高端酒店建设工程合同三篇

高端酒店建设工程合同三篇《合同篇一》合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方的高端酒店建设工程项目（以下简称“本项目”）达成一致，签订本合同，并共同遵守以下条款：第一章工程概况第一条工程名称：高端酒店建设工程第二条工程地点：____________________第三条工程规模：____________________第四条工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、设备采购及安装、调试、验收等。第五条工程质量标准：符合国家及行业相关标准。第六条工程总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。第二章合同工期第七条开工日期：自合同签订之日起计算，工期为____个月。第八条竣工日期：按照工程进度及合同约定，承包商应保证工程在约定的工期内完工。第九条工期延误：因乙方原因导致工程延期，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的万分之五。第三章合同价款及支付第十条合同价款：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。第十一条支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款。工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%。工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%。剩余的20%作为质量保证金，质保期后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。第十二条支付时间及方式：按照甲乙双方的约定，甲方分期支付合同价款，具体支付时间及方式在补充协议中详细约定。第四章工程质量及验收第十三条工程质量：乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，保证工程质量。第十四条验收：工程完工后，甲乙双方共同进行验收，验收合格后，甲方支付合同价款的剩余部分。第十五条质量保修：乙方对工程质量负责，质保期为____年，质保期内出现的质量问题，乙方负责及时修复。第五章违约责任第十六条违约金：一方违反本合同的约定，应向守约方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的万分之五。第十七条损失赔偿：一方违反本合同的约定，造成对方损失的，应依法赔偿对方因此所遭受的损失。第六章争议解决第十八条争议解决方式：甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七章其他约定第十九条保密条款：甲乙双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等，应予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。第二十条合同变更：甲乙双方经协商一致，可以变更或解除本合同，变更或解除合同应签订书面协议。第二十一条合同的生效、终止和解除：本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，合同终止或解除后，乙方应按照合同约定办理相关手续。第二十二条合同附件：本合同附件包括工程设计文件、施工图纸、技术要求等，附件与本合同具有同等法律效力。第二十三条法律适用及争议解决：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第二十四条合同的签订地点：中华人民共和国___________省/市/自治区。第二十五条合同签订日期：____年____月____日。甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：（注：以上合同，具体内容请根据实际情况和法律法规进行调整，签订合同时请务必谨慎。）《合同篇二》合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方的高端酒店建设工程项目（以下简称“本项目”）达成一致，签订本合同，并共同遵守以下条款：第一章服务内容、数量与质量第一条服务内容：乙方根据甲方的要求，高端酒店建设工程的设计、施工、设备采购、安装、调试、验收等服务。第二条服务数量：按照双方约定的工程规模和内容服务。第三条服务质量：乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，保证工程质量，并按照甲方的要求进行工程的设计和施工。第四条知识产权：乙方应保证其的设计和施工方案不侵犯他人的知识产权，如因乙方原因导致侵权，乙方应承担相应的法律责任。第五条工程进度：乙方应按照双方约定的工期完成工程，如有延期，应按照约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。第六条工程变更：如因甲方要求对工程进行变更，双方应签订书面变更协议，并按照约定的方式进行支付。第二章费用与支付第七条费用：本工程的费用为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。第八条支付方式：按照双方约定的支付方式进行支付，具体支付时间及方式在补充协议中详细约定。第九条支付条件：甲方应按照乙方完成工程进度和质量的要求，及时向乙方支付相应的款项。第三章交付及验收第十条交付：乙方应在约定的工期内完成工程，并按照约定的方式向甲方交付。第十一条验收：工程完工后，甲乙双方共同进行验收，验收合格后，甲方支付合同价款的剩余部分。第四章违约责任第十二条违约金：一方违反本合同的约定，应向守约方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的万分之五。第十三条损失赔偿：一方违反本合同的约定，造成对方损失的，应依法赔偿对方因此所遭受的损失。第五章争议解决第十四条争议解决方式：甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六章保密条款第十五条保密信息：在本合同签订和履行过程中，甲乙双方可能了解到对方的商业秘密、技术秘密等，双方应对这些信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。第七章合同变更与解除第十六条合同变更：甲乙双方经协商一致，可以变更或解除本合同，变更或解除合同应签订书面协议。第十七条合同解除：在合同履行过程中，如因不可抗力或其他不可归责于双方的原因导致合同无法履行，双方可以解除合同，解除合同后，乙方应按照合同约定办理相关手续。第八章双方权利与义务第十八条甲方权利与义务：按照约定的时间和方式向乙方支付款项。施工场地和相关设施，保障乙方正常施工。按照约定的时间设计要求和施工要求，协助乙方完成工程。第十九条乙方权利与义务：按照约定的时间和质量要求完成工程。保护甲方的商业秘密和技术秘密。在合同约定的质保期内，对工程质量问题进行修复。（注：以上合同，具体内容请根据实际情况和法律法规进行调整，签订合同时请务必谨慎。）《合同篇三》合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方的高端酒店建设工程项目（以下简称“本项目”）达成一致，签订本合同，并共同遵守以下条款：第一章服务范围与要求第一条服务范围：乙方应包括但不限于工程设计、施工、设备采购、安装、调试、验收等全方位服务。第二条服务要求：乙方应确保工程质量符合国家及行业相关标准，同时满足甲方的特殊要求。第二章合同价格与支付第三条合同价格：本工程合同价格为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。第四条支付方式：双方约定采用分期支付方式，具体支付时间及比例在补充协议中详细约定。第五条支付条件：甲方应按照乙方实际完成工程进度和质量情况，及时支付相应款项。第三章工程进度与质量保证第六条工程进度：乙方应按照双方约定的工期完成工程，如有延期，应按照约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。第七条质量保证：乙方对所的工程质量承担责任，质保期为____年，质保期内出现的质量问题，乙方负责及时修复。第四章知识产权保护第八条知识产权：乙方保证其的设计和施工方案不侵犯他人的知识产权，如因乙方原因导致侵权，乙方应承担相应的法律责任。第五章合同的变更与解除第九条合同变更：甲乙双方经协商一致，可以变更或解除本合同，变更或解除合同应签订书面协议。第十条合同解除：在合同履行过程中，如因不可抗力或其他不可归责于双方的原因导致合同无法履行，双方可以解除合同，解除合同后，乙方应按照合同约定办理相关手续。第六章违约责任与争议解决第十一条违约责任：一方违反本合同的约定，应向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第十二条争议解决：甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七章保密条款第十三条保密义务：甲乙双方在合同签订和履行过程中，应对对方的商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。第八章双方权利与义务第十四条甲方权利与义务：按照约定的时间和方式向乙方支付款项。施工场地和相关设施，保障乙方正常施工。按照约定的时间设计要求和施工要求，协助乙方完成工程。第十五条乙方权利与义务：按照约定的时间和质量要求完成工程。保护甲方的商业秘密和技术秘密。