重庆建设工程施工合同

重庆建设工程施工合同合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同原则第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模与特点第三章：承包人与发包人3.1发包人权利与义务3.2承包人权利与义务3.3双方资质与条件第四章：工程承包范围4.1工程承包内容4.2工程量清单4.3工程质量标准第五章：合同价款与支付5.1合同价款确定5.2工程预付款5.3工程进度款支付第六章：工程期限6.1开工日期6.2竣工日期6.3工程延期条件第七章：材料与设备供应7.1主要材料供应7.2设备供应7.3材料与设备的质量要求第八章：施工组织与技术要求8.1施工组织设计8.2技术标准与规范8.3施工方案与工艺第九章：工程质量与验收9.1工程质量要求9.2施工过程质量控制9.3工程竣工验收第十章：安全生产与环境保护10.1安全生产责任10.2环境保护措施10.3事故处理与报告第十一章：合同变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3变更与解除的程序第十二章：违约责任12.1违约责任认定12.2违约赔偿12.3违约责任限制第十三章：争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3法律适用与管辖第十四章：合同生效与签字14.1合同生效条件14.2签字栏14.3签订时间14.4签订地点第十五章：其他15.1附加条款15.2合同附件15.3通知与送达以上为重庆建设工程施工合同的目录，涵盖了合同的基本框架和主要内容。合同编号______第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在重庆建设工程施工项目中的权利、义务和责任。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的重庆地区建设工程施工项目。1.3合同原则双方应遵循公平、公正、诚信的原则，确保合同的顺利履行。第二章：工程概况2.1工程名称工程名称：______。2.2工程地点工程地点：______。2.3工程规模与特点工程规模：______。工程特点：______。第三章：承包人与发包人3.1发包人权利与义务发包人有权监督工程进度和质量，按时支付工程款，并提供施工所需的必要条件。3.2承包人权利与义务承包人有权按合同约定获得工程款，按期完成工程，并保证工程质量。3.3双方资质与条件双方应具备相应的资质和条件，确保能够履行合同义务。3.3.1发包人资质发包人应具备的资质：______。3.3.2承包人资质承包人应具备的资质：______。第四章：工程承包范围4.1工程承包内容工程承包内容包括但不限于土建、安装、装修等。4.2工程量清单工程量清单详见附件一。4.3工程质量标准工程质量应符合国家及地方相关标准，具体标准详见附件二。4.3.1土建工程质量标准土建工程应达到的标准：______。4.3.2安装工程质量标准安装工程应达到的标准：______。第五章：合同价款与支付5.1合同价款确定合同价款根据工程量清单和双方协商确定。5.2工程预付款工程预付款为合同价款的______%，支付条件详见附件三。5.3工程进度款支付工程进度款根据工程进度和质量验收情况支付。5.3.1进度款支付条件工程进度款支付的条件和比例：______。5.3.2进度款支付时间工程进度款支付的时间节点：______。第六章：工程期限6.1开工日期工程开工日期为：____年__月__日。6.2竣工日期工程竣工日期为：____年__月__日。6.3工程延期条件工程延期应符合合同约定的条件，并经双方协商一致。6.3.1延期条件工程延期的条件：______。6.3.2延期申请延期申请的程序和要求：______。第七章：材料与设备供应7.1主要材料供应主要材料由______方供应，具体材料清单详见附件四。7.2设备供应施工所需设备由______方提供，设备清单详见附件五。7.3材料与设备的质量要求所有材料和设备应符合工程质量标准。7.3.1材料质量要求材料应达到的质量标准：______。7.3.2设备质量要求设备应达到的质量标准：______。以上为重庆建设工程施工合同前半部分的详细内容。第八章：施工组织与技术要求8.1施工组织设计乙方应根据工程特点和施工要求，编制施工组织设计，并经甲方审核同意。8.2技术标准与规范施工过程中应遵守国家及地方相关技术标准和规范。8.3施工方案与工艺乙方应制定详细的施工方案和工艺流程，并报甲方审批。8.3.1施工方案审批施工方案审批程序：______。8.3.2工艺流程监督甲方有权监督施工工艺流程的执行。第九章：工程质量与验收9.1工程质量要求工程质量应符合国家及地方相关标准，满足甲方要求。9.2施工过程质量控制乙方应建立完善的质量控制体系，确保施工过程符合质量要求。9.3工程竣工验收工程竣工后，乙方应组织验收，并提供完整的验收资料。9.3.1验收标准工程竣工验收标准：______。9.3.2验收程序工程竣工验收程序：______。第十章：安全生产与环境保护10.1安全生产责任乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。10.2环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。10.3事故处理与报告发生安全事故或环境污染事件，乙方应及时处理并报告甲方。10.3.1事故处理程序安全事故处理程序：______。10.3.2报告要求事故报告要求：______。第十一章：合同变更与解除11.1合同变更条件合同一经签订，未经双方协商一致，不得擅自变更。11.2合同解除条件合同可因不可抗力、一方违约等原因解除。11.3变更与解除的程序合同变更或解除应遵循双方约定的程序。11.3.1变更程序合同变更程序：______。11.3.2解除程序合同解除程序：______。第十二章：违约责任12.1违约责任认定违约行为的认定应依据合同条款和相关法律法规。12.2违约赔偿违约方应赔偿守约方因违约行为所遭受的损失。12.3违约责任限制违约责任的承担应符合合同约定和法律规定。12.3.1赔偿范围违约赔偿范围：______。12.3.2责任限制违约责任限制：______。第十三章：争议解决13.1争议解决方式双方应首先通过协商解决合同履行过程中的争议。13.2争议解决程序协商不成时，可提交仲裁或诉讼解决。13.3法律适用与管辖本合同的订立、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。13.3.1法律适用合同适用法律：______。13.3.2管辖法院合同管辖法院：______。第十四章：合同生效与签字14.1合同生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。14.2签字栏甲方代表签字：______乙方代表签字：______14.3签订时间签订日期：____年__月__日14.4签订地点签订地点：______第十五章：其他15.1附加条款双方可根据实际情况，就合同未尽事宜签订附加条款。15.2