2024建设工程合同模板

2024建设工程合同模板合同目录第一章：合同总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同的法律依据第二章：合同主体2.1甲方资质与责任2.2乙方资质与责任2.3双方权利与义务第三章：工程概况3.1工程名称及地点3.2工程内容与规模3.3工程质量要求第四章：合同价款与支付4.1合同价款的确定4.2工程预付款4.3工程进度款支付第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期要求与调整5.3延误责任第六章：工程质量与验收6.1质量标准与控制6.2工程验收程序6.3质量保证与保修第七章：安全生产与环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护措施7.3事故处理与责任第八章：合同变更与解除8.1合同变更的条件与程序8.2合同解除的条件与后果8.3合同终止后的义务第九章：违约责任9.1违约责任的确定9.2违约赔偿的范围与计算9.3违约责任的免除第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁与诉讼程序10.3争议解决费用第十一章：附则11.1合同生效条件11.2合同解释权11.3其他约定第十二章：签字栏12.1甲方签字12.2乙方签字12.3签订时间12.4签订地点合同编号_______第一章：合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行并达到预期目标。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方承担的建设工程项目，包括但不限于设计、施工、安装、调试、验收等各个阶段。1.3合同的法律依据本合同的签订、履行、变更、解除和争议解决等，均应遵守中华人民共和国相关法律法规。第二章：合同主体2.1甲方资质与责任甲方应具备合法的建设单位资格，并承担相应的法律责任。2.2乙方资质与责任乙方应具备相应的施工资质，并承担工程质量和安全责任。2.3双方权利与义务甲乙双方应根据合同约定，履行各自的权利和义务。第三章：工程概况3.1工程名称及地点工程名称为：，地点位于：。3.2工程内容与规模工程内容包括：，规模为：。3.3工程质量要求工程质量应符合国家及行业标准，具体要求为：______。第四章：合同价款与支付4.1合同价款的确定合同价款根据工程量清单和综合单价确定，总额为：______。4.2工程预付款甲方应在合同签订后______个工作日内支付乙方预付款，金额为合同价款的______%。4.3工程进度款支付乙方完成工程进度的______%后，甲方应支付相应比例的进度款。第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划乙方应根据甲方要求，制定详细的工程进度计划，并报甲方审批。5.2工期要求与调整工程总工期为______天，因不可抗力或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。5.3延误责任如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任。第六章：工程质量与验收6.1质量标准与控制工程质量应严格按照国家及行业标准执行，乙方应建立完善的质量控制体系。6.2工程验收程序工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后______个工作日内组织验收。6.3质量保证与保修乙方应对工程质量提供保证，并在保修期内承担维修责任。第七章：安全生产与环境保护7.1安全生产责任乙方应严格执行安全生产规定，确保施工安全。7.2环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。7.3事故处理与责任如发生安全事故，乙方应负责处理并承担相应责任。第八章：合同变更与解除8.1合同变更的条件与程序合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更。8.2合同解除的条件与后果如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。8.3合同终止后的义务合同终止后，双方应按照约定完成相关义务的履行。第九章：违约责任（待续）第九章：违约责任9.1违约责任的确定如一方未能履行或完全履行合同义务，应承担相应的违约责任。9.2违约赔偿的范围与计算违约方应赔偿对方因此遭受的所有直接损失，包括但不限于工程延误造成的损失、第三方索赔等。9.3违约责任的免除因不可抗力导致不能履行合同义务的，违约责任可部分或全部免除。9.4违约通知与补救违约方应在违约发生后______小时内通知对方，并采取有效补救措施。第十章：争议解决10.1争议解决方式双方应首先通过协商解决争议，协商不成时，可提交仲裁或依法向人民法院提起诉讼。10.2仲裁与诉讼程序选择仲裁的，应按照选定的仲裁委员会的规则进行；选择诉讼的，应向甲方所在地人民法院提起。10.3争议解决费用除仲裁裁决或法院判决外，争议解决费用由败诉方承担。第十一章：附则11.1合同生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。11.2合同解释权本合同的最终解释权归甲方所有。11.3其他约定双方可根据实际情况，就本合同未尽事宜另行签订补充协议。11.4合同的修改与补充合同的任何修改和补充均应以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。11.5合同的副本本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。第十二章：签字栏12.1甲方签字甲方代表（签字）：______甲方盖章：______日期：______12.2乙方签字乙方代表（签字）：______乙方盖章：______日期：______12.3签订时间本合同签订时间为：______年______月______日。12.4签订地点本合同签订地点为：______。第十三章：附件13.1工程量清单本合同附件包括详细的工程量清单，作为合同不可分割的一部分。13.2设计图纸和技术文件乙方应根据合同要求提供设计图纸和技术文件，并确保其准确性和完整性。13.3其他相关文件双方在合同履行过程中形成的其他文件，如会议纪要、变更通知等，均为本合同的组成部分。第十四章：保密条款14.1商业秘密保护双方应对在合同履行过程中知悉的商业秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。14.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕或双方另有约定的期限止。14.3违约责任违反保密义务的一方，应承担由此给对方造成的一切损失。第十五章：知识产权15.1知识产权归属工程中产生的知识产权，按照国家有关法律法规和合同约定确定归属。15.2知识产权的使用未经知识产权权利人书面同意，任何一方不得擅自使用或允许他人使用该知识产权。15.3知识产权的保护双方应尊重并保护对方的知识产权，不得侵犯对方的合法权益。第十六章：不可抗力16.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。16.2不可抗力的通知一方因不可抗力不能履行合同义务时，应及时通知对方，并在合理期限内提供证明。16.3不可抗力的后果因不可抗力导致合同不能履行或需延期履行的，双方应协商解决，减少损失。第十七章：合同的转让与分包17.1合同的转让未经对方书面同意，任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。17.2分包的规定乙方如需将部分工程分包给第三方，应事先征得甲方的书面同意，并确保分包方具备相应资质。17.3分包的责任乙方对分包工程的质量、安全等承担连带责任。第十八章：合同的终止18.1合同正常终止工程竣工验收合格，双方履行完毕合同义务后，合同自行终止。18.2合同提前终止一方严重违约或出现合同约定的其他情形，另一方可提前终止合同。18.3合同终止后的责任合同终止后，双方应根据实际情况，协商处理善后事宜。第十九章：其他约定19.1通讯地址甲方通讯地址：______乙方通讯地址：______19.2联系方式甲方联系人：______联系电话：______乙方联系人：______联系电话：______19