安置房建设工程施工合同2024年

安置房建设工程施工合同2024年合同编号：__________鉴于甲方为安置房建设工程项目的甲方代表，具备合法的工程建设主体资格；乙方为具备相应资质的施工单位，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方承担的安置房建设工程施工事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总投资：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。第二条工程施工期限2.1工程施工期限为____个月，自____年__月__日起至____年__月__日止。第三条工程质量及标准3.1乙方应按照国家及行业相关法律法规、技术规范和甲方要求进行施工，确保工程质量符合国家及地方标准。3.2乙方应按甲方提供的施工图纸、施工方案和施工技术要求进行施工，未经甲方书面同意，不得擅自改变施工方案。第四条工程价款及支付4.1工程价款为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。（1）合同签订后7个工作日内，甲方支付乙方工程预付款，金额为合同总价款的____%。（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方进度款，金额为合同总价款的____%。（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。4.3乙方应按甲方要求提供正规发票，甲方在收到发票后7个工作日内支付相应款项。第五条工程变更及索赔5.1工程变更需双方协商一致，并由甲方书面通知乙方。工程变更导致合同总价款调整的，双方应签订补充协议。5.2因乙方原因导致工程延期、质量不符合要求的，乙方应承担相应的违约责任。5.3因甲方原因导致工程延期、变更的，甲方应承担相应的违约责任。第六条工程验收及保修6.1工程验收合格后，双方应签订工程验收报告。6.2乙方应按合同约定提供工程质量保修，保修期限为____年，自工程验收合格之日起计算。第七条保密及知识产权7.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。7.2乙方在施工过程中所形成的知识产权归甲方所有，乙方不得侵犯甲方知识产权。第八条违约责任8.1任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。8.2甲方未按约定支付工程款，每逾期一日，应支付乙方逾期付款违约金，违约金为逾期付款金额的____%。第九条争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日注意事项：1.明确合同主体：确保甲乙双方名称、地址等基本信息准确无误，具备合法的工程建设主体资格。2.工程概况：详细描述工程名称、地点、规模、内容等信息，以便双方对工程有清晰的认识。3.施工期限：明确约定施工期限，包括起始日期和结束日期，以便乙方按时完成工程。4.工程质量及标准：约定乙方应按照国家及行业相关法律法规、技术规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。5.工程价款及支付：明确工程价款、支付方式及支付时间，确保双方在款项支付上无争议。6.工程变更及索赔：约定工程变更的程序和责任，以及索赔的条件和方式。7.工程验收及保修：明确工程验收标准和保修期限，确保工程质量和售后服务。8.保密及知识产权：约定双方在合同履行过程中的保密义务和知识产权归属。9.违约责任：明确双方在违反合同约定时的违约责任和违约金计算方式。10.争议解决：约定争议解决的方式和地点，以便双方在发生争议时能够快速解决。解决办法：1.协商解决：双方在发生争议时，应通过友好协商解决。2.法律诉讼：协商不成时，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同主体：指参与合同签订的各方，包括甲方（委托方）和乙方（承包方）。2.工程变更：指在合同履行过程中，因特殊情况需要对原合同约定的工程内容进行调整。3.索赔：指在合同履行过程中，因一方违约或不可抗力等原因导致另一方遭受损失，另一方要求赔偿损失的行为。4.违约责任：指合同一方未履行合同义务或者履行不符合约定，应承担的法律责任。5.保密义务：指合同双方在合同履行过程中，对获悉的对方的商业秘密、技术秘密等予以保密的义务。6.知识产权：指乙方在施工过程中所形成的发明、实用新型、外观设计、著作权等权利。7.争议解决：指合同双方在发生争议时，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决争议的过程。特殊应用场合及合同补充条款：1.环保要求严格的地区应用场合：在一些对环保要求非常严格的区域，比如自然保护区附近或者环保政策特别严格的城市。补充条款：乙方需保证施工过程中严格遵守当地环保法规，对施工过程中可能产生的噪音、粉尘、废水等污染采取有效措施进行治理。若因乙方原因造成环境污染，乙方应承担相应的法律责任。2.历史文化保护区域应用场合：在历史文化名城、古建筑群附近或者有特殊文化遗产的地区进行施工。补充条款：乙方在施工前，必须对施工区域内的历史文化遗迹进行详细调查，并采取保护措施。如遇特殊情况，乙方应及时与甲方及当地文化保护部门沟通，确保文化遗产不受损害。3.自然灾害频发地区应用场合：在地震、洪水等自然灾害频发的地区进行施工。补充条款：乙方应充分考虑自然灾害因素，采取相应的防范措施，包括但不限于加固工程结构、设置紧急疏散通道等。若因自然灾害导致工程延期，双方应协商确定合理的延期期限。合同所需附件列表：1.甲方授权书（如有）2.乙方施工资质证书复