2024年水电安装承包合同范文（四篇）

第5页共5页2024年水电安装承包合同范文一、工程范围涵盖主楼及商业区的给排水部分。1.给水：自水表后的第一个阀门至户内指定给水点，包括预留的给水立管套管（不包含立管安装）。2.排水：涵盖主楼内的雨水、污水排水立管、支管及排水管，直至安装到雨水污水井内。同时包括给排水套管的预留和预埋。二、施工工期总日历天数为____天，具体以阶段施工进度计划为准。标准层施工时，正常情况下必须保证每4天完成一层楼。三、承包单价1.地下室及商铺按每平方米____元/㎡计算。2.住宅按每平方米____元/㎡包干（以设计图纸的建筑面积为基础，按照最新国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》计算。本协议涵盖承包范围内约定的工作内容及完成本分项工程所需的附属工作。四、工程质量1.乙方必须按照图纸施工，确保工程质量达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》。不符合国家验收规范及甲方要求的部分，甲方有权要求返工，返工所有费用由乙方承担。2.严格实施质量三检制度，每道工序完成后，乙方需进行自检、互检、交接检并做好记录。3.项目质检员依据国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项工程合格率达到90%。4.工程质量检验标准遵循国家现行标准及建设方、监理方的相关规定。五、工程付款方式1.工程造价计算方法：按每平方米____元计算（不计取任何计时工，达到标准化工程奖励1元/㎡）。2.设计变更及工程量增加部分超5%时，另行计算，按甲方与建设单位审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。3.定额外用工（计时工）按每日____元计算。4.变更签证按定额实物量结算，定额人工调整与地下室相同。六、结算及付款方式1.主体部分，工程进度达到0.000楼面时支付已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次，按____元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。2.一次预埋（每层）按____元/㎡，二次预埋（每层）按____元/㎡计算。3.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按____元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。4.余额在全部验收合格后3个月内付至95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次性付清。七、双方职责1.乙方需遵守开发商和总包的各项规章制度，并承担相关责任。2.乙方应加强现场管理，严格执行建设主管部及环保、消防、环卫等部门的规定，确保文明施工。3.乙方不得转包本劳务作业，否则甲方有权解除合同。4.乙方需自行提供必要的劳保用品。5.乙方作业人员需出示身份证件及特种工种操作证等有效证件，工人年龄需在18至60岁之间，身体健康，具备一定素质。6.材料节约：乙方在施工中应珍惜材料，杜绝浪费，如发现浪费，罚款100元/次。7.甲方提供民工食宿条件，乙方负责伙食。8.甲方提供施工所需图纸并指导、监督施工。9.甲方应及时提供所需材料。10.甲方提供塔吊、龙门吊等大型设备。11.甲方应及时提供技术交底、施工进度计划。12.甲方应及时检查乙方施工质量、进度，组织隐蔽工程验收、中间验收及竣工验收。13.甲方为民工提供劳务、工伤事故保险。八、工伤事故责任分担1.3000元以内的安全事故，由乙方承担。2.3000元以上的安全事故，乙方承担3000元，其余部分由甲方承担。九、违约责任一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍需继续履行合同。十、争议解决双方因履行本合同发生争议，应先协商解决，协商不成时，可向甲方工程项目所在地人民法院提起诉讼。十一、合同效力本合同一式三份，双方签字并盖章后生效，甲方持两份，乙方持一份。如有未尽事宜，可另行签订补充协议。甲方：______乙方：__________年2024年水电安装承包合同范文（二）双方秉持互信、公正、诚信的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行制作及安装的事项，达成共识，特此订立本合同，以兹共同遵守。一、承包方式及承包范围本工程采取全面承包方式，包括人工、材料、制作、安装、质量、工期、安全及风险，乙方以固定总价包干形式承包，施工期间无论市场价格如何变动，双方均按本合同确定的价格结算。乙方须依据甲方确认的设计方案，确保质量与数量，完成第三条所列项目的整体制作与安装工程。二、总费用及付款方式1、本合同总费用（含税）为￥：____元，大写：____元整。合同生效后，所有与本合同列明的制作、安装过程相关的费用均由乙方承担。2、合同签订且双方确认大样稿喷画后的第个工作日内，甲方支付总金额的____%，即：____元作为项目启动资金。全部工作完成并通过甲方验收，达到合同规定的标准后的26个工作日内支付____%，即____元，剩余____%作为质量保证金，质保期满且甲方验收合格后的12个工作日内付清。3、以上款项支付方式为，支付时乙方需提供相应发票。三、制作材料及要求、费用预算详细内容见附件，包括项目、规格、单价、单位、数量、总价、完成时间及保修期。合同总金额根据实际工程量调整，合同单价保持不变。如甲方需增减工程量，须提前2个工作日书面通知乙方，乙方须根据甲方签章确认的《项目增减委托书》进行调整。四、制作安装时间具体时间参照第三条完成时间执行。五、验收流程1、制作标准：乙方必须按照提供的制作工艺和材料进行制作安装，如需变动需事先取得甲方同意，否则甲方有权拒绝接受。2、制作安装：甲方依据乙方提供的原材料工艺标准进行验收，乙方确保安全安装完毕，甲方现场签收合格。六、双方责任1、甲方需在约定时间内确认相关项目资料，并对所确定的资料负责。2、甲方需按本合同规定的时间和金额向乙方支付费用。3、乙方须按合同规定时间完成所有安装制作工程，如延误，需支付违约金。如材料或工艺不达标，甲方有权终止合同，乙方需返还已付款项并赔偿损失。4、保修期见第三条，质保期内如有损坏，乙方需在48小时内完成维修，否则将扣减质保金，甲方有权自行维修并从质保金中双倍扣除费用。5、合同期间，所有安全事故由乙方全权负责，如发生直接安全事故，甲方不承担任何连带责任。七、违约责任1、甲方逾期支付费用，乙方有权追讨欠款。2、乙方未按期完成工程，需承担违约责任，超过5天，甲方有权终止合同并要求双倍赔偿。3、合同生效后，非正当原因单方终止或解除合同，应赔偿对方损失。4、乙方不得泄露甲方提供的资料或转让委托项目，否则需赔偿甲方损失。八、解决争议的方法任何因执行本合同或与本合同相关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决。协商无果，任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼。九、其他1、终止合同时，需书面提出并经双方协商同意。2、如遇不可抗力导致合同无法履行，双方应及时协商解决。3、本合同自甲、乙双方签署后生效，双方履行完毕各自职责后，合同自动终止。4、本合同未尽事宜，可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。5、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，每份具有同等法律效力。6、其他约定：______________________________________。附件：详细费用预算表及项目要求2024年水电安装承包合同范文（三）以下是对提供内容的改写，保持了内容的含义不变，使用了严谨、稳重、理性、官方的语言风格：一、施工要求与责任：1.所有费用由乙方根据施工实际需求自行承担，包括但不限于各类施工机械、生产工具、用具、安全防护用品及食宿用品的购置与携带。2.乙方负责吊兰通道处保护门的焊接、安装、维护及临时用水、用电设施的安拆维护。3.地下室水电、消防系统按人防标准施工，但不包括人防及高低压配电房的安装工程。二、承包单价、结算与付款：1.承包单价：双方协定，消防通风、水电工程按地上部分____元/㎡，地下部分____元/㎡的价格进行包干承包，不另计税金。如遇蓝图增补工程及材料调整，甲方在扣除税金后，将剩余款项支付给乙方。2.结算与付款：建筑面积依据现行计算规则确定。本工程地上部分面积为____平方米，总价为____元；地下部分面积为____平方米，总价为____元，两者合计为____元。款项按工程进度分批支付。工程竣工且验收合格后，双方办理结算并签字确认。除保留工程款总额2%作为保修金外，剩余款项在交房后两个月内一次性付清。具体付款表见附件。如因违约导致工程进度延误或产生误工费，将按当时当地人工工资单价补加，并按银行同期利率三倍计息及本金。三、工期管理：1.本工程需与主体工程同步施工，具体竣工验收时间以建设方指定为准。2.乙方应组织技术熟练的工人队伍，确保工程进度。因乙方原因导致的工期延误、其他工种停工或窝工所产生的损失，由乙方负责赔偿。同时，对每提前或推迟一天竣工的情况，将实施对等奖罚措施。四、质量控制：本工程必须严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。如验收不合格，乙方需无条件返工，并承担相应的人工及材料费用，同时承担延误工期的全部责任。乙方应配备专业技术人员进行现场指导，确保所有预留、预埋工作到位，避免凿洞、打孔现象。砼浇筑时需有专人旁站监督，以保护管线、管道等预留预埋设施的完整性。因乙方原因导致的上级单位下发整改或停工通知的，将按次处以罚款。五、安全管理：乙方需加强安全教育，完善安全防护措施，严格遵守施工操作规程，确保安全生产、文明施工。如发生安全事故，一切法律责任和经济损失由乙方承担，且不得影响工程进度。六、甲方责任：1.开工前向乙方提供施工图纸两套，并组织图纸会审和技术交底工作，同时负责验收资料的整理。2.根据工程进度及时支付工程款。因甲方原因导致乙方停工或误工的，将按签证给予乙方误工工资和工程款的利息补偿。3.甲方有权根据实际施工情况对重要工种进行统一调配施工，具体单价另行确定。七、乙方责任：1.乙方必须严格按照施工图纸、会审交底记要及设计变更通知进行施工，执行国家现行施工规范及验收标准。2.乙方应服从甲方现场管理制度，确保工程进度和质量达标。同时负责施工现场临时水电的安装、拆除及日常小型机械的维护工作，做到随叫随到、积极配合。3.如乙方施工进度缓慢或质量低劣，甲方有权随时终止合同并另选施工单位接替施工。此时乙方已完成的工程量将按承包单价的60%进行结算付款，并承担由此造成的一切损失。4.乙方需严格按照规范和设计要求进行施工，并与其他专业施工队伍做好配合工作。5.本工程的有关签证必须在24小时内报请甲方施工代表和工程部负责人签字认可否则视为无效并由乙方承担责任。6.乙方不得私自转包工程否则甲方有权随时终止合同并按本条第三款规定进行结算付款。八、未尽事宜双方应本着实事求是的原则协商解决。九、本合同自双方签字盖章之日起生效至工程验收合格、结算审核认可且付清尾款后失效。十、本合同一式叁份甲方执贰份乙方执壹份均具有同等法律效力。甲方（盖章）：_____乙方（盖章）：_____法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_____日期：____年____月____日日期：____年____月____日2024年水电安装承包合同范文（四）为确保施工安全，所有潜在的事故必须被杜绝。乙方需与职工签订安全合同，并对分项工程进行安全技术交底，严格遵守现场安全管理规定。如发现安全隐患，乙方应及时上报。施工过程中的所有安全责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。五、文明卫生要求：工地应始终保持整洁，强调文明和卫生。各工种之间需协调配合，避免争执，以维护项目部和监理的良好印象。材料应整齐堆放，垃圾应及时清理。浪费行为将被加倍罚款。甲方驻工地代表：1.甲方驻工地代表的姓名将在此处列出。2.职责包括但不限于：按合同约定提供必要的指令、批准、图纸，以及履行其他合同义务。甲方需协调与业主的联系，组织重大经济谈判，组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计，审查乙方的施工方案、进度计划，组织阶段验收和竣工验收，监督乙方的质量、进度、安全和文明施工，定期召开业主例会，提供施工用水电源，提供乙方人员的食宿场地，协助乙方办理现场手续，保证工资及时发放，以及及时传递相关施工资料。乙方驻工地代表：1.乙方驻工地代表的姓名将在此处列出。2.职责包括但不限于：编制安装工程专业施工组织设计，按照甲方的指令和合同要求组织施工，履行合同义务，遵守甲方的管理制度，编制施工方案，准时提出设备材料计划，严格执行现场管理制度，按批准的施工方案施工，对甲方指令进行复核和确认。乙方工作内容：1.按时编制施工方案并获得甲方批准。2.按时进场并根据图纸提出设备材料计划。3.严格遵守甲方的现场管理制度和管理要求。4.按照批准的施工方案施工，未经甲方批准不得擅自更改。5.在交叉配合施工中遵循甲方的指令，对指令进行复核和确认。八、付款方式：结算以建筑面积为基础，根据河南省建设工程建筑面积计算规则计算。工程款按节点进度支付，具体比例在合同中列出。工程竣工验收合格后支付安装工程款总额的3%，剩余5%作为保修押金和质量保证金，将在三个月内