监理工程师之合同管理题库附答案（基础题）

监理工程师之合同管理题库附答案（基础题）

单选题（共60题）1、FIDIC《施工合同条件》是以（）来划分风险责任的归属。A.承包商投标时能否合理预见B.承包商投标时能合理预见C.投标人投标时能否合理预见D.投标人投标时能合理预见【答案】A2、饼干中脂肪含量的测定方法宜选用（）方法。A.罗紫-哥特里法B.索氏提取法C.酸水解法D.碱性乙醚法【答案】C3、关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是()A.两者订立的情形不同B.两者的法律后果不同C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同【答案】B4、FIDIC《施工合同条件》采用（）模式。A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.工程量清单计价【答案】D5、下列合同法律关系中的法律事实属于行为的是()。A.建设工程合同当事人违约B.台风造成停工C.地下埋藏物造成合同索赔D.设备所在国罢工造成设备不能交付【答案】A6、（2019年真题）建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。A.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金【答案】A7、某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为()。A.4850万元和5000万元B.4850万元和4850万元C.5150万元和5000万元D.5150万元和4850万元【答案】A8、下列关于履约保函与预付款担保的描述错误的是()。A.履约保函自发包人和承包人签订合同之日起，至缺陷责任期满止B.均采用无条件担保方式C.预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止D.预付款担保期限不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额【答案】A9、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是()。A.因承包商的严重违约行为，业主解除合同B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准C.对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复【答案】B10、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。A.发包人严重拖欠工程进度款B.发包人拖延组织工程竣工验收C.发包人拒绝支付工程竣工结算款D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料【答案】C11、工程勘察、设计评标由评标委员会负责，下列关于评标委员会及评标程序和方法的说法中，不正确的是（）。A.人数为5人以上的单数B.建筑专业专家不得少于成员总数的2/3C.通常采用综合评估法D.按照招标文件确定的评标标准和方法，进行评审【答案】B12、当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当（）。A.不承担保证责任B.对全部债务承担责任C.由被保证人决定担保范围D.由保证人承担部分责任【答案】B13、某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同()A.不成立B.成立C.无效D.可撤销【答案】B14、应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用的主体是（）。A.承包人B.监理人C.勘察人D.发包人【答案】D15、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同（示范文本）》对办理施工环保许可的规定是()。A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用【答案】A16、(2015年真题)施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定。A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动力价格浮动幅度【答案】A17、（2019年真题）招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。A.目的B.时间C.内容D.方法【答案】B18、合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。A.视为合同材料不符合质量标准B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金C.质量合格情况待定D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准【答案】B19、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（）。A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效C.经乙签字的全部有效D.需委托造价管理部门确定【答案】B20、对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有（）。A.抽检比例和取样方法B.抽检数量和检测方法C.检测方法和抽检比例D.取样方法和抽检数量【答案】A21、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程照管责任的说法正确的是（）。A.从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到工程验收合格之日止B.在负责照管期间，承包商可以对工程损害予以修复后向业主索赔C.颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商不再承担照管责任D.从合同终止之日起，承包商不再承担工程照管责任【答案】D22、关于评标委员会的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员的名单应当保密B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定【答案】A23、在全部设计施工阶段的总承包合同履行中，视为（）已充分估计了应承担的责任和风险。A.工程师B.承包人C.监理人D.分包人【答案】B24、承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确说法是()A.应获得业主批准B.应获得工程师的批准C.应获得质量监督机构的许可D.不需再办理任何批准、许可手续【答案】A25、（2019年真题）依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（）。A.三人以上单数B.四人以上C.五人以上单数D.七人以上单数【答案】C26、下列关于合同设备交付的开箱检验，说法错的是（）。A.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行C.开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行D.开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验7日前将开箱检验的时间和地点通知卖方【答案】D27、不溶性膳食纤维主要包括（）。A.树胶B.纤维素C.果胶D.半纤维素E.木质素【答案】B28、（）是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。A.行为B.权利C.义务D.事件【答案】A29、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是（）。A.承包人应撤离施工场地B.已经订货的材料、设备由发包人负责退货或解除订货合同C.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由订货方承担D.因未及时退货造成的损失由发包人承担【答案】A30、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为()之日。A.当事人签字B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有【答案】B31、取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程（）。A.勘察、监理和技术服务B.勘察、设计咨询和施工C.设计、监理和施工D.勘察、设计咨询和技术服务【答案】D32、下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.联合体投标的，是否具备联合体协议B.资质条件C.类似项目的业绩D.项目经理资格【答案】A33、根据《标准施工招标文件》，由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。A.否决其投标B.优先中标C.重新报价D.直接中标【答案】A34、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。A.3天前B.7天前C.10天前D.14天前【答案】B35、某招标项目重新投标后，投标人仍少于3家，这时可以（）。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标【答案】B36、某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基，承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工增加了施工成本20万元，为此提出了索赔，工程师审查索赔发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元，岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好；节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为()万元。A.20B.17C.16D.13【答案】D37、菌落总数是（）的指标。A.食品腐败变质B.食品清洁状态C.肠道致病菌污染D.食品被粪便污染【答案】B38、根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。A.能够留置的财产可以是动产或不动产B.定作方逾期不领取其定作物的，承揽方仅有权将该定作物折价C.留置的前提是债权人已经合法占有债务人的动产D.债权人留置的动产，应当与债权属于同一法律关系【答案】C39、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担（）。A.按份责任B.共同责任C.连带责任D.均等责任【答案】C40、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。A.执行监理人编制的施工安全措施计划B.要求发包人提供劳动保护用具C.制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任【答案】C41、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。A.索赔意向通知B.最终索赔通知书C.施工现场的记录D.索赔依据【答案】B42、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中()。A.是独立的第三方B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员D.属于建设行政主管部门的代理方【答案】C43、施工合同履行过程中，工程师通知承包人进行工程量计量，但承包人未在约定时间派人参加，工程师应()A.单独进行工程量计量，计量结果有效B.再次向承包人发出通知，推迟计量时间C.单独进行工程量计量，再请承包人确认计量结果D.与发包人代表进行工程量计量，计量结果有效【答案】A44、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【答案】B45、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A.7B.14C.28D.56【答案】C46、因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.14B.28C.56D.90【答案】D47、投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（）。A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体B.被保险人的年龄在16-65周岁之间C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任【答案】D48、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师()A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度【答案】A49、下列我国城乡常用路面中，防起尘性、消声性均好的是()。A.混凝土路面B.沥青混凝土路面C.级配碎石路面D.沥青表面处理路面【答案】B50、设计施工总承包合同通用条款规定，除非专用条款约定合同工程采用固定总价承包的情况外，应以（）作为支付的依据。A.实际完成的工作量B.固定单价C.可调单价D.可调总价【答案】A51、在履约保证中，如是以履约担保书的形式出具，则数额应为()。A.合同价的5％B.合同价的10％C.合同价的20％D.合同价的30％【答案】D52、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（）。A.提供维修所需的工具B.交付设备C.提供设备必要的包装D.提供设备的易损备件【答案】A53、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（）。A.7B.14C.21D.28【答案】C54、《标准施工合同》中的“施工期”是指（）。A.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限B.合同协议书中写明的施工总日历天数C.用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【答案】A55、某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为()A.500天B.538天C.865天D.903天【答案】B56、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。A.7B.14C.15D.28【答案】B57、某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目()A.必须公开招标B.必须邀请招标C.可直接委托发包D.必须聘请招标代理机构委托发包【答案】C58、作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应的民事行为D.一般民事行为【答案】C59、记账法的优点为（）。A.操作比较简单B.所需人力多C.费用高D.不可分析个体膳食摄入情况【答案】A60、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。A.安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电应由买卖双方共同承担B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料C.卖方可以按约定负责合同设备的安装、调试工作，也可以只负责提供技术服务D.如卖方负责对安装、调试提供技术服务，则仍应对安装、调试不成功承担责任【答案】C多选题（共45题）1、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人指示的说法，正确的有（）。A.监理人指示错误给承包人造成的损失应由发包人承担赔偿责任B.监理人根据工程情况变化可以指示免除承包人的部分合同责任C.监理人未按合同约定发出的指示延误导致承包人增加的施工成本应由发包人承担D.监理人根据工程设计变更指示可以改变承包人的有关合同义务E.监理人对承包人施工进度计划变更的批准应视为免除承包人工期延误的责任【答案】AC2、根据《标准施工招标文件》的规定，（）情况，可以不再招标。A.重新招标后投标人仍少于3个B.重新招标后所有投标被否决C.发包方认为可以不招标的D.未提交投标保证金的E.未提交履约保证金的【答案】AB3、关于设备采购合同中合同价款的支付，下列说法正确的是（）。A.合同生效后买方支付的预付款为签约合同价的10%B.卖方交付全部合同设备后，买方支付合同价格60%的交货款C.验收款为合同价格的25%D.结清款为合同价格的5%，只能在合同设备质量保证期届满后支付E.合同价款的支付均在买方收到卖方单据并经审核无误后14日内支付【答案】ABC4、在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方包括（）。A.业主B.监理工程师C.承包商D.工程师E.设计师【答案】ACD5、包括在签约合同价内的项目有（）。A.暂估价B.暂列金额C.变更价格D.物价调价E.额外工作价格【答案】AB6、在资格审查中，（）属于详细审查的因素。A.申请文件的格式B.联合体是否具有共同投标协议C.申请函签字盖章D.投标人的生产许可证是否有效E.投标人的资质等级是否满足资格审查公告的要求【答案】D7、关于施工招标中开标工作的说法，正确的有（）。A.开标时应宣布投标人姓名B.开标时应宣布投标人报价C.设有标底的，开标时应公布标底D.开标时应对投标报价进行排序E.开标时应宣布评标委员会成员选取办法【答案】ABC8、根据《标准施工合同》，下列不属于承包人的施工安全责任有（）。A.编制施工安全措施计划B.严格按国家安全标准制定施工安全操作规程C.配备必要的安全生产和劳动保护措施D.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失E.赔偿工程对土地占有所造成的第三者财产损失【答案】D9、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列工作中，应由发包人完成的有()。A.从施工现场外部接通施工用电线路B.施工现场的安全保卫C.已完工程的保护D.办理爆破作业行政许可手续E.施工现场邻近建筑物的保护【答案】AD10、国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有（）。A.排名第一的中标候选人放弃中标B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同C.招标人认为排名第一的中标候选人价格偏高D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短设计周期的要求【答案】ABD11、根据《标准施工合同》，暂列金额的主要特点有（）。A.用于支付签订协议书时尚未确定的工程设备款B.用于支付签订协议书时不可预见的变更费用C.不能用于计日工支付D.不属于签约合同价的一部分E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额【答案】AB12、工程保险的主要种类有（）。A.建筑工程一切险B.勘察设计一切险C.安装工程一切险D.机器损坏险E.工程中的一切险【答案】ACD13、建设工程施工招标初步评审过程中，应当否决投标的情形有（）。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的C.投标人的商务条件超过招标人允许偏离的最大范围的D.投标报价低于成本又无法提供说明和证据的E.不按评标委员会要求澄清、说明或补正投标文件偏差的【答案】CD14、按照《建设工程施工合同（示范文本）》对“设计变更”的规定,下列情况中属于设计变更的有()A.减少合同中的约定的工程量B.删减合同中约定的部分承包工作内容C.提高合同中的约定的部分工程质量标准D.增加附加工作内容E.变更工程有关部分的基线【答案】A15、工程总承包合同，为了保证工程项目完满实现发包人预期的建设目标，通用条款中对工程分包做的规定有（）。A.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本B.分包工作需要征得监理人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人E.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。其资质能力的材料应经监理人审查【答案】ACD16、关于建设工程设备采购合同中的考核、验收，说法不正确的是（）。A.为买卖双方进行考核的机会均不超过三次B.由于买方原因合同设备未能达到技术性能考核指标后，卖方仍有提供12个月技术服务的义务，且买方无需因此向卖方支付费用C.如买方在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，卖方仍有提供6个月技术服务的义务，且买方应承担卖方因此产生的全部费用D.以开始考核的日期为验收日期E.合同设备验收证书的签署不免除卖方对合同设备的质量保证责任【答案】BCD17、在设计合同的履行期内，发包人可能发生的违约行为包括（）。A.审查工作的延误B.侵犯设计人的知识产权C.拒绝支付设计人设计费D.设计错误E.延误提供设计文件【答案】ABC18、（2017年真题）根据《标准施工合同》，关于工程质量保证金的说法，正确的有（）。A.质量保证金从第一次支付工程进度款时起扣B.质量保证金主要用于约束承包人在缺陷责任期内履行合同义务C.发包人应在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书时一并向承包人返还质量保证金D.合同双方应在专用合同条款中约定每次支付工程进度款时应扣质量保证金的比例E.质量保证金累计扣留达到约定总额时不再扣留【答案】AD19、下列关于投标保证金的说法正确的是（）。A.投标人应提交规定金额的投标保证金，但数额不得超过招标项目估算价的20%B.投标人应按招标文件要求最迟在评标结束前以有效形式提交投标保证金C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息D.投标保证金主要保证投标人在投标有效期内不得撤销投标书，中标后不得无正当理由拒绝签订合同或拒绝提交履约保函E.投标保证金的有效期从提交投标文件之日起算【答案】CD20、合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有()。A.政府机关B.法人的分支机构C.大学所属二级学院D.事业单位E.社会团体【答案】ABD21、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人施工项目部人员管理的主要措施有（）。A.在施工现场设立专门的质量检验机构B.施工人员的质量教育和技术培训C.严格执行规范和操作规程D.现场施工人员的职称和职业资格审查E.定期考核施工人员的劳动技能【答案】ABC22、下列关于工程总承包招标中编制价格清单的说法中正确的有（）。A.包括勘察设计清单B.包括工程设备清单C.包括必备的备品备件清单D.包括进口材料设备清单E.包括工器具费用清单【答案】ABC23、招标代理机构应具备的条件有()A.招标代理业务B.编制招标文件的能力C.从事招标代理业务的营业场所D.可以作为评标委员会人选的专家库E.专业齐备的评标专家【答案】ABCD24、依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有()A.设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充B.发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用C.发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有资质的设计单位修改D.由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同E.在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费【答案】ACD25、在设计施工总承包合同中，应该由承包人办理保险有()。A.建筑工程一切险或安装工程一切险B.建设工程设计责任险C.进场的材料和工程设备的保险D.发包人工伤保险和人身意外伤害保险E.承包人工伤保险和人身意外伤害保险【答案】ABC26、《担保法》规定的保证合同的主要内容包括（）。A.被保证的主债权种类、数额B.债务人履行债务的方式C.保证的期间D.保证担保的范围E.债务人履行债务的期限【答案】ACD27、根据《标准施工合同》，暂列金额的主要特点有（）。A.用于支付签订协议书时尚未确定的工程设备款B.用于支付签订协议书时不可预见的变更费用C.不能用于计日工支付D.不属于签约合同价的一部分E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额【答案】AB28、下列关于勘察合同履约担保有效期的说法正确的是（）。A.自合同签订之日起开始B.自合同生效之日起开始C.至签收最后一批勘察成果文件之日后失效D.至签收最后一批勘察成果文件之日起14日后失效E.至签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效【答案】B29、ECC合同，下列属于工程施工合同文本的核心条款的是（）。A.发包商的主要责任B.工期C.补偿事件D.所有权E.法律的变化【答案】BCD30、以下关于对中标通知书的说法，正确的是（）A.评标委员会一般按照择优的原则推荐1~3名中标候选人B.中标通知书只对中标人具有法律效力C.只有招标人才能确定中标人D.中标通知书对招标人不具有法律效力E.中标通知书发出30日内签订合同【答案】A31、材料采购招标投标管理中，对投标人进行资格审查时主要考虑的因素包括（）。A.独立订立合同的能力B.相近材料的供货业绩C.完善的质量保证体系D.企业规模E.项目经理资格【答案】ABC32、下列要求，属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是（）A.具有独立订立合同的能力B.良好的银行信用C.完善的质量保证体系D.相应的资金来源E.良好的商业信誉【答案】ABC33、下列属于标准施工合同通用条款规定的变更范围，可以调整合同价格的是（）。A.取消合同中某一项工作转由其他人实施B.改变合同中某一项工作的施工时间C.改变合同中某一项工作的数量D.改变已批准的施工工艺或顺序E.改变合同工程的基线.标高.位置或尺寸【答案】BD34、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，工程师对分包工程的管理职责有()。A.批准分包工程部位B.审查分包商资质C.协调分包工程的施工D.检查分包工程使用的材料E.参与计量分包人完成的永久工程【答案】BD35、出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有()。A.投标人提交的投标文件被确认无效B.投标人在开标前撤回投标文件C.投标人在投标有效期内撤销投标文件D.中标后，投标人拒绝订立合同E.中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同【答案】CD36、根据《标准施工总承包招标文件》，关于竣工验收管理的说法，正确的有（）。A.承包人应提前14天将申请竣工试验的通知送达监理人B.承包人完成工程竣工应满足的条件后，即可向监理人报送竣工验收申请报告C.经验收合格的工程，以提交竣工验收申请报告的日期为准D.设计施工总承包合同通用条款对竣工结算的规定与标准施工合同相同E.经验收合格的工程，监理人可随时向承包人签发工程接收证书【答案】CD37、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人对合同约定质量保修期内的工程缺陷负有保修义务。下列工程缺陷中，修复时承包人不对保修费用承担责任的有()A.工程验收时未发现的施工质量缺陷B.不可抗力造成的工程损坏C.发包人使用工程运行不当造成的损坏D.发包人日常维护不当造成的损坏E.承包人采购的材料质量缺陷造成的损坏【答案】BCD38、材料合同履行管理中，关于检验和验收的做法正确的有（）A.合同材料交付前，卖方应对其进行