城市下水道建设工程合同三篇

城市下水道建设工程合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方城市下水道建设工程项目（以下简称“项目”）达成如下协议：一、工程概况1.1项目名称：________________1.2项目地点：________________1.3项目内容：包括但不限于下水道设计、施工、设备供应、调试、验收等。1.4项目规模：________________1.5工程质量标准：符合国家及行业相关规范和标准。二、合同金额2.1本合同项目的总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2付款方式及进度：双方根据工程进度，按照约定的比例分阶段支付。三、工程期限3.1开工日期：自合同签订之日起计算，工期为____个月。3.2竣工日期：按照工程进度和合同约定，确保工程在约定的工期内完工。3.3工期延误：如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、质量保证4.1乙方应按照约定的质量标准完成工程，并承担工程质量的保证责任。4.2质保期：自工程验收合格之日起计算，质保期为____年。五、权利义务5.1甲方应按照合同约定及时支付工程款项。5.2乙方应按照合同约定完成工程，并保证工程质量。5.3双方应共同配合完成工程验收工作。六、违约责任6.1如甲方未按照约定支付工程款项，应承担违约责任。6.2如乙方未按照约定完成工程，或工程质量不符合约定，乙方应承担违约责任。七、争议解决7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日（注：以上合同，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行调整，并请专业律师协助审核。）《合同篇二》合同编号：____________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方城市下水道建设工程项目（以下简称“项目”）达成如下协议：一、服务内容、数量与质量1.1服务内容：乙方承担城市下水道建设工程的设计、施工、设备供应、调试、验收等工作。1.2服务数量：按照双方确认的工程量清单执行。1.3服务质量：符合国家及行业相关规范和标准，满足甲方需求。二、费用与支付2.1合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2支付方式：双方根据工程进度，按照约定的比例分阶段支付。2.3支付条件：乙方按合同约定完成工程并相关资料，甲方进行验收合格后支付相应款项。三、交付及验收3.1交付时间：乙方按照合同约定完成工程，并提交验收。3.2验收程序：甲方对乙方完成的部分进行验收，合格的予以接收。3.3验收标准：按照约定的质量标准和相关规范进行。四、知识产权4.1乙方保证工程设计、施工等过程中产生的知识产权归甲方所有。4.2乙方在合同执行过程中不得侵犯第三方的知识产权。五、合同变更与解除5.1合同变更：双方协商一致，可以变更合同内容。5.2合同解除：因不可抗力或其他不可归责于双方的原因导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。六、双方权利与义务6.1甲方权利与义务：（1）按时支付合同款项；（2）施工场地和相关资料；（3）对乙方完成的部分进行验收。6.2乙方权利与义务：（1）按合同约定完成工程并相关资料；（2）保证工程质量，承担质量责任；（3）尊重并保护甲方的知识产权。七、违约责任7.1甲方违约：未按约定支付款项，应承担违约责任。7.2乙方违约：未按约定完成工程或工程质量不符合约定，应承担违约责任。八、争议解决8.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。9.2保密期限：自合同签订之日起计算，至合同终止之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日（注：以上合同，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行调整，并请专业律师协助审核。）《合同篇三》合同编号：____________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方城市下水道建设工程项目（以下简称“项目”）达成如下协议：一、服务范围与要求1.1服务范围：乙方承担城市下水道建设工程的设计、施工、设备供应、调试、验收等工作。1.2服务要求：符合国家及行业相关规范和标准，满足甲方需求。二、合同价格与支付2.1合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2支付方式：双方根据工程进度，按照约定的比例分阶段支付。2.3支付条件：乙方按合同约定完成工程并相关资料，甲方进行验收合格后支付相应款项。三、工程进度与交付3.1工程进度：乙方按照合同约定的时间表完成工程。3.2交付时间：乙方按照合同约定完成工程，并提交验收。3.3验收程序：甲方对乙方完成的部分进行验收，合格的予以接收。四、知识产权保护4.1乙方保证工程设计、施工等过程中产生的知识产权归甲方所有。4.2乙方在合同执行过程中不得侵犯第三方的知识产权。五、合同的变更、解除与终止5.1合同变更：双方协商一致，可以变更合同内容。5.2合同解除：因不可抗力或其他不可归责于双方的原因导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。5.3合同终止：合同约定的服务完成，双方协商一致终止合同。六、违约责任与赔偿6.1甲方违约：未按约定支付款项，应承担违约责任。6.2乙方违约：未按约定完成工程或工程质量不符合约定，应承担违约责任。6.3违约赔偿：违约方应承担因违约导致的损失赔偿责任。七、争议解决7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、保密与信息安全8.1双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。8.2信息安全：双方应采取措施保护对方的信息安全，防止信息泄露。九、双方的权利与义务9.1甲方权利与义务：（1）按时支付合同款项；（2）施工场地和相关资料；（3）对乙方完成的部分进行验收。9.2乙方权利与义务：（1）按合同约定完成工程并相关资料；（2）保证工程质量，承担质量责任；（3）尊重并保护甲方的知识产权。十、其他约定10.1合同用语：本合同采用书面形式，用语含义明确，不得有歧义。10.2合同修改：合同的修改和补充必须以书面形式进行，并由双方加盖公章和授权代表签字后方可生效。10.3合同签署：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的服务完成之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日合同签约须知：在签订