延误，工期相应顺延。5.3.2工期顺延的具体条件和程序为：______。第六章：工程质量与验收6.1工程质量要求6.1.1乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。6.1.2工程质量应达到合同约定的标准和国家相关质量验收标准。6.2工程验收程序6.2.1工程完工后，乙方应组织自检，并邀请甲方进行验收。6.2.2验收不合格的工程，乙方应在规定时间内整改，并重新申请验收。6.3质量保证与保修6.3.1乙方应对工程质量提供保证，并在保修期内承担保修责任。6.3.2保修期自工程竣工验收合格之日起计算，具体保修期限为：______。第七章：材料与设备供应7.1材料供应责任7.1.1甲方负责提供的材料和设备应符合工程要求，并按时送达施工现场。7.1.2乙方负责提供的材料和设备应自行采购，并保证其质量和性能。7.2设备供应责任7.2.1甲方提供的设备应包括必要的操作手册和维护资料。7.2.2乙方应妥善保管和使用甲方提供的设备，并负责设备的安装、调试。7.3材料与设备的保管与使用7.3.1甲方提供的材料和设备，乙方应妥善保管，防止损坏和丢失。7.3.2乙方提供的材料和设备，应按照施工规范正确使用，确保工程安全和质量。第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.1.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，制定并实施安全生产管理措施。8.1.2甲方应提供符合安全生产要求的施工环境，并协助乙方落实安全生产措施。8.2环境保护措施8.2.1乙方在施工过程中应采取有效措施，减少对环境的影响。8.2.2甲方应监督乙方的环境保护措施，并提供必要的支持。8.3事故处理与责任8.3.1发生安全事故时，乙方应立即采取措施防止事故扩大，并及时报告甲方及相关部门。8.3.2事故责任由责任方承担，具体责任划分及处理程序为：______。第九章：变更与索赔9.1工程变更程序9.1.1工程变更应由甲方提出，并经双方协商一致后实施。9.1.2工程变更应以书面形式提出，并明确变更内容、费用及工期影响。9.2索赔条件与程序9.2.1因甲方原因导致乙方损失的，乙方有权提出索赔。9.2.2索赔应以书面形式提出，并提供相应的证明材料。9.3变更与索赔的结算9.3.1工程变更和索赔的费用应在最终结算时一并结算。9.3.2结算方式和程序应符合合同约定及相关规定。第十章：合同争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成时，双方可选择仲裁或诉讼方式解决争议。10.2仲裁与诉讼10.2.1选择仲裁方式解决争议的，应按照合同约定的仲裁机构和仲裁规则进行。10.2.2选择诉讼方式解决争议的，应向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.3争议解决的费用10.3.1争议解决过程中产生的费用由败诉方承担。10.3.2双方另有约定的，从其约定。第十一章：合同的生效、变更与终止11.1合同的生效条件11.1.1本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。11.1.2合同生效前，双方应完成所有必要的法律手续。11.2合同的变更11.2.1合同一经生效，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更。11.2.2合同变更应以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章。11.3合同的终止条件11.3.1工程竣工验收合格后，合同自然终止。11.3.2双方协商一致，可以提前终止合同。11.3.3一方严重违约，另一方有权解除合同。第十二章：知识产权与保密12.1知识产权归属12.1.1甲方提供的知识产权归甲方所有。12.1.2乙方在履行合同过程中产生的知识产权，除另有约定外，归乙方所有。12.2保密义务12.2.1双方应对合同履行过程中知悉的商业秘密和技术秘密负有保密义务。12.2.2保密期限为合同终止后______年。12.3知识产权与保密的违约责任12.3.1违反知识产权或保密义务的一方，应赔偿对方因此遭受的损失。12.3.2违约责任的具体计算方式和赔偿范围为：______。第十三章：附加条款13.1特殊条款13.1.1双方可根据工程实际情况，约定特殊条款。13.1.2特殊条款应以书面形式明确，并作为合同不可分割的一部分。13.2补充协议13.2.1合同履行过程中，双方可根据需要签订补充协议。13.2.2补充协议与本合同具有同等法律效力。13.3其他约定13.3.1双方可根据实际情况，对合同内容进行其他约定。13.3.2其他约定应以书面形式明确，并经双方授权代表签字盖章。第十四章：合同签订14.1签订方甲方（全称）：______乙方（全称）：______14.2签订时间本合同于______年______月______日在______签订。14.3签订地点本合同的签订地点为：______。14.4合同文本及效力14.4.1本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。14.4.2本合同的任何修改和补充，均应以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。多方为主导时的，附件条款及说明附件一：多方合作原则合作原则1.1多方合作应遵循公平、公正、公开的原则，确保所有参与方的权益得到平等保护。1.2各方应积极沟通，共同协商解决合作过程中的问题，不得单方面作出对其他方不利的决定。附件二：多方权利与义务权利与义务2.1各方均有权参与工程的决策和监督，对工程进度、质量、安全等有监督权。2.2各方应按照合同约定履行各自的义务，包括但不限于资金投入、技术支持、资源提供等。附件三：多方资金管理资金管理3.1工程资金应设立专项账户，由各方共同监管，确保资金的专款专用。3.2资金的划拨和使用应经过各方同意，并定期向各方报告资金使用情况。附件四：多方工程变更与索赔工程变更与索赔4.1工程变更应由提出方提出书面申请，经所有方协商一致后方可实施。4.2索赔事件应由受损方提出，并提供相应的证明材料，经所有方协商一致后处理。附件五：多方合同争议解决争议解决5.1合同争议应首先通过协商解决，协商不成时，可提交至合同约定的仲裁机构或法院。5.2争议解决过程中，各方应保持合作态度，尽量减少对工程的影响。附件六：多方知识产权与保密知识产权与保密6.1各方在合作过程中产生的知识产权，按照合同约定或各方协商确定归属。6.2各方应对合作过程中知悉的商业秘密和技术秘密负有保密义务。附件七：多方合同生效、变更与终止合同生效、变更与终止7.1合同的生效需经所有方签字盖章，并完成必要的法律手续。7.2合同的变更需经所有方协商一致，并以书面形式进行。7.3合同的终止应由所有方协商一致决定，并明确终止后的权利义务。附件八：多方工程进度与质量监督工程进度与质量监督8.1各方有权对工程进度和质量进行监督，乙方应定期向各方报告工程进度。8.2工程质量不符合合同约定或国家标准时，各方有权要求乙方进行整改。附件九：多方安全生产与环境保护安全生产与环境保护9.1各方应共同承担安全生产责任，确保工程安全顺利进行。9.2各方应遵守环境保护法律法规，采取措施减少工程对环境的影响。附件十：多方合同签订合同签订10.1本合同由各方授权代表在______年______月______日签订。10.2合同签订地点为______，合同文本一式多份，各方各执一份。附件十一：多方其他约定其他约定11.1各方可根据实际情况，对合同内容进行其他约定。11.2其他约定应以书面形式明确，并经各方授权代表签字盖章后生效。附件十二：多方合同附件合同附件12.1本合同的所有附件均为合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。12.2附件的修改和补充应经所有方协商一致，并以书面形式进行。以上附件条款及说明是对多方合作建设工程项目的补充和细化，旨在明确各方在合作过程中的权利、义务和责任，确保工程的顺利进行和合同的顺利执行。各方应严格遵守本附件条款及说明，共同维护合作秩序，实现合作目标。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：多方合作原则附件二：多方权利与义务附件三：多方资金管理附件四：多方工程变更与索赔附件五：多方合同争议解决附件六：多方知识产权与保密附件七：多方合同生效、变更与终止附件八：多方工程进度与质量监督附件九：多方安全生产与环境保护附件十：多方合同签订附件十一：多方其他约定附件十二：多方合同附件二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于未按合同约定履行义务、未按时支付款项、未达到工程质量要求、未遵守安全生产和环境保护规定等。违约行为的认定应由合同各方共同协商确定，或按照合同约定的仲裁或诉讼程序进行。三、法律名词及解释：不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。仲裁：指合同各方同意将合同争议提交给第三方仲裁机构进行裁决的解决方式。诉讼：指合同各方将合同争议提交给人民法院，通过司法程序解决争议的方式。保密义务：指合同各方对合