建设工程承包协议书2024年

建设工程承包协议书2024年合同目录第一章：合同总则1.1合同目的和适用范围1.2合同的法律依据1.3合同的定义和术语解释第二章：承包方与发包方2.1发包方的权利和义务2.2承包方的权利和义务2.3双方的资质和责任第三章：工程概况3.1工程名称和地点3.2工程范围和内容3.3工程质量标准和要求第四章：合同价款和支付方式4.1合同总价和计价方式4.2预付款和进度款支付4.3竣工结算和最终支付第五章：工程进度和工期5.1工程进度计划5.2工期延误和顺延5.3赶工费用和奖励第六章：材料和设备供应6.1材料和设备的质量要求6.2供应责任和时间6.3材料和设备的验收和保管第七章：施工管理7.1施工现场管理7.2施工安全管理7.3施工环境保护第八章：工程质量与验收8.1工程质量标准8.2施工过程中的质量控制8.3工程竣工验收第九章：工程变更和签证9.1工程变更的程序9.2工程变更的费用调整9.3工程签证的管理第十章：违约责任10.1违约的定义和责任10.2违约责任的承担10.3违约金和赔偿第十一章：争议解决11.1争议解决的方式11.2争议解决的程序11.3法律适用和管辖第十二章：保密和知识产权12.1保密信息的范围12.2保密义务12.3知识产权的归属和使用第十三章：不可抗力13.1不可抗力的定义13.2不可抗力的通知13.3不可抗力的后果第十四章：合同的变更、续签和终止14.1合同变更的条件和程序14.2合同续签的条件14.3合同终止的条件第十五章：其他约定15.1通知和送达方式15.2法律变更对合同的影响15.3合同的独立性和完整性第十六章：签字栏16.1发包方签字16.2承包方签字16.3签订日期16.4签订地点第十七章：合同生效17.1生效条件17.2生效时间17.3合同备案第十八章：附则18.1合同的解释权18.2补充协议18.3未尽事宜以上为建设工程承包协议书的目录。建设工程承包协议书合同编号：______第一章：合同总则1.1合同目的和适用范围本合同旨在明确发包方与承包方在建设工程项目中的权利、义务和责任，适用于本合同规定的所有建设工程活动。1.2合同的法律依据本合同的订立、解释、履行、变更、终止以及争议解决均适用《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。1.3合同的定义和术语解释合同中使用的特定术语和定义详见本合同附件。第二章：承包方与发包方2.1发包方的权利和义务发包方有权监督工程进度和质量，并按合同约定支付工程款。2.2承包方的权利和义务承包方有权获得工程款，并应按合同约定完成工程建设。2.3双方的资质和责任双方应具备相应的资质，并承担相应的法律责任。第三章：工程概况3.1工程名称和地点本工程名称为______，地点位于______。3.2工程范围和内容工程范围包括但不限于______，具体内容详见附件。3.3工程质量标准和要求工程质量应符合国家标准和行业标准，以及合同约定的特殊要求。第四章：合同价款和支付方式4.1合同总价和计价方式合同总价为______，计价方式按照______。4.2预付款和进度款支付发包方应按照合同约定支付预付款和按工程进度支付进度款。4.3竣工结算和最终支付工程竣工验收合格后，双方进行结算，发包方支付最终款项。4.3.1结算程序结算程序包括______。第五章：工程进度和工期5.1工程进度计划承包方应根据合同约定制定并提交工程进度计划。5.2工期延误和顺延因发包方原因导致工期延误，工期相应顺延。5.3赶工费用和奖励如需赶工，赶工费用由发包方承担，具体奖励办法为______。第六章：材料和设备供应6.1材料和设备的质量要求所有材料和设备应符合设计要求和质量标准。6.2供应责任和时间发包方负责提供或指定材料和设备的供应，承包方负责验收。6.3材料和设备的验收和保管承包方应妥善验收和保管材料和设备，防止损坏和丢失。6.3.1验收标准材料和设备的验收标准为______。第七章：施工管理7.1施工现场管理承包方应负责施工现场的日常管理，确保施工安全和秩序。7.2施工安全管理承包方应遵守安全生产规定，制定并执行安全措施。7.3施工环境保护承包方应采取措施，减少施工对环境的影响。7.3.1安全生产责任承包方应明确安全生产责任人，并承担相应责任。以上为建设工程承包协议书前半部分的正文内容，具体条款需根据实际情况进行详细制定和填写。第八章：工程质量与验收8.1工程质量标准工程质量应严格遵循国家及行业标准和合同约定的特定要求。8.2施工过程中的质量控制承包方应建立完善的质量控制体系，对施工过程进行严格监控。8.3工程竣工验收工程完成后，承包方应向发包方提交验收申请，发包方组织验收。8.3.1验收标准和程序验收应按照合同约定的标准和程序进行。第九章：工程变更和签证9.1工程变更的程序任何工程变更应经双方协商一致，并以书面形式确定。9.2工程变更的费用调整因变更引起的费用增减，应按照合同约定进行调整。9.3工程签证的管理承包方完成变更工作后，应及时办理签证手续。9.3.1签证的申请和审批签证的申请应详细说明变更内容，发包方应在规定时间内审批。第十章：违约责任10.1违约的定义和责任违约方应承担因违约给对方造成的损失。10.2违约责任的承担方式违约发生后，守约方有权要求违约方采取补救措施或赔偿损失。10.3违约金的计算和支付违约金的数额和赔偿范围应按照合同约定执行。10.3.1违约金的计算方法违约金按照违约行为所涉金额的一定比例计算。第十一章：争议解决11.1争议解决的方式和程序双方应首先通过协商解决争议，协商不成时可依法申请仲裁或诉讼。11.2适用法律和管辖法院争议解决适用中华人民共和国法律，由合同签订地的人民法院管辖。11.3争议解决的费用承担争议解决过程中产生的费用由败诉方承担。第十二章：保密和知识产权12.1保密信息的范围和保护合同履行过程中知悉的商业秘密和技术秘密属于保密信息，双方应予以保密。12.2知识产权的归属工程中产生的知识产权归属按合同约定执行。12.3知识产权的保护一方侵犯对方知识产权时，应承担相应的法律责任。第十三章：不可抗力13.1不可抗力的定义和范围不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。13.2不可抗力的通知和证明一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方并提供相应证明。13.3不可抗力后果的处理不可抗力导致合同不能履行的，受影响方不承担违约责任，双方应协商解决。第十四章：合同的变更、续签和终止14.1合同变更的条件和程序合同一经签订，未经双方协商一致，不得擅自变更。14.2合同续签的条件合同期满前，双方可协商续签，续签条件应提前确定。14.3合同终止的情形一方违约或不可抗力导致合同无法继续履行时，另一方有权终止合同。14.3.1终止通知合同终止应提前以书面形式通知对方。第十五章：其他约定15.1通知和送达方式双方应以书面形式进行通知，送达地址以合同记载为准。15.2法律变更对合同的影响合同签订后，如相关法律、法规发生变化，双方应根据新的法律、法规调整合同内容。15.3合同的独立性和完整性本合同构成双方就建设工程承包事宜达成的全部协议，取代之前的所有口头或书面协议。第十六章：签字栏16.1发包方签字：______授权代表：______职务：______16.2承包方签字：______授权代表：______职务：______16.3签订日期：______16.4签订地点：______第十七章：合同生效17.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。17.2生效时间本合同的生效时间为签字盖章之日。17.3合同备案本合同一式两份，双方各执