2024建设工程施工劳务分包合同

合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程总价：____________________第二条劳务分包范围2.1乙方负责按照甲方的要求，提供所需的施工劳务，包括（但不仅限于）施工人员、施工设备、材料等。2.2乙方应按照甲方的施工组织设计、施工方案和施工进度计划进行施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。第三条合同价格及支付3.1双方确认，本合同的劳务分包价格为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。3.2甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同款项。具体付款节点和付款比例如下：（1）工程开工后，甲方支付合同总价款的50%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的20%。3.3乙方应提供合法、有效的税务发票，甲方按照税务规定支付相关税费。第四条工期及进度4.1双方确认，本工程的工期为____个月，自工程开工之日起算。4.2乙方应严格按照甲方的施工组织设计、施工方案和施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。4.3乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第五条质量及安全5.1乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规的规定，确保工程质量、安全。5.2乙方应建立健全施工现场的安全管理制度，严格执行施工安全操作规程，确保施工人员的人身安全。5.3乙方应对施工过程中的质量问题及时整改，确保工程质量符合甲方的要求。第六条违约责任6.1乙方未按照本合同约定完成施工任务的，应承担相应的违约责任。6.2甲方未按照本合同约定支付合同款项的，应承担相应的违约责任。6.3双方因不可抗力导致不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，分别承担相应的责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且合同款项支付完毕之日终止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________法定代表人（或授权代表）：_____________法定代表人（或授权代表）：_____________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。解决办法：双方应确保合同内容的合法性，如有疑问，可咨询专业法律人士。2.合同双方应确保所提供的信息真实、完整、准确。解决办法：双方应认真核实对方提供的信息，如有虚假，应立即提出并要求对方纠正。3.合同价格及支付条款中的付款节点和付款比例应严格按照约定执行。解决办法：双方应按照合同约定的付款节点和付款比例进行支付，如有异议，应通过友好协商解决。4.工期及进度应按照甲方的要求和国家相关法律法规的规定进行施工。解决办法：乙方应制定合理的施工计划，确保工程按期完成，如遇特殊情况导致工期延误，应及时与甲方沟通，并制定相应的调整措施。5.质量及安全应符合甲方的要求和国家相关法律法规的规定。解决办法：乙方应建立健全施工现场的安全管理制度，严格执行施工安全操作规程，如发生质量问题，应及时整改。6.如发生违约行为，应承担相应的违约责任。解决办法：双方应严格按照合同约定履行合同义务，如发生违约行为，应根据违约情况承担相应的责任。7.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。解决办法：在协商过程中，双方应保持沟通畅通，尊重对方意见，寻求共同利益，如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指承担工程建设的责任主体。解释：甲方负责组织、管理和承担工程建设的全部责任，包括工程质量、安全、进度和投资控制等。2.乙方：指承担施工劳务分包的责任主体。解释：乙方负责按照甲方的要求，提供所需的施工劳务，包括施工人员、施工设备、材料等。3.工程：指双方约定的建设项目。解释：工程包括项目名称、项目地点、项目内容、项目规模等要素。4.劳务分包：指乙方将施工劳务分包给甲方。解释：劳务分包是指乙方按照甲方的要求，提供所需的施工劳务，包括施工人员、施工设备、材料等。5.工期：指工程从开工到竣工验收的期限。解释：工期是根据工程的特点、规模、施工条件等因素确定的，双方约定的工程完成时间。6.质量：指工程满足使用要求和功能的标准。解释：质量是指工程在设计、施工、材料等方面的品质，满足使用要求和功能的标准。7.安全：指工程施工过程中人员伤亡和财产损失的防范。解释：安全是指在工程施工过程中，采取措施预防和控制事故，保护人员生命安全和财产损失。8.违约责任：指一方未履行合同义务应承担的法律责任。解释：违约责任是指一方在合同履行过程中，未按照约定履行义务，应承担的法律责任。9.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议的解决方式。解释：争议解决是指双方在履行合同过程中，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。应用场合：1.适用于甲方为进行某项建设工程的需要，同意将该工程的施工劳务分包给乙方的情况。2.适用于乙方具备施工劳务分包能力，并愿意承担相关责任的情况。3.适用于双方在平等自愿、诚实守信的原则下，协商一致的情况。补充条款：1.双方应遵守国家相关法律法规，严格按照合同约定履行各自的权利和义务。3.双方应尊重对方的企业形象和商业秘密，未经对方同意，不得对外泄露合同内容和双方的信息。4.双方在合同履行过程中应遵守社会公德，共同维护施工现场的秩序和环境。5.双方在合同履行过程中遇到不可抗力因素，应按照法律法规的规定及时采取措施，减轻损失，并通知