2024年新建设工程施工合同

2024年新建设工程施工合同合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2适用范围1.3定义和解释第二章：合同主体2.1甲方（建设单位）信息2.2乙方（施工单位）信息2.3双方代表及联系方式第三章：工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模及主要特征3.3工程立项及批准文件第四章：工程承包范围4.1承包内容4.2承包方式4.3工程量清单第五章：合同价格5.1合同总价5.2价格调整5.3付款方式第六章：工程进度6.1施工进度计划6.2进度变更6.3延期责任第七章：工程质量7.1质量标准7.2质量检查与验收7.3质量保证期第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护措施8.3事故处理第九章：材料与设备9.1材料供应9.2设备供应9.3材料与设备的质量要求第十章：变更与索赔10.1工程变更10.2索赔程序10.3索赔条件第十一章：工程竣工与验收11.1竣工条件11.2验收程序11.3竣工资料第十二章：合同违约与争议解决12.1违约责任12.2争议解决方式12.3法律适用第十三章：合同的变更、解除与终止13.1合同变更13.2合同解除13.3合同终止第十四章：合同的签订14.1签订方14.2签订时间14.3签订地点14.4合同生效第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利完成。1.2适用范围本合同适用于由甲方委托乙方进行的建设工程施工项目，包括但不限于土建、安装、装修等工程内容。1.3定义和解释本合同中所涉及的专业术语和定义，按照国家相关法律法规和行业标准进行解释。第二章：合同主体2.1甲方（建设单位）信息甲方名称：；地址：；法定代表人：；联系电话：。2.2乙方（施工单位）信息乙方名称：；地址：；法定代表人：；联系电话：。2.3双方代表及联系方式甲方代表：；乙方代表：；双方代表的联系方式应书面通知对方，并在变更后及时更新。第三章：工程概况3.1工程名称及地点工程名称：；工程地点：。3.2工程规模及主要特征工程规模：；主要特征包括：。3.3工程立项及批准文件工程立项文件编号：；批准文件：。第四章：工程承包范围4.1承包内容乙方承包的工程内容包括：______。4.2承包方式本工程采用的承包方式为：______。4.3工程量清单工程量清单详见附件______。第五章：合同价格5.1合同总价本工程合同总价为：______。5.2价格调整合同价格的调整应依据合同条款______执行。5.3付款方式甲方应按照以下方式向乙方支付工程款项：______。第六章：工程进度6.1施工进度计划乙方应根据合同约定提交施工进度计划，并经甲方确认。6.2进度变更如遇进度变更，双方应协商一致，并以书面形式确认变更内容。6.3延期责任因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第七章：工程质量7.1质量标准工程质量应符合国家及行业标准，具体标准为：______。7.2质量检查与验收工程质量的检查与验收应按照合同条款______执行。7.3质量保证期工程质量保证期为工程竣工验收合格之日起______个月。第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产责任乙方应遵守安全生产法律法规，确保施工安全。8.2环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。8.3事故处理如发生安全事故，乙方应立即采取措施，并按合同条款______处理。第九章：材料与设备9.1材料供应乙方负责提供的材料应符合合同约定的质量标准。9.2设备供应乙方负责提供的设备应满足工程需要，并保证其性能。9.3材料与设备的质量要求所有材料与设备均应符合合同附件______中规定的质量要求。第十章：变更与索赔10.1工程变更甲方如需变更工程内容，应提前______天以书面形式通知乙方，并提供变更的详细说明。10.2索赔程序乙方在遇到合同约定的索赔条件时，应于事件发生后______天内提交书面索赔报告。10.3索赔条件索赔条件包括但不限于甲方原因导致的工程延期、设计变更等情形。第十一章：工程竣工与验收11.1竣工条件工程竣工应满足合同约定的所有工程内容和质量标准。11.2验收程序甲方应在收到乙方竣工报告后______天内组织验收，并出具验收报告。11.3竣工资料乙方应在工程竣工后______天内提供完整的竣工资料给甲方。第十二章：合同违约与争议解决12.1违约责任违约方应承担因违约给对方造成的损失，并支付违约金。12.2争议解决方式双方因合同履行发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至______仲裁委员会仲裁。12.3法律适用本合同的订立、解释、执行及争议解决均适用______法律。第十三章：合同的变更、解除与终止13.1合同变更合同一经双方签字盖章，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更。13.2合同解除一方严重违约，致使合同无法继续履行时，另一方有权解除合同。13.3合同终止合同履行完毕、协商一致解除或依法解除时，合同终止。第十四章：合同的签订14.1签订方甲方（全称）：；乙方（全称）：。14.2签订时间本合同签订时间为：______年______月______日。14.3签订地点本合同签订地点为：______。14.4合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。以上条款为合同后半部分的详细内容，与前半部分共同构成完整的建设工程施工合同。各条款均需双方协商一致，并在签订合同时明确填写相关空白处。合同一旦生效，双方应严格遵守，确保工程顺利进行。多方为主导时的，附件条款及说明附件一：工程概况及主要参数工程详细描述1.1工程的详细地理位置、周边环境及工程性质。1.2工程的主要技术参数、设计指标和功能要求。工程范围和界限2.1工程的具体范围，包括但不限于施工区域、工作界限和施工界面。2.2工程界限的地理坐标和法律界限。附件二：合同价格及支付条件合同价格明细1.1详细的合同价格构成，包括材料费、人工费、管理费等。1.2各项费用的计算方法和计价标准。支付条件和时间表2.1工程款项的支付条件，包括进度付款、阶段付款和最终付款。2.2各阶段付款的具体时间表和付款比例。附件三：工程进度计划施工进度安排1.1详细的施工进度计划，包括关键节点和里程碑。1.2各阶段施工的具体时间安排和完成标准。进度调整机制2.1施工进度调整的条件和程序。2.2进度延误的责任归属和补救措施。附件四：工程质量保证质量标准和要求1.1工程质量的具体标准和验收要求。1.2质量保证措施和质量控制流程。质量检验和验收程序2.1工程质量检验的方法和频率。2.2工程验收的标准和程序。附件五：安全生产和环境保护安全生产规定1.1施工现场的安全生产规定和操作规程。1.2安全生产责任制和事故应急处理机制。环境保护措施2.1施工现场的环境保护措施和污染控制标准。2.2环境保护责任和违规处罚规定。附件六：材料和设备供应材料供应清单1.1工程所需材料的详细清单，包括规格、数量和质量要求。1.2材料供应的时间表和供应方式。设备供应和使用2.1工程所需设备的详细清单和性能要求。2.2设备的供应、安装和调试流程。附件七：变更和索赔管理工程变更管理1.1工程变更的申请程序和审批流程。1.2变更引起的合同价格调整和工期调整。索赔程序和条件2.1索赔的提出条件和处理程序。2.2索赔的计算方法和支付方式。附件八：工程竣工和验收竣工条件和标准1.1工程竣工的具体条件和验收标准。1.2竣工验收的组织和实施流程。竣工资料和档案2.1工程竣工所需提交的资料和档案清单。2.2资料和档案的整理、提交和保管要求。附件九：违约责任和争议解决违约责任规定1.1违约行为的认定标准和违约责任的承担方式。1.2违约赔偿的计算方法和支付程序。争议解决机制2.1争议解决的方式和程序，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。2.2争议解决过程中各方的权利和义务。附件十：合同生效、变更、解除和终止合同生效条件1.1合同生效的具体条件和生效时间。1.2合同生效后的法律效力和约束力。合同变更和解除2.1合同变更的条件、程序和法律后果。2.2合同解除的条件、程序和法律后果。合同终止后的处理3.1合同终止后的权利义务清算。3.2合同终止后的资料和资产移交。以上附件条款及说明构成了本合同不可分割的一部分，与本合同正文具有同等法律效力。各方应严格遵守本附件条款及说明的规定，共同维护合同的严肃性和有效性。附件及其他补充说明一、附件列表：本合同包含以下附件，各附件与本合同正文具有同等法律效力：工程概况及主要参数合同价格及支付条件工程进度计划工程质量保证安全生产和环境保护材料和设备供应变更和索赔管理工程竣工和验收违约责任和争议解决合同生效、变更、解除和终止二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于：未按合同约定履行义务，如延迟支付、未按时完成工程等。违反工程质量标准或安全生产规定。未经同意擅自变更工程内容或施工方案。违约行为的认定应由合同各方协商确定，或根据合同争议解决机制进行裁定。三、法律名词及解释：不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。连带责任：指多方合同中，一方违约时，其他方可能需要承担的共同责任。终局裁决：指仲裁裁决为最终决定，对各方均有约束力，不得上诉。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：争议发生后，各方应首先通过友好协商解决。调解：协商不成时，可请求第三方调解机构进行调解。仲裁：调解不成时，各方同意将争议提交至共同选定的仲裁委员会进行仲裁。诉讼：在仲裁裁决无法执行或存在其他特殊情况下，各方可依法向人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜生效条件：本合同及所有附件自各方代表签字盖章之日起生效。变更程序：合同的任何变更应基于各方协商一致，并以书面形式进行。解除程序：合同可在各方协商一致或符合合同约定的解除条件下解除。终止后事宜：合同终止后，各方应根据合同履行情况和解除原因，协商确定各自的权