版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第3页共3页2024年个人劳务承包合同经典版发包方(以下简称甲方)与承包方(以下简称乙方),依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,经平等、自愿协商,就乙方承包甲方劳务事宜,达成如下合同,以兹双方共同遵守:一、承包期限:自____年____月____日起至____年____月____日止。二、承包内容及工作时间:在承包期间,执行非全日制工作制,具体承包内容为____。三、承包费及支付时间、方式:承包费为每月____元,甲方应于次月____日前以现金方式支付乙方当月承包费。四、甲方的权利义务:1.对乙方工作进行监督、检查;2.为乙方提供工作期间必要的工作条件;3.协调乙方在工作中与相关部门的关系;4.按时足额支付乙方劳务费用。五、乙方的权利义务:1.乙方应遵守甲方的各项规章制度,确保作业安全;2.爱护建筑物及室内外设施,注意节水节电;3.如因乙方失误造成甲方物品损坏,乙方应承担赔偿责任。六、其他约定:1.承包期内,乙方未经甲方书面同意,不得将本合同约定的工作转包他人或擅自聘请他人,否则由此产生的一切后果由乙方自行承担,与甲方无关;2.承包期内,任何一方提出提前终止合同,需提前一个月书面通知对方,且不承担违约责任。因受国家政策、政府行为、自然灾害、意外事故导致本合同不能履行的,双方免责;3.乙方应自行办理不低于10万元标准的人身意外商业保险,保费由乙方承担。如发生意外,超出保险公司理赔范围的责任、费用由乙方自行承担,甲方不负任何责任;4.甲方有权对乙方作业中的质量问题及违章作业进行教育。经口头警告、发出警告通知书后仍未改正的,甲方有权解除承包合同;5.双方书面通知的送达,对方应予签收。如对方拒绝签收,发送通知的一方按对方在本合同落款处的地址邮寄送达,视为送达成功;6.承包期满时是否续约或终止合同,甲、乙双方均应提前一个月通知对方;7.本合同未尽事宜,由双方协商处理;8.本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。甲方(盖章):_____代表人:_____地址:_____乙方(签名):_____身份证号:_____地址:_____签订日期:____年____月____日2024年个人劳务承包合同经典版(二)第二条人员调整如需在工作现场减少人员,应由双方现场代表进行协商并达成一致后执行。第三条预备金甲方同意为乙方派遣的每位人员支付____美元的预备费用。该费用应在向乙方提交派遣计划的同时,电汇至乙方在_____银行的______帐号。第四条工资1.派遣人员的薪酬应按照附件中商定的工资表进行支付。计算期间从离开乙方所在国_____机场至离开______机场之日止。乙方承诺尽量安排最短路线,以缩短旅途时间。2.派遣人员的基本工资详情见附件1。3.基本工资以月为单位计算,不足一月的部分按日计算,日工资为月工资的1/25。4.根据_____国当前经济状况,派遣人员的基本工资每年增长____%。第五条工作时间与加班1.乙方人员的工作时间为每月____天,每周____天,每日8小时。2.每周休息____天,具体休假日期可由双方现场协商安排。3.如因材料短缺、气候条件等因素导致无法正常工作,双方可协商临时调整工作内容。如因上述原因或甲方其他原因造成停工,甲方应支付乙方人员的薪酬。4.经双方同意,乙方人员可加班,加班薪酬如下:(1)平日加班为基本工资的125%;(2)平日夜间加班(22点至次日5点)及休假日加班,为基本工资的150%;(3)节日加班为基本工资的200%;(4)加班薪酬计算方法如下:(月基本工资/200小时)×加班小时数×加班工资百分率;(5)加班薪酬与基本工资同时支付。第六条伙食1.甲方同意提供全套厨房设备及冷藏设施,由乙方自行安排伙食。2.甲方同意支付每人每天____美元的伙食补贴,由乙方包干使用。3.食堂用水、用电和燃料及生活物资采购用车由甲方提供并支付费用。第七条节日与休假1.所有乙方人员有权享受_____国政府规定的法定节假日。2.工作满11个月零____天的乙方人员有权享受____天的回国探亲假,甲方支付_____机场至_____机场的往返机票,并尽可能选择最短航线。3.如因现场施工需要乙方人员推迟回国休假,乙方应说服其人员延期,甲方应给予适当的补偿。补偿金额不应少于_____机场至_____机场的单程机票费用。4.关于上述损失的补偿,由双方现场代表协商确定,但不应低于单程机票费用。5.若乙方人员因家属原因在工作半年以上需提前享用探亲假,已支付的往返机票费用由乙方承担,甲方不支付期间工资。第八条旅费与交通1.甲方承担乙方人员从_____机场至工程现场往返的旅费及航空公司额外提供的食宿费。甲方同意支付乙方人员进入_____国的入境费用(如机场税等)。2.甲方负责提供乙方人员上下班的交通工具,同时提供现场代表、工程师及其他管理人员的工作用车。3.乙方应凭机票或收据(按购票当日银行公布的外汇牌价)与甲方结算。第九条税务乙方人员在_____国原居住国缴纳的所有税款由乙方承担,乙方人员在_____国缴纳的所有税款由甲方承担。第十条社会保险1.乙方人员的人身保险由乙方自行处理,甲方同意支付每人每月____美元的人身保险费。2.乙方人员在工地发生工伤,甲方仅承担其医疗费用。如发生死亡事故,所有费用(包括善后安葬和抚恤)由乙方承担。3.如乙方人员因工作事故或疾病死亡,遗体运回其原居住国或就地安葬,遗物运回其原居住国,所有相关费用由甲方承担。4.派遣人员因疾病或工伤缺勤30天内,支付基本工资;30天至90天间支付60%基本工资;超过90天则不支付工资。第十一条医疗1.乙方所有人员在_____国发生工伤或疾病,其医疗及住院费用由甲方承担。2.乙方需提出购置常用药品和器具的计划,经甲方同意后,由乙方采购,费用由甲方支付。3.乙方人员在200人以内,配备医生1名,男护士1名,超过200人时,是否增加医务人员,由双方现场代表协商确定。第十二条劳动保护用品甲方同意支付乙方派遣人员所有必要的劳动保护用品,包括每年两套工作服、工作鞋、手套2024年个人劳务承包合同经典版(三)第十二条劳务费用支付1.劳务费用的支付以门为依据,甲方不预先支付乙方生活费用。承包费用按月结算(或按工程进度节点),在业主付款后,支付上月结算款的____%。当承包工程完工并通过验收后,支付结算款的____%,余款____%在满足合同要求后一并付清。结算款基数为扣除劳务管理费后的数额。2.每月结算时,应扣除乙方应付给甲方劳务公司的____%劳务管理费。第十三条施工验收1.乙方需按照合同规定的质量标准进行施工,确保施工质量。施工完成后,乙方需提交自检报告并通知验收。甲方应及时组织初步验收,验收合格后方可进行下一道工序。若验收不合格,乙方应负责免费修复,不延误工期,并承担甲方的相关损失。2.竣工验收时,如业主、监理等提出质量缺陷,乙方应无条件维修,并承担甲方的相应损失,乙方的责任不因前期甲方验收而减轻。3.乙方应配合甲方进行初步验收和工程竣工验收。若甲方或第三方工作需乙方配合,乙方应按甲方指示配合(第三方工作配合费用另议)。第十四条工程保修1.保修范围和期限为______。2.保修期内,乙方接到维修通知后,应按甲方要求及时派人维修。若乙方未按要求执行,甲方有权委托他人维修,费用由乙方承担。第十五条保险1.乙方需为参与危险作业的人员购买意外伤害保险,并为施工场地内人员和设备购买保险,支付保险费用。2.发生保险事故时,甲乙双方应采取必要措施减少损失。第十六条争议解决1.如甲乙双方在履行合同时发生争议,应优先尝试协商解决;若协商无果,应提交合同签订地的劳动仲裁部门或法院解决。2.在争议解决期间,除非出现以下情况,双方应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完成的工作成果:2.1单方违约导致合同无法履行,双方同意终止合同;2.2调解要求停止合同工作,双方接受;2.3仲裁机构或法院要求停止合同工作。第十七条合同履约保证金1.乙方需向甲方缴纳____元的合同履约保证金。2.履约保证金涵盖合同及投标文件中规定的所有承诺,如工期、质量、安全、环保、文明施工、人员到位、支付农民工工资、遵纪守法等。若乙方未达到上述要求,将从保证金中扣除相应金额;若造成严重违约或无法挽回的损失,甲方将没收全部保证金,并要求乙方赔偿相应损失。3.工程完工且符合合同要求后,甲方将在一个月内退还乙方的履约保证金(不计利息)。第十八条不可抗力1.不可抗力的判定标准参照甲方与业主签订的合同,如无明确规定,参照国家或地方政府规定。2.发生不可抗力事件,乙方应立即通知甲方项目经理,并尽可能采取措施减少损失,甲方将协助乙方采取措施。3.不可抗力导致的工程延误时间相应顺延。4.因一方延迟履行合同后发生不可抗力,不能免除其相应责任。第十九条合同解除1.如因不可抗力导致合同无法履行,或因一方违约或业主原因导致工程停建或缓建,合同可解除。2.因不可抗力或业主原因解除合同,乙方需妥善处理已完成工程和剩余材料,按要求撤离施工场地;甲方按合同支付已完成工作的劳务报酬。第二十条合同终止双方履行完合同所有义务,劳务报酬支付完毕,乙方交付的工程作业成果经竣工验收合格,保修期满未发生质量问题,本合同即终止。第二十一条合同份数本合同一式____份,甲方持____份,乙方持____份。第二十二条补充条款_______________________________________________________第二十三条合同生效本合同自双方约定的条件满足后生效。合同签订时间:_____合同签订地点:_____甲方(盖章):_____乙方(盖章):_____2024年个人劳务承包合同经典版(四)劳务发包方(以下简称甲方)与劳务承包方(以下简称乙方),基于《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,就建设工程劳务合作事项达成如下合同,双方自愿接受合同条款的约束:一、工程名称:_______________________________________二、工程地点:_______________________________________三、承包方式:(1)固定总价合计____元(大写:_____元整),增加工程量和超出本合同约定范围工程量按合同履行地工程定额计价标准计算;(2)按施工面积计算,单价每平方____元,实际面积以竣工验收实测为准;(3)其他方式(详见补充条款)。四、承包范围:包括但不限于以下劳务部分(详见补充条款)。五、合同价款:(1)包工包料(2)单包工(3)其他方式(详见补充条款)六、工期:(1)开工日期为____年____月____日,竣工日期为____年____月____日,总工期____天(含法定节假日、雨天);(2)因甲方或发包方原因导致的停工,工期相应顺延;(3)因甲方或发包方原因导致的停工,甲方应支付乙方停窝工损失,标准为每人每天____元;(4)甲方原因导致工期延误或停工超过____天的,乙方有权解除合同,甲方仍需承担上述停窝工损失。七、劳务款支付:(1)按工程进度支付(详见补充条款);(2)按时间支付(详见补充条款);(3)其他方式(详见补充条款);(4)甲方未按约定支付工程款的,每延期一天按欠付金额的0.1%支付延期履行利息。八、竣工验收及质量维修:1.工程质量应达到国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准;2.发生质量事故,甲方应书面通知乙方;3.因甲方原因导致乙方返工的,甲方应支付返工费用;4.乙方施工完毕后,甲方应在收到通知后15日内完成验收,逾期视为合格;5.保修期为贰年,自竣工验收合格之日起计算。九、安全文明施工:1.乙方应遵守当地政府主管部门文明施工规定,实行标准化管理;2.乙方应保持施工现场整洁,做好防火、防盗等工作;3.甲方应为乙方提供必要的工作条件。十、人员要求及管理:1.甲方现场负责人:_____,联系方式:_____,仅甲方公司及现场负责人有权进行工程结算、质量验收等;2.乙方现场负责人:_____,联系方式:_____;3.甲方应为乙方提供劳动条件和安全保障,因
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 从现在到未来商业和新闻媒体中的AI自动化案例研究
- 电路试题及答案
- 从理论到实践企业安全生产管理手册
- 从想法到实现创新管理流程研究
- 创新教学方法与教师专业发展
- 从教育心理学角度看家庭亲子教育
- 利用大数据技术提升实验数据的存储与保护效率
- 企业级安全产品销售的供应链管理与创新
- 从家教看传统与现代教育的结合
- 企业制度汇编汇编【职员管理篇】
- 焊接设备的新技术革新与应用规范
- 公民科学素质调查问卷
- 土壤采样方案
- 110kV升压站构支架组立施工方案
- 何以中国:公元前的中原图景
- 【中药贮藏与养护问题及解决对策4000字(论文)】
- 自然环境对聚落的影响
- 2023-2024学年天津市部分地区六年级数学第一学期期末综合测试试题含答案
- 河南省洛阳市偃师区2023-2024学年四年级数学第一学期期末经典模拟试题含答案
- 小学生预防性侵讲稿
- 人工智能算法贝叶斯算法
评论
0/150
提交评论