食品加工厂新厂区建设工程合同三篇

食品加工厂新厂区建设工程合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方是一家专业的食品加工企业，乙方是一家具备新建厂区工程建设和施工资质的公司，双方为了共同发展，实现互利共赢，经友好协商，就甲方新建厂区建设工程达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程概述1.1工程名称：甲方新建厂区建设工程1.2工程地点：____________________1.3工程内容：新建一座食品加工厂区，包括生产车间、办公楼、仓储设施等建筑物及配套设施。二、工程承包范围及要求2.1乙方承担本工程的全部施工任务，包括但不限于土建、装修、安装、绿化等工程。2.2乙方应按照甲方的要求，完成本工程的施工，并保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。2.3乙方应按照合同约定的工期完成施工，不得延误。三、合同价格及支付方式3.1本工程的合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），乙方应按照合同约定的付款节点及时等额的发票。3.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付合同款项。具体付款方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款。（2）工程进度达到约定的节点后，甲方支付乙方相应进度款的60%。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的30%作为质量保证金，质保期满后无息退还。四、工期及进度4.1本工程的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。4.2乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延误，乙方应支付甲方因此产生的违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5%。五、工程质量及保修5.1乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准，如工程质量存在问题，乙方应负责修复，并承担修复费用。5.2工程竣工验收合格后，乙方应一年的质保期，质保期内如出现质量问题，乙方应负责维修或更换，并承担相应费用。六、合同的解除和终止6.1在合同履行过程中，如一方严重违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。6.2合同履行完毕，双方合同关系自然终止。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：____年____月____日（注：以上合同，具体合同内容需根据实际情况调整，并在签订前征求法律人士的意见。）《合同篇二》合同编号：____________甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方是一家专业的食品加工企业，乙方是一家具备新建厂区工程建设和施工资质的公司，双方为了共同发展，实现互利共赢，经友好协商，就甲方新建厂区建设工程达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。一、服务内容、数量与质量1.1服务内容：乙方承担甲方新建厂区建设工程的设计、施工、设备安装、调试及验收等全部工作。1.2服务数量：按照本合同附件一《工程量清单》约定的数量进行。1.3服务质量：乙方应确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准及甲方的要求。二、费用与支付2.1合同总价：人民币____元（大写：____________________元整）。2.2支付方式：（1）合同签订后三个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款。（2）工程进度达到约定的节点后，甲方支付乙方相应进度款的60%。（3）工程竣工验收合格且质保期满后，甲方支付乙方剩余的30%作为质量保证金，质保期满后无息退还。三、交付及验收3.1乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度，并通知甲方进行验收。3.2甲方应在收到乙方竣工通知后____个工作日内进行验收。验收合格的，支付乙方相应进度款；验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。四、知识产权4.1乙方保证工程所使用的材料、设计、技术等不侵犯第三方的知识产权。4.2工程竣工后，乙方应将所有工程设计、施工图纸、技术资料等交给甲方，并承诺在合同有效期内不将这些资料用于其他项目。五、合同变更与解除5.1合同履行过程中，如一方提出变更或解除合同，需提前书面通知对方，并经双方协商一致。5.2合同变更或解除的，双方应按照本合同约定的方式办理支付、验收等手续。六、双方权利与义务6.1甲方权利与义务：（1）按照合同约定支付款项。（2）施工场地、基础设施及必要的施工条件。（3）对乙方施工过程中的违法行为有权提出整改要求。6.2乙方权利与义务：（1）按照合同约定完成施工任务，保证工程质量。（2）遵守国家法律法规，不得有任何违法行为。（3）对甲方的商业秘密负有保密义务。七、违约责任7.1双方应严格履行本合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额的1%至5%。7.2乙方如未能按照约定的工期完成工程，应按照本合同约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应对此予以保密，未经对方同意不得向第三方泄露。9.2本合同项下的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后____年失效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：____年____月____日（注：以上合同，具体合同内容需根据实际情况调整，并在签订前征求法律人士的意见。）《合同篇三》合同编号：____________甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方是一家专业的食品加工企业，乙方是一家具备新建厂区工程建设和施工资质的公司，双方为了共同发展，实现互利共赢，经友好协商，就甲方新建厂区建设工程达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。一、服务范围与要求1.1乙方承担甲方新建厂区建设工程的设计、施工、设备安装、调试及验收等全部工作。1.2乙方应确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准及甲方的要求。二、合同价格与支付2.1合同总价：人民币____元（大写：____________________元整）。2.2支付方式：（1）合同签订后三个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款。（2）工程进度达到约定的节点后，甲方支付乙方相应进度款的60%。（3）工程竣工验收合格且质保期满后，甲方支付乙方剩余的30%作为质量保证金，质保期满后无息退还。三、工期与进度3.1乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度，并通知甲方进行验收。3.2甲方应在收到乙方竣工通知后____个工作日内进行验收。验收合格的，支付乙方相应进度款；验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。四、知识产权保护4.1乙方保证工程所使用的材料、设计、技术等不侵犯第三方的知识产权。4.2工程竣工后，乙方应将所有工程设计、施工图纸、技术资料等交给甲方，并承诺在合同有效期内不将这些资料用于其他项目。五、合同的变更与解除5.1合同履行过程中，如一方提出变更或解除合同，需提前书面通知对方，并经双方协商一致。5.2合同变更或解除的，双方应按照本合同约定的方式办理支付、验收等手续。六、双方的权利与义务6.1甲方权利与义务：（1）按照合同约定支付款项。（2）施工场地、基础设施及必要的施工条件。（3）对乙方施工过程中的违法行为有权提出整改要求。6.2乙方权利与义务：（1）按照合同约定完成施工任务，保证工程质量。（2）遵守国家法律法规，不得有任何违法行为。（3）对甲方的商业秘密负有保密义务。七、违约责任7.1双方应严格履行本合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额的1%至5%。7.2乙方如未能按照约定的工期完成工程，应按照本合同约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应对此予以保密，未经对方同意不得向第三方泄露。9.2本合同项下的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后____年失效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：日