2024脚手架分包合同样本(修定版)

合同编号：__________分包合同甲方：__________乙方：__________第一条工程内容1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程性质：__________1.5乙方分包范围：脚手架搭设、拆除及维护等工程。第二条合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方支付乙方工程款的进度及比例为：__________。2.3乙方报价已包括施工过程中的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、工具费、运输费、保险费、税费等。第三条合同工期3.1合同总工期为__________日，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收标准：__________。4.3乙方应承担因施工质量原因产生的整改、维修费用。第五条甲乙双方责任5.1甲方责任：（1）提供乙方施工所需的场地、水源、电源、照明等基础设施；（2）提供乙方施工所需的图纸、技术资料及相关信息；（3）按合同约定支付乙方工程款；（4）协调乙方与施工现场其他单位的关系。5.2乙方责任：（1）按时完成工程，确保工程质量；（2）遵守国家法律法规，严格执行施工现场的安全生产规章制度；（3）负责自身施工人员的工资、福利、保险等事项；（4）负责施工过程中的环境保护和文明施工。第六条违约责任6.1甲方违约：（1）未按约定支付工程款，乙方有权拒绝施工；（2）未提供乙方施工所需的基础设施、图纸、技术资料等，导致乙方无法正常施工，乙方有权要求甲方支付违约金；（3）其他违约行为，按照合同约定承担违约责任。6.2乙方违约：（1）未按约定工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金；（2）工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方整改、维修或重新施工；（3）其他违约行为，按照合同约定承担违约责任。第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止；8.3本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国的相关法律法规。解决办法：甲方和乙方都应确保其签署的合同符合国家的法律、法规要求，对于合同中的任何违法条款，应立即进行修改或删除。2.合同双方应保证所提供的资料和信息的真实性、准确性和完整性。解决办法：双方应尽到合理的审查义务，对于发现的虚假信息，有权要求对方立即更正，并视情况追究责任。3.合同价格和工期应严格执行，如有变更，需双方协商一致。解决办法：任何关于价格和工期的变更都应通过双方协商确定，并签订书面变更协议，作为本合同的附件。4.工程质量应符合约定的标准和规范，乙方应承担质量不符合约定的责任。解决办法：乙方应严格按照约定的标准和规范进行施工，如工程质量出现问题，应负责整改和维修，并承担由此产生的费用。5.双方应遵守合同约定的违约责任条款，违约方应承担相应的违约责任。解决办法：违约方应根据合同约定承担违约责任，如合同中未明确约定，双方应协商确定违约责任。6.双方应遵守合同约定的争议解决方式，通过友好协商或法律途径解决合同争议。解决办法：在发生合同争议时，应尝试通过友好协商解决，协商不成的，可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.中华人民共和国合同法：是调整平等主体之间合同关系的行为规范，规定了合同的订立、履行、变更、解除和终止等法律行为。2.中华人民共和国建筑法：是调整建筑活动过程中各方之间关系的法律规范，包括建筑工程的规划、设计、施工、监理等方面的规定。3.分包合同：是指总包合同中的总包单位将其合同范围内的一部分工程或者工作，分包给其他承包单位完成的法律行为。4.脚手架工程：是指在建筑施工过程中为工人操作和材料运输提供临时支撑结构的工程。5.违约责任：是指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，依法应当承担的法律责任。6.争议解决：是指当合同双方在合同履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，使双方的权益得到平衡和保护的过程。应用场合：1.适用于各类建筑工程项目中的脚手架搭设、拆除及维护分包工程。2.适用于脚手架分包商与总包商之间的合同签订。3.适用于工程项目中脚手架工程的分包合同范本。补充条款：1.脚手架工程的安全管理措施：包括施工现场的安全防护、消防设施、应急预案等。2.工程变更的处理方式：包括工程变更的内容、范围、时间、费用等方面的规定。3.不可抗力事件的处理：包括不可抗力事件的定义、责任划分、影响工期和费用的处理等。4.保密条款：包括双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等信息的保密义务。5.合同解除和终止的条件：包括合同解除和终止的原因、程序、责任承担