2024年建设工程施工合同范围

2024年建设工程施工合同范围合同编号：__________一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程规模：__________4.工程内容：__________5.工程施工许可证编号：__________二、合同工期1.工程开工日期：__________2.工程竣工日期：__________3.工程总工期：__________个月三、合同价款1.工程合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：__________元。2.工程预付款：人民币（大写）：____元整（小写）：__________元。3.工程进度款支付方式：__________4.工程结算方式：__________四、工程质量标准1.工程质量等级：__________2.工程质量保修期：__________3.工程质量要求：乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，保证工程质量。五、乙方权利与义务1.乙方有权根据合同约定，按照国家法律法规和行业规范组织施工。2.乙方应按照甲方要求，按时提交施工组织设计、施工方案等文件。3.乙方应确保施工现场安全，遵守国家有关安全生产法律法规，及时处理安全事故。4.乙方应确保工程进度，按照合同约定的工期完成施工任务。5.乙方应保证工程质量，对工程质量问题负责修复。六、甲方权利与义务1.甲方有权对乙方施工过程进行监督，对不符合要求的施工行为提出整改意见。2.甲方应及时支付工程预付款、进度款和结算款。3.甲方应协助乙方办理相关手续，为乙方施工创造良好条件。4.甲方应按照合同约定，及时验收工程，支付工程款。七、违约责任1.乙方未能按照合同约定完成施工任务，应承担违约责任，赔偿甲方损失。2.乙方未按国家法律法规和行业规范施工，导致工程质量问题，应承担修复费用和违约责任。3.甲方未按合同约定支付工程款，应承担逾期付款违约金。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、合同生效及终止1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同在工程竣工结算完成后自动终止。十、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。2.本合同一式两份，双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________注意事项：1.权利义务明确：合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于工期、质量标准、价款支付、安全生产等，以确保双方对合同条款有清晰的认识。2.法律法规遵守：合同内容必须遵守国家相关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等，确保合同的合法性。3.争议解决方式：合同应约定明确的争议解决方式，如协商、调解或诉讼，以便在合同履行过程中出现争议时，能够有据可依。4.合同生效条件：合同应明确生效条件，如双方签字（或盖章）时间，以及任何前置条件的满足。5.补充协议：对于合同中未涉及的事项，双方应通过补充协议进行约定，确保合同完整性。解决办法：1.协商解决：在合同履行过程中，若出现争议，双方应通过友好协商解决。2.法律途径：如协商无果，可依法采取调解、仲裁或诉讼等法律途径解决争议。关键词语的法律名词解释：1.合同（Contract）：指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.甲方/乙方（PartyA/PartyB）：合同中的参与方，甲方通常指发包方，乙方指承包方。3.工期（TimeforCompletion）：指合同约定的完成工程的时间期限。4.质量标准（QualityStandard）：指工程应达到的质量等级和标准。5.预付款（AdvancePayment）：指合同履行前，甲方预先支付给乙方的一部分款项。6.进度款（ProgressPayment）：指根据工程进度，甲方按约定的比例支付给乙方的款项。7.结算款（SettlementPayment）：指工程完工后，根据合同约定，甲方支付给乙方的一笔款项。8.违约责任（LiabilityforBreachofContract）：指合同当事人因违反合同义务所应承担的民事责任。9.争议解决（DisputeResolution）：指合同当事人之间因合同履行产生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决的过程。10.合同生效（EffectivenessofContract）：指合同在满足约定条件后，产生法律效力的状态。特殊应用场合及补充条款：1.场合：跨国合作的建设工程补充条款：考虑到跨国合作可能存在的语言障碍和法律法规差异，双方同意在合同中增加一个“语言与法律协调”条款，明确指定一名双方均认可的第三方专业翻译和法律顾问，以协助沟通和解决跨文化、法律问题。2.场合：涉及文化遗产保护的建设工程补充条款：鉴于工程地点可能涉及文化遗产，双方应增加“文化遗产保护”条款，约定在施工过程中，乙方必须遵守相关的文化遗产保护法律法规，对发现的文化遗产及时报告并采取保护措施。3.场合：绿色建筑或可持续发展项目补充条款：为响应环保和可持续发展的理念，双方可增加“绿色施工”条款，要求乙方在施工中采用环保材料和技术，减少对环境的影响，并在合同中设定相应的环保标准和奖惩机制。4.场合：涉及军事或保密项目的建设工程补充条款：考虑到工程可能涉及国家安全和保密要求，双方应增加“保密协议”条款，明确乙方对于工程信息的保密义务，以及违反保密规定的法律责任。合同所需附件列表：1.工程施工图纸及设计文件2.工程预算书3.工程质量标准及验收规范4.安全生产责任书5.环保评估报告（如有）6.文化遗产影响评估报告（如有）7.第三方专业翻译和法律顾问资