建设工程施工合同12024年

建设工程施工合同12024年合同目录第一章：合同总则1.1合同目的1.2合同的法律依据1.3合同的适用范围第二章：合同当事人2.1甲方（业主）的基本信息2.2乙方（承包商）的基本信息2.3双方的权利与义务第三章：工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模及主要特征3.3工程承包范围第四章：合同价款与支付4.1合同总价及构成4.2付款方式及进度4.3价格调整机制第五章：工程质量与验收5.1质量标准与要求5.2质量保证措施5.3验收程序与标准第六章：工程进度6.1施工进度计划6.2进度变更与延误处理6.3进度监控与报告第七章：材料与设备供应7.1材料供应责任7.2设备供应责任7.3材料与设备的质量控制第八章：施工管理8.1施工现场管理8.2安全生产与环境保护8.3施工监督与协调第九章：变更与索赔9.1工程变更的条件与程序9.2索赔的条件与程序9.3变更与索赔的处理第十章：竣工验收与交付10.1竣工验收的条件10.2验收流程与标准10.3工程交付与保修第十一章：违约责任11.1违约的定义与分类11.2违约责任的承担11.3违约赔偿的范围第十二章：争议解决12.1争议解决的方式12.2争议解决的程序12.3适用法律与管辖第十三章：合同的生效、变更、续签与终止13.1合同的生效条件13.2合同的变更与续签13.3合同的终止条件第十四章：其他约定14.1保密协议14.2不可抗力条款14.3通知与送达方式第十五章：签字页15.1甲方签字15.2乙方签字15.3签订日期15.4签订地点以上为《建设工程施工合同12024年》的合同目录。合同编号______第一章：合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利完成。1.2合同的法律依据本合同根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规制定。1.3合同的适用范围本合同适用于所有与本工程相关的施工活动。第二章：合同当事人2.1甲方（业主）的基本信息甲方名称：；地址：；法定代表人：______。2.2乙方（承包商）的基本信息乙方名称：；地址：；法定代表人：______。2.3双方的权利与义务甲方有权监督工程进度和质量，乙方有义务按合同约定完成工程。第三章：工程概况3.1工程名称及地点工程名称：；地点：。3.2工程规模及主要特征工程规模：；主要特征：。3.3工程承包范围包括但不限于施工、安装、调试等。3.3.1施工内容详述3.3.2安装与调试要求第四章：合同价款与支付4.1合同总价及构成合同总价为人民币______元，包括材料费、人工费等。4.2付款方式及进度甲方应按照合同约定的付款方式和进度向乙方支付款项。4.3价格调整机制合同价格可根据市场变化和工程变更进行调整。4.3.1价格调整的条件4.3.2价格调整的程序第五章：工程质量与验收5.1质量标准与要求工程质量应符合国家及行业相关标准。5.2质量保证措施乙方应建立质量保证体系，确保工程质量。5.3验收程序与标准工程完成后，应按照合同约定的程序和标准进行验收。5.3.1验收条件5.3.2验收流程第六章：工程进度6.1施工进度计划乙方应根据甲方要求制定并提交施工进度计划。6.2进度变更与延误处理如遇进度变更或延误，双方应协商解决。6.3进度监控与报告乙方应定期向甲方报告工程进度，并接受甲方的进度监控。6.3.1进度报告的频率6.3.2进度监控的方法第七章：材料与设备供应7.1材料供应责任乙方负责提供符合质量要求的施工材料。7.2设备供应责任乙方应提供必要的施工设备。7.3材料与设备的质量控制甲方有权对材料和设备进行质量检验。7.3.1材料检验标准7.3.2设备检验流程第八章：施工管理8.1施工现场管理乙方应负责施工现场的日常管理工作。8.2安全生产与环境保护乙方应遵守安全生产规定，并采取环境保护措施。8.3施工监督与协调甲方有权对施工过程进行监督，并协调解决施工中的问题。8.3.1安全生产规定8.3.2环境保护措施以上为合同前半部分内容，详细条款及附件请见合同全文。第九章：变更与索赔9.1工程变更的条件与程序工程如需变更，必须由甲方提出或经甲方书面同意，并按照合同规定的程序执行。9.2索赔的条件与程序乙方在合同执行过程中如遇到合同规定可索赔的情形，应按照合同规定的程序提出书面索赔。9.3变更与索赔的处理甲方在收到变更请求或索赔通知后，应在合同规定的时间内给予书面答复。9.3.1变更请求的审查9.3.2索赔请求的评估9.3.3变更与索赔的书面记录第十章：竣工验收与交付10.1竣工验收的条件工程应按照合同规定的内容、标准和质量要求完成，方可进行竣工验收。10.2验收流程与标准乙方应在工程完工后向甲方提交验收申请，甲方应按照合同规定组织验收。10.3工程交付与保修工程竣工验收合格后，乙方应将工程交付给甲方，并提供合同规定的保修服务。10.3.1交付条件10.3.2保修期限和范围10.3.3交付后的维护责任第十一章：违约责任11.1违约的定义与分类未履行合同义务或履行合同义务不符合约定要求的行为视为违约。11.2违约责任的承担违约方应承担因违约给对方造成的损失，并支付合同规定的违约金。11.3违约赔偿的范围违约赔偿包括但不限于直接损失、间接损失、第三方索赔等。11.3.1违约通知程序11.3.2违约补救措施11.3.3赔偿计算方法第十二章：争议解决12.1争议解决的方式合同执行过程中出现的争议，双方应首先通过协商解决。12.2争议解决的程序协商不成时，双方可选择提交合同签订地的仲裁委员会仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。12.3适用法律与管辖本合同的解释、适用及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.3.1仲裁委员会的选择12.3.2诉讼管辖的法院第十三章：合同的生效、变更、续签与终止13.1合同的生效条件合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。13.2合同的变更与续签合同一经生效，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或续签。13.3合同的终止条件合同可在工程竣工验收合格、双方协商一致或法律规定的情形下终止。13.3.1合同终止的通知13.3.2合同终止后的权利义务第十四章：其他约定14.1保密协议双方应对合同内容及合同执行过程中知悉的商业秘密予以保密。14.2不可抗力条款因不可抗力导致合同无法履行时，受影响一方应及时通知对方，并提供证明。14.3通知与送达方式合同中的通知应以书面形式送达对方，具体送达方式由双方约定。14.3.1保密信息的范围14.3.2不可抗力的界定14.3.3通知的书面形式和送达地址第十五章：签