医院建设工程总包合同三篇

医院建设工程总包合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“医院”）：乙方（以下简称“总包方”）：鉴于医院委托总包方进行建设工程，为确保双方的权利和利益，经双方协商一致，特订立本合同，以共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：____________医院建设工程1.2工程地点：____________1.3工程规模：____________1.4工程内容：____________1.5工程总投资：____________二、合同范围与内容2.1总包方承担本工程的设计、采购、施工、验收、保修等工作，并按照本合同约定的质量、进度、投资等目标完成本工程。2.2医院负责对总包方的设计、施工等进行审查和监督，并按照约定支付合同价款。三、合同价格与支付3.1本合同的合同价为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。3.2医院应按照本合同约定的付款节点和金额向总包方支付合同价款。3.3总包方完成工程后，应向医院提交工程竣工结算书，医院在收到竣工结算书后应在约定时间内进行审核并支付剩余合同价款。四、工程质量与验收4.1总包方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求进行设计、采购、施工等工作，确保工程质量。4.2工程验收分为初步验收和竣工验收，验收合格后，工程交付医院使用。4.3总包方应承担工程质量保修责任，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。五、合同工期5.1总包方应按照本合同约定的工期完成本工程，工期为____________天。5.2总包方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。六、违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2总包方如未按照约定完成工程，应承担相应的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____________（注：以上合同内容，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行调整和完善。）《合同篇二》一、服务内容、数量与质量1.1服务内容：总包方承担本工程的设计、采购、施工、验收、保修等工作。1.2服务数量：按照本工程的设计文件和工程量清单确定的工程量。1.3服务质量：总包方应确保工程质量符合国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求。二、费用与支付2.1合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。2.2支付方式：医院按照本合同约定的付款节点和金额向总包方支付合同价款。2.3支付条件：总包方按照合同约定完成工程并相关文件和资料。三、交付及验收3.1交付时间：总包方应按照本合同约定的工期完成本工程。3.2交付条件：工程通过初步验收和竣工验收，符合合同约定的质量标准。3.3验收程序：双方按照合同约定的验收程序进行工程验收。四、知识产权4.1总包方应确保工程设计、施工过程中不侵犯他人的知识产权。4.2工程成果的知识产权归医院所有，总包方应协助医院办理相关手续。五、合同变更与解除5.1双方同意，合同变更或解除应书面协商一致，并签订补充协议。5.2合同变更或解除不影响双方已发生的权利和义务。六、双方权利与义务6.1医院的权利与义务：（1）按照约定支付合同价款。（2）对总包方的设计、施工等进行审查和监督。（3）协助总包方办理相关手续。6.2总包方的权利与义务：（1）按照合同约定完成本工程。（2）确保工程质量符合相关标准和要求。（3）协助医院办理相关手续。七、违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2总包方如未按照约定完成工程，应承担相应的违约责任。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1双方应对合同内容和双方之间的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。9.2保密期限自本合同签订之日起计算，至合同解除或终止之日起______年。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____________（注：以上合同内容，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行调整和完善。）《合同篇三》一、工程概述与目标1.1工程名称：____________医院建设工程1.2工程地点：____________1.3工程规模：____________1.4工程内容：____________1.5工程总投资：____________二、合作原则与义务2.1双方遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，共同完成本工程建设。2.2总包方应按照合同约定，完成工程的设计、采购、施工、验收、保修等工作。2.3医院应按照约定支付合同价款，并协助总包方办理相关手续。三、合同价格与支付方式3.1合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。3.2医院应在合同约定的付款节点和金额向总包方支付合同价款。四、工程质量与验收标准4.1总包方应保证工程质量符合国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求。4.2工程验收分为初步验收和竣工验收，验收合格后，工程交付医院使用。五、工期与交付时间5.1总包方应按照合同约定的工期完成本工程。5.2工程交付时间：总包方完成工程并通过验收后。六、违约责任与赔偿6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。七、争议解决方式7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、知识产权保护8.1总包方应确保工程设计、施工过程中不侵犯他人的知识产权。8.2工程成果的知识产权归医院所有，总包方应协助医院办理相关手续。九、合同的变更与解除9.1双方同意，合同变更或解除应书面协商一致，并签订补充协议。9.2合同变更或解除不影响双方已发生的权利和义务。十、保密条款10.1双方应对合同内容和双方之间的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。10.2保密期限自本合同签订之日起计算，至合同解除或终止之日起______年。合同签约须知：在签订本合同合作协议前，请双方仔细阅读